Права и обязанности Подрядчика (стр. 6 )

III Сведения о качестве работ:

С видами и объёмами работ, с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих качество работ, с требованиями к качеству материалов ознакомлены и согласны. В случае победы в аукционе гарантируем их строгое соблюдение при выполнении работ, являющихся предметом аукциона.

В случае признания нас победителем / единственным участником аукциона принимаем на себя обязательство:

- в день проведения аукциона подписать технический протокол аукциона / протокол аукциона;

- к моменту подписания государственного контракта передать заказчику расчёт цены контракта, заверенный подписью руководителя организации и печатью.

- заключить государственный контракт по цене, определенной в ходе проведения аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

С проектом государственного контракта, сроками и условиями оплаты, сроками выполнения работ, сроками и объёмами гарантий качества работ, ознакомлены и согласны.

III Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства:

1. Декларируем наше соответствие следующим обязательным требованиям:

1.1.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.2.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.3.Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Примечание: участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

2. Настоящей заявкой декларируем, что мы как участник размещения заказа являемся субъектом малого предпринимательства, то есть подтверждаем наше соответствие следующим обязательным требованиям ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 01.01.2001 г. :

Для юридических лиц:

2.1.Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в нашем уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%;

Для всех участников размещения заказа:

2.2.Средняя численность наших работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек (с учетом всех наших работников, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, работников наших представительств, филиалов и других обособленных подразделений);

2.3.Наша выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не превысила 400 000 000 рублей

2.4.Балансовая стоимость наших активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила предельного значения для такой стоимости, установленного Правительством РФ для нашей категории субъектов малого предпринимательства (в случае, если по состоянию на дату проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе Правительством РФ будет установлено данное предельное значение).

Достоверность сведений подтверждаю:
(должность)	(подпись), М. П.	(ФИО)

Приложение 4

к документации об аукционе

(регистрационный № 741А-2-10/53001)

Требования к описанию участником размещения заказа

выполняемых работ

1. Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе по форме раздела II Приложения 3 к документации об аукционе должен указать своё согласие:

- С видами и объёмами работ,

- С требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих качество работ,

- С требованиями к качеству материалов,

В случае победы в аукционе участник размещения заказа должен гарантировать строгое соблюдение всех требований к работам.

2. Не допускается указывать в заявке на участие в аукционе сведения о цене контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона на основании предложений участников открытого аукциона.

Примечание: данное приложение №4 не подлежит включению в состав заявки на участие в аукционе и носит информационный характер, т. е. предназначено для разъяснения участникам размещения заказа порядка заполнения сведений о качестве работ в составе заявки на участие в аукционе.

Приложение 5

к документации об аукционе

(регистрационный № 741А-2-10/53001)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Н. Новгород «_____»___________2010 год

Министерство здравоохранения Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», . В.Карцевского, действующего на основании Положения, с одной стороны, ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» . Ю.Кадникова, действующего на основании Устава с другой стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________, действующего на основании ___________, с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, на основании решения комиссии по размещению заказов (протокол №_______ от ___________2010 г.), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Государственный заказчик и Заказчик поручают, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли блока 1В
ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница» на объекте, расположенном (далее - объект), с подписанием акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

1.2. Ремонтные работы осуществляются в соответствии со сметой (Приложение 1) определяющей объем, содержание работ и цену работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов в соответствии с перечнем материалов, указанных в Приложении 2 к настоящему государственному контракту, своими силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта является твердой, определена в смете (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью Контракта, и составляет ______рублей, в том числе НДС 18% ______ рублей:

средства областного бюджета - ___________________________________ ;

средства, полученные от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности - __________________________________ .

2.2. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставленного счета-фактуры за счет средств областного бюджета Нижегородской области в размере ________________ и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в размере _______________________в течение 10-ти банковских дней со дня подписания вышеуказанных документов.

