Контракт

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №_____

г. Биробиджан «___» _____________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений», в лице _________________________________

_____________________________________________________________, действующ__ на основании ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________ ______________________________________________________________________, в лице _____________________________________________________________________, действующ__ на основании ___________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Выполнение электромонтажных работ в помещениях муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений» (далее – работы).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы Еврейская автономная область, г. Биробиджан, (муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений»), согласно условиям настоящего контракта, в соответствии с перечнем работ, их техническими характеристиками и в объёме, согласно Техническому заданию на выполнение работ (Приложение к контракту, являющемуся его неотъемлемой частью).

2.1.2. Обеспечить качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере строительства к производственной, пожарной, экологической безопасности, к правилам техники безопасности,

в том числе в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил устройства электроустановок (ПУЭ выпуск 3, 7), СНиП «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.2. В случае, если Подрядчиком выполнены работы в нарушение условий настоящего контракта, ухудшившие их результат или с иными недостатками, препятствующими использование результата работ по назначению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ: со дня подписания настоящего контракта Сторонами;

- окончание выполнения работ: по 15.04.2012 года (включительно).

3.2. Работы выполняются из материалов и продукции, приобретенных Подрядчиком.

3.3. При выполнении работ Подрядчик должен применять современные строительные, отделочные и другие материалы.

3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, требованиями экологической и пожарной безопасности.

3.5. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ (далее – акт приёмки).

В гарантийный период Подрядчик выезжает на объект для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации.

3.6. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (декларации о соответствии либо сертификаты соответствия, в случае сертификации данного вида продукции), действительными на территории Российской Федерации. Копии таких документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Цена настоящего контракта составляет: _____ ____(__________ ) рублей.

4.2. Цена контракта включает стоимость работ с учётом всех расходов в том числе: расходов на приобретение материалов, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть является окончательной, твёрдой и не меняется в ходе исполнения контракта.

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 15 банковских дней после подписания Сторонами акта приёмки.

Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платёж в размере до 30 процентов цены настоящего контракта.

4.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2012 год.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работ, Заказчик в течение 10 дней обязан осмотреть и принять выполненные работы.

5.2. При обнаружении недостатков выполненных работ, Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика.

5.3. Приёмка выполненных работ оформляется актом приёмки, подписанным Сторонами, и содержащем сведения о наименовании работ, а также о соответствии количества, комплектности, объема и качества работ и используемых материалов требованиям настоящего контракта.

5.4. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта приёмки.

5.5. При отказе от подписания акта приёмки кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте приёмки. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте приёмки либо по данному факту составляет отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере строительства к производственной, пожарной, экологической безопасности, к правилам техники безопасности, иным требованиям, в том числе требованиям ст. 11 Федерального закона -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил устройства электроустановок (ПУЭ выпуск 3, 7), СНиП «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трёхсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Возмещение убытков и уплата неустойки, не освобождают Сторону, нарушившую условия контракта, от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Еврейской автономной области.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Наименование: ____________________________ _________________________________________ Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): _________________________________________ ИНН ____________________________________ КПП ____________________________________ БИК ____________________________________ Р/ счёт __________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Телефон/ факс:___________________________

Подрядчик Наименование: ____________________________ _________________________________________ Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): _________________________________________ ИНН ____________________________________ КПП ____________________________________ БИК ____________________________________ Р/ счёт __________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Телефон/ факс:___________________________

Заказчик: Подрядчик:

_________________________ ______________________________

______________ (____________) ______________ (______________)

М. П. М. П.

Приложение к контракту № ___

от «____» ______________ 2012 г.

Техническое задание на выполнение работ

№ п/п	Наименование, характеристика товаров, используемых при выполнении работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100М КАБЕЛЯ	0.3
2.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2	1000	0.03
3.	Светильники с люминисцентными лампами. Корпус светильника должен быть изготовлен из облегченного алюминиевого сплава, выполнен в белом цвете. Рассеиватель должен быть изготовлен из прозрачного рифленого акрила (полиметилметакрилат). Материалы, из которых изготовлен светильник, не должны поддерживать горение. Электронный пускорегулирующий аппарат зажигания светильника должен обеспечивать быстрое включение без «мигания» света люминесцентной лампы. Светильник должен быть предназначен для работы с люминесцентными лампами в однофазных сетях переменного тока напряжением 220-230 В, 50 ГЦ. Светильник должен быть оснащен энергосберегающими люминесцентными лампами, имеющими класс энергетической эффективности не ниже класса В, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области энергосбережения и энергетической эффективности. Количество лам в светильнике: 4 шт. Мощность лампы: 20 В. Схема зажигания: электронная Класс защиты: не менее IP20 Диапазон рабочих температур окружающей среды светильника от 0oС до 60oС. По способу установки: потолочный. Светильник должен комплектоваться крепежом для присоединения к вертикальной или горизонтальной поверхности.	100 ШТ	0.08
4.	Выключатели - должны быть с упругой винтовой стальной пружиной, со степенью защиты от внешних воздействий – не менее IP20.	100 ШТ	0.07
5.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.27
6.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2	1000 М	0.027
7.	Розетки - должны быть с упругой винтовой стальной пружиной, со степенью защиты от внешних воздействий – не менее IP20.	100 ШТ	0.07
№ п/п	Наименование, характеристики выполняемых работ	Единица измерения	Объём выполняе- мых работ
1.	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 ШТ	0.08
2.	Смена: выключателей	100 ШТ	0.07
3.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 МЕТРОВ КАБЕЛЯ	0.3
4.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2	1000 М	0.03
5.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	0.27
6.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2	1000 М	0.027
7.	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 М	0.446
8.	Смена: розеток. Розетки должны быть с упругой винтовой стальной пружиной, со степенью защиты от внешних воздействий – не менее IP20.	100 ШТ	0.07

Требования к техническим характеристикам работ:

В коридоре перед материальным отделом под подвесным потолком должен быть проложен кабель в металлическом коробе. На подвесном потолке должны быть установлены четыре светильника с люминесцентными лампами. В материальном отделе и в коридоре должны быть заменены пять выключателей.

В помещении сетевой на стенах должен быть проложен кабель силовой с медными жилами. Старая скрытая электропроводка должна быть демонтирована.

Должны быть заменены два светильника, один выключатель и четыре розетки.

В помещении хозяйственно-эксплуатационного отдела заменить два светильника с люминесцентными лампами, один выключатель, три розетки.

Все устанавливаемые светильники с люминесцентными лампами и материалы, используемые при выполнении электромонтажных работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Заказчик: Подрядчик:

______________________________ ________________________________

______________ (____________) ______________ (______________)

М. П. М. П.