Инструкция (стр. 2 )

(В графе «Предмет контракта» указывается объект, адрес объекта, вид контракта (подряд, генподряд, субподряд)).

Указанные сведения подтверждаются приложенными копиями договоров, отзывов Заказчика и копиями Актов приемочных комиссий, заверенных руководителем и печатью организации. При отсутствии указанных документов Конкурсная заявка отклоняется, как несоответствующая квалификационным требованиям Заказчика.

Руководитель организации

Должность подпись ФИО

М. П.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Форма №4

Сведения об участии в судебных разбирательствах

Участник конкурса представляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юриспруденции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение 2 лет до момента подачи Конкурсной заявки.

Наименование суда и дата вступления решения в законную силу	Предмет иска; цена иска (в тыс. руб.)	Форма процессуального участия Участника конкурса (истец, ответчик, третье лицо)	Полное наименование других сторон, с указанием их формы процессуального участия.

Руководитель организации

Должность подпись ФИО

М. П.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Форма №5

Кадровые возможности

№ п. п.	Ф. И.О.	Занимаемая должность	Возраст	Образование, специальность, квалификация, дополнительные аттестации и др.	Стаж по специальности (лет; мес.)

Руководитель организации

Должность подпись Ф. И.О.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Форма №6

Сведения об автотранспорте, оборудовании и технических средствах,

предполагаемых для использования при выполнении контракта.

№ п. п.	Наименование и характеристика машин, механизмов, автотранспорта и оборудования (марка, техническое состояние, год выпуска, длительность эксплуатации)	Адрес местонахождения	Принадлежность (собственность, аренда) Собственник арендуемого оборудования, вид договора аренды, срок аренды.

Руководитель организации

Должность подпись ФИО

М. П.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Форма №7

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника конкурса________________________________________________

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис

№№ телефонов:_____________________________________

№телефакса________________________________________

Наименование предмета конкурса________________________________________________

1.Согласие с особыми условиями Заказчика (да, нет)_______________________

в т. ч.

1.1.Сроки выполнения работ.

Начало работ:________________________________________________________

Окончание работ:_____________________________________________________

(в соответствии с графиком выполнения работ – Приложение №_____________)

1.2.Гарантийные обязательства.

Подрядчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства (восстановление возникших разрушений в течение не менее_________лет, размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие обязательства)

1.3.Цена конкурсного предложения:

Гарантирую выполнение работ в полном объеме в указанные сроки за: (Общая стоимость работ указывается в ценах 2006 года рублей (с учетом НДС и всех действующих налогов) цифрами и прописью. В т. ч. НДС________________________________________________________________ Указанная цена является твердой (фиксированной)

Приложения:

1.  Расчет стоимости конкурсного предложения подтвержден приложенным

Сметным расчетом.

2.  График производства работ.

Срок действия данного предложения с___________по_______________

Руководитель организации

Должность подпись ФИО

М. П.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Форма №11

Справка об аффилированных лицах

Настоящим сообщаем об аффилированных лицах________________________________

Всоответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 000 – 1 от 22.031991 г.

№ п. п.	Аффилированное лицо	Дата наступления основания	Основание аффилированности

Руководитель организации

Должность подпись ФИО

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Приложение

к конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________в лице_______________________, действующего на основании

____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется исключительно своими силами в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: благоустройство и ремонт асфальтобетонного покрытия территорий (далее – работы) по адресам:__________________________________(далее – Объект) и

передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение№1),

согласованной сторонами, и утвержденной в установленном порядке технической

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2.  Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту____________________.

Срок исполнения предусмотренных муниципальным контрактом обязательств не может

наступать ранее обязательного включения контракта в Реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга.

2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту:_______________.

2.3. Сроки выполнения отдельных работ в рамках периода, определенного п.2.1 и 2.2 настоящего контракта, определяются сторонами в графике производства работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.  Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой

(Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена контракта составляет_________________________________, в том

Числе НДС______________________.

Установленная настоящим контрактом цена работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств при наличии оснований оплаты, предусмотренных п.3.3. и 3.4. настоящего контракта, и осуществляется за счет статьи расходов________________,

предусмотренных в приложении ___________к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год»

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. контракта выполненных Подрядчиком за истекший месяц работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма №2).

