Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

МНН	Лекарственная форма	Дозировка	Ед. изм.	Кол-во
Лорноксикам	таблетки покрытые пленочной оболочкой	8мг №10	уп	100
Лорноксикам	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	8мг фл №5	уп	70

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода – изготовителя и иной документации на данный вид товара и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем товара. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При транспортировке товара до складского помещения Заказчика, необходимо транспортной компании, осуществляющей доставку товара, заблаговременно оформлять пропуск на каждую машину с товаром для въезда на территорию больницы (Грузоподъемность машины не должна превышать 3-х тонн.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

МНН	Лекарственная форма	Дозировка	Ед. изм.	Кол-во	НМЦ	Источники информации для определения НМЦ	Средний уровень цены
Цена	Сумма, руб.	1	2	3	4	5	6	7
Лорноксикам	таблетки покрытые пленочной оболочкой	8мг №10	уп	100	187,0	18700,0	212,24	194,70	192,42	186,15		195,59	170,28	191,90
Лорноксикам	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	8мг фл №5	уп	70	702,0	49140,0	664,14		720,19	695,46	732,34	730,56	672,98	702,61
ИТОГО						67840,0

Источники информации для определения НМЦ: реестровая запись www. ***** №, выписки из прайс-листов от 01.01.2001 ЕВРОСЕРВИС», «Надежда-Фарм», , «Хабаровская Фармация», от 01.01.2001 -Экспресс», «Интермедсервис»

«_____»___________20__ г. «_____»___________20__ г.

Исх. № ____________ Вх. № (Заказчика)_________

(участника размещения заказа)

Время:__________________

Форма котировочной заявки участника размещения заказа

Наименование юридического лица (Ф. И.О. физического лица):________________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________

Фактический адрес: ______________________________________________

ИНН/КПП ____________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ______________________________________________

Р/счет ___________________________________________________________

Кор. счет ________________________________________________________

БИК ____________________________________________________________

ОКПО ___________________________________________________________

Контактный Тел/факс _____________________________________________

Являемся субъектом малого предпринимательства Да/Нет (нужное подчеркнуть)

Настоящей заявкой мы (наименование организации) _________________________________, зарегистрированный в (указать наименование регистрируемого органа)_______________________________________________ за основным государственным регистрационным номером ________________________________, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) серия ________ №________ от __________________ в лице _____________________________________________________________________ (должность, Ф. И.О. руководителя), действующего на основании ____________________________________, соглашаемся поставить

лекарственное средство

«Лорноксикам»

для ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

на общую сумму _______руб. (______________________ рублей) ___ коп. (цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, в том числе транспортные расходы по доставке товаров Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи) в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с характеристиками продукции и условиями Договора, изложенными в Вашем извещении от «_____» ______________ 20__ года № __________ (указать номер извещения на официальном сайте www. *****).

МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, руб.

Подпись (Ф. И.О.) (руководителя или уполномоченного лица) _______________/_____________________/

Должность ______________________________ МП (организации)

К заявке прилагается копия доверенности, если она подписывается уполномоченным лицом.

Проект

ДОГОВОР №________

на поставку лекарственного средства «Лорноксикам»

«_____» ________ 20__ г. г. Благовещенск

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница», в лице ________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________________________, зарегистрированное в_______________________________________________________________________________

(указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером:_____________ (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр _________ серия _______ № _______ от ________), в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, а вместе именуемые стороны, на основании протокола __________________ от «__» _______20__ года №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственное средство «Лорноксикам» (далее - товар) в порядке и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, единицы измерения, характеристика и цена товара определяются в соответствии со спецификацией (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. Цена Договора

2.1. Общая стоимость товара (далее – цена Договора) составляет _______________________ (_____________) рублей.

2.2. Цена Договора устанавливается на весь период действия Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы по доставке товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3. Условия платежа

3.1. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30-ти банковских дней по счетам, счетам-фактурам, оформленным Поставщиком, на основании товарных накладных, подписанных Сторонами.

3.2. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Некачественный и недопоставленный товар Заказчиком не оплачивается.

3.4. Источники финансирования – средства фонда обязательного медицинского страхования.

4. Порядок и сроки поставки, приемка товара

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик поставляет товар, согласно спецификации на склад Заказчика, расположенный 6, в рабочие дни с 8.30 до 14.30 часов.

4.2. Подлежащий поставке Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных в 2-х экземплярах и счетов-фактур в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством.

4.3. При транспортировке товара до складского помещения Заказчика, необходимо транспортной компании, осуществляющей доставку товара, заблаговременно оформлять пропуск на каждую машину с товаром для въезда на территорию больницы (Грузоподъемность машины не должна превышать 3-х тонн.

4.4. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязуется уведомить Заказчика не менее чем за 3 (три) дня до истечения срока поставки.

4.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

4.6. Приемка Товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

4.7. По факту приемки товара, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара, стороны подписывают товарную накладную.

4.8. В случае обнаружения при приемке товара дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставленном товаре условиям настоящего договора, Заказчик оформляет акт об установлении расхождений в количестве, качестве товара, иных условиях договора и в течение 2 (двух) рабочих дней такой акт направляется Поставщику. Поставщик в случае выявления некачественного товара и (или) несоответствующего спецификации, требованию по остаточному сроку годности обязуется безвозмездно произвести замену товара в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта Заказчика.

4.9. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации, требованию по остаточному сроку годности товара или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.10. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания сторонами товарной накладной.

4.11. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Качество и упаковка товара

5.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода – изготовителя и иной документации на данный вид товара и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы сертификатов, либо их копии, заверенные держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5.5. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем товара.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

6.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

6.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов.

6.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

6.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик вправе:

7.1.1. Требовать своевременной приемки товара на условиях предусмотренных настоящим Договором.

7.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором.

7.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.3 Возврат Поставщику не отвечающего требованиям Спецификации (Приложение ) товара осуществляется при наличии доверенности у представителя Поставщика.

7.2.4. Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

7.2.5. Представить данные документа, подтверждающего страну происхождения товара при наличии такого документа.

7.2.6. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Заказчика:

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей стоимости товаров исполнения обязательств, в отношении которых, просрочено Поставщиком.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

8.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости такого товара, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.

8.2.4. В случае несоответствия результатов поставки требованию по остаточному сроку годности Поставщик осуществляет замену товара в срок, указанный в п. 4.8 договора, с выплатой неустойки в размере 2 % от цены настоящего договора Заказчику.

8.2.5. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от суммы Договора. Штраф уплачивается в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

8.2.6. Поставщик несет материальную ответственность за реальный ущерб, причиненный Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору

8.2.7. В случае неоплаты неустойки Поставщиком в пятидневный срок, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

8.2.8. Поставщик освобождается от уплаты штрафа и/или неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.5. настоящего Договора.

8.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

8.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Срок действия, изменение, расторжение Договора и прочие условия

10.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

10.2. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов)

Заказчик ______________________________________________________

Поставщик __________________________________________________________________

11.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Поставщик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница» Адрес юридический, фактический: 6 Тел. , МП	МП

Приложение к Договору

№____от _________________

Спецификация

МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, руб.
Лорноксикам		таблетки покрытые пленочной оболочкой	8мг №10	уп	100
Лорноксикам		лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	8мг фл №5	уп	70
ИТОГО, руб.

Заказчик	Поставщик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница» Адрес юридический, фактический: 6 Тел. , МП	МП