2.3. На момент заключения государственного контракта Подрядчик предоставил Государственному заказчику обеспечение государственного контракта в виде _________________ на сумму ______________.

2.4. Возврат Государственным заказчиком __________________осуществляется в случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех условий настоящего государственного контракта в течение 5 банковских дней с момента получения письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения.

3. Срок действия контракта и срок выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в течение 30 календарных дней с даты подписания государственного контракта.

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон ввиду наступления форс-мажорных и других обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему Контракту, возникших помимо их воли. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон к настоящему Контракту.

3.4. В случае отсутствия финансирования Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.5. Срок окончания работ определяется моментом подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4. Права и обязанности Государственного Заказчика

4.1. Государственный Заказчик осуществляет общий контроль за целевым использованием бюджетных средств.

4.2. Государственный заказчик вправе запрашивать любую информацию в целях исполнения настоящего Контракта.

4.3. Государственный заказчик вправе осуществлять выборочный контроль за ходом выполнения работ.

4.4. Государственный Заказчик вправе передать часть своих функций (в том числе по финансированию работ) подведомственному учреждению.

5. Права и обязанности Заказчика

По настоящему Контракту Заказчик обязуется:

5.1. Осуществлять оплату работ в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего государственного контракта.

5.2. Назначить лицо, осуществляющее контроль за ходом выполнения работ.

5.3. Передать Подрядчику всю исходно-разрешительную документацию.

5.4. Предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту, на котором
необходимо производить работы.

5.5. В течение 5-ти дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Заказчик обязан рассмотреть и подписать документы либо дать мотивированный отказ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, он обязан устранить основания, по которым Заказчиком был дан отказ от приемки работ в сроки согласованные с Подрядчиком.

5.6. Предоставить по запросу Государственного заказчика необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

5.7. Заказчик имеет право не принимать выполненные работы в случае непредставления исполнительной документации и сертификатов на материалы.

5.8. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных на
выполнение указанных в Контракте работ.

5.9. После проверки качества и объема выполненных работ в течение 10 дней рассмотреть и подписать акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) или в случае отказа дать мотивированное обоснование отказа.

5.10. Заказчик, в случае несоответствия объема и качества выполненных работ, представленных Подрядчиком в акте выполненных работ, или ненадлежащего оформления акта выполненных работ имеет право в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта выполненных работ вернуть его на доработку.

5.11. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Подрядчика

6. Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить все работы собственными силами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте.

6.2. Оформить сметную и другую необходимую документацию для выполнения ремонтных работ. В течение 2 дней с даты подписания настоящего Контракта представить Заказчику график производства работ.

6.3. Обеспечить производство и качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

6.4. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, обеспечив ремонт объекта в соответствии со сметной документацией. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заключение договоров на поставку оборудования строго согласовывается с Государственным заказчиком и Заказчиком.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на объекте.

6.6. По мере выполнения работ составить и предъявить Заказчику акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 4-х оригинальных экземплярах и счет-фактуру с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, паспортов качества и других документов, удостоверяющих качество материалов.

6.7. Возводить своими силами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

6.8. Заключить и оплатить за счёт собственных средств договоры на временное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонизацию объекта (при необходимости).

6.9. Получать и оплачивать за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ за территорией площадки ремонта. При необходимости приобрести и оплатить установку дорожных знаков. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ на объекте.

6.10. Вывезти в десятидневный срок со дня подписания актов приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

6.11. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до завершения ремонта и приемки Заказчиком завершенного объекта.

6.12. Немедленно известить Государственного Заказчика, Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного Заказчика, Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.13. Согласовывать с Государственным Заказчиком, Заказчиком замену отдельных видов материалов и комплектующих изделий.

6.14. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку объекта и прилегающей к нему уличной полосы от остатков материалов и отходов.

6.15. Исполнять полученные в ходе ремонта письменные указания Государственного Заказчика, Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.16. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

6.17. При выполнении скрытых работ без подтверждения Заказчиком по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть работ.