3.5. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ со стороны Заказчика производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца с момента оплаты до фактического получения результата работ (подписания акта выполненных работ и передачи результата работ Заказчику по первому этапу работ в соответствии с календарным планом).

3.6 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов.

4.  Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Представить Подрядчику по акту ремонтную площадку для выполнения

работ в срок:______________________________________________________________.

4.1.2. Передать Подрядчику в срок_______________________утвержденную и

согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а

также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика ремонтную площадку, проектно-сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной в п.3.1. настоящего контракта.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию ремонтной площадки, обеспечить уборку территории, прилегающей к ней.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующий журнал по учету работы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма №____) и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых рабрт.

4.2.9. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, предварительно очистив ремонтную площадку от строительного мусора, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.10. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывезти за пределы ремонтной площадки принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

4.2.11. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня приемки результата работ.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее з дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в указанные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной этим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается прав ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть устранены при приемке.

5.5.Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае непредставления по вине Заказчика исходных данных в установленные настоящим контрактом сроки Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

6.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 1/300 от установленной настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

6.4. Средства из обеспечения контракта, оформленного в виде______________________

_____________________________№___________от__________, подлежат выплате

Заказчику в качестве возмещения любых убытков, которые он может понести вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

7. Срок муниципального контракта и его прекращение

7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее 30.09.2006г.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений исполнителем условий настоящего контракта:

- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ, составляет более 30 (тридцати) дней;

- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменении объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных

данным контрактом;

- если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

При этом договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего контракта.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

8. Прочие условия

8.1.Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6. К настоящему контракту прилогаются и являются неотъемлемой частью:

- Смета (Приложение );

- График производства работ (Приложение ).

9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Местная администрация

муниципального образования

муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

Отделение по Калининскому району

Г. Санкт-Петербургу (МА МО МО №21)

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,

Г. Санкт-Петербург

Счет №

Лицевой счет №

Код бюджетополуча

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

____________________________________________________________________________

Утверждаю:

Глава местной администрации МО МО №21

Техническое задание на производство работ

Техническое задание по ЛОТу №1

по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: ул. Руставели, д.64/1.

№ п. п.	Наименование работ	Единица измерения	Ул. Руставели, д.64/1
1.	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана мм толщиной слоя: 10см.	100 м2	1.625
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.5
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 куб. м.	0.32
4.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м.	1.5
5.	Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91	Шт.	150
6.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы «vogele» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м. и толщиной слоя 8 см. (подъезды и тротуары)	1000 м2	0.328
	Асфальтобетонная смесь марки 1 горячая пористая крупнозернистая нижний слой 4 см.
	Асфальтобетонная смесь марка 1, тип Б горячая плотная мелкозернистая верхний слой 4 см.
7.	Восстановление газонов с внесением растительной земли слоем 15 см.: вручную	100м2	1.5
8.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5
9.	Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см.	1 кол.	5
10.	Кольца колодцев КС 10.3	Шт.	5
11.	Вывоз лома асфальтобетона и бортового камня на расстояние 35 км.	Тн.

Техническое задание по ЛОТу №2

по благоустройству и ремонту асфальтового покрытия местного (придомового) проезда по адресу: Гражданский пр., 129/3

№ П. п.	Наименование работ	Единица измереия	129/3
1.	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана мм и толщиной слоя: 10 см.	100м2	2.25
12.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м. и толщиной 8 см. (подъезды и тротуары)	1000 м2	0.45
13.	Асфальтобетонная смесь марка 1 горячая пористая крупнозернистая нижний слой 4 см.
14.	Асфальтобетонная смесь марка 1, тип Б горячая плотная мелкозернистая верхний слой 4 см.
17.	Восстановление газонов с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.4
18.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.4
19.	Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см.	1 кол.
20.	Кольца колодцев КС 10.3	Шт.
21.	Вывоз лома асфальтобетона на расстояние 35 км.	Тн.

Приложение

Наименование Подрядчика____________

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(наименование объекта)

Начало работ___________________окончание работ_______________________

Наименование работ	Объем работ	Состав исполнителей	График работ (недели, месяцы)
месяц
Единица измерения	Кол-во	Стоимость (тыс. руб.)	Бригады, звенья, профессии	Кол-во, чел.	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	И т. д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель организации, должность подпись ФИО

М. П.