6.18. Осуществлять ведение исполнительной документации в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении и введении в действие Требований по составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

6.19. Передать гарантийные обязательства, руководящую документацию по эксплуатации на установленное оборудование, инженерно-технические системы и агрегаты Заказчику в установленном порядке.

6.20. Уведомить Государственного Заказчика, Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

6.21. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности и за нанесенный материальный ущерб.

7. Производство работ

7.1. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности.

7.3. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

7.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в соответствии с договором между Заказчиком и привлекаемым исполнителем работ.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

8. Скрытые работы

8.1. Скрытые работы должны быть приняты представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих скрытых работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем – восстановить ее. При неисполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9.2. Подрядчик за 7 календарных дней до сдачи объекта письменно извещает Государственного заказчика и Заказчика о своей готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и посещению объекта рабочей комиссией.

9.3. Приемка объекта производится в течение 15 рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки завершенного объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в соответствии с обязательствами Заказчика по Контракту.

9.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствий несоблюдения соответствующих требований.

9.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.7. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.

10. Гарантии качества

10.1. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 5 лет с даты подписания заказчиком итогового акта выполненных работ.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

10.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 настоящего Контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. При неявке Подрядчика для составления акта, либо отказе его от подписания акта без указания причин, заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его в одностороннем порядке и направляет акт Подрядчику для устранения отраженных в нем дефектов.

10.6. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

10.7. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в пункте 10.4. акта Государственный Заказчик, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - Стороны поровну.

10.8. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком за его счет.

10.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10.10. Дефекты или недостатки Подрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте, составленном в соответствии с п. 10.4 настоящего Контракта.

10.11. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в установленные сроки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц и взыскать с Подрядчика возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством

11.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту он уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки на момент уплаты пени в следующих случаях:

§ за несвоевременный выход на объект по вине Подрядчика;

§ за несвоевременное окончание подрядных работ на объекте по вине Подрядчика;

§ при задержке сдачи подрядных работ свыше 10 дней.

11.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть (форс-мажор). Форс-мажор подтверждается документально стороной, которая ссылается на данное обстоятельство.

12. Расторжение контракта, изменения и дополнения к контракту

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

12.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в случаях:

12.2.1. Существенных изменений обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта.

12.2.2. Нарушения условий Контракта Подрядчиком, влекущего такой ущерб, что Государственный Заказчик или Заказчик лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта.

12.2.3. Одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью или частично Подрядчиком.

12.2.4. В случае непредставления Подрядчиком обусловленного Контрактом исполнения обязательств, либо наличия обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.

12.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по письменному соглашению Сторон или на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области, вступившего в законную силу, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

12.4. Требование о расторжении Контракта должно быть заявлено не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Контракта.

12.5. В случае неполучения согласия о расторжении Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области для принудительного расторжения Контракта.

12.6. В случае досрочного расторжения Контракта Обеспечение исполнения удерживается или остаётся безвозмездно у Государственного заказчика в следующих случаях:

12.6.1. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных аукционной заявкой и Контрактом.

12.6.2. Некачественное выполнение работ Подрядчиком.

12.6.3. Отказ Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим государственным контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации

13.2. Контракт составлен в 3-х экземплярах, скрепленных подписями и печатями и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую сторону.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Нижегородской области

Адрес: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2

/; ; УФК по Нижегородской области (л/сч министерство финансов Нижегородской области л/сч. министерство здравоохранения Нижегородской области ); р/сч в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород

М. П. __________________ // “_______”__________________2010 г.

Заказчик: ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

Адрес:

,

УФК по Нижегородской области (Министерство Финансов Нижегородской области

(л/с МФ НО ГУ Нижегородская областная детская клиническая больница л/с ), р/сч № ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород,

М. П. __________________ // “_______”__________________2010 г.

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

М. П. __________________ /_____________/ “_______”__________________2010 г.