Документация (стр. 4 )

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _______________ ()

(подпись)

М. П.

  V.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по строительству узлов учета для водоснабжения «Малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Адрес объекта строительства	Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода
2	Основание для выполнения работ	Выполнение требований Условий подключения к договору на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
3	Заказчик	Корпорация развития Калужской области»
4	Вид строительства	Новое
5	Наименование объекта	Узлы учета для водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода
6	Состав объекта	1.  1. Водопровод В1: -Труба ПЭ 100 SDR17-225х13.4 (футляр) -Труба ПЭ 100 SDR17-110х6.6 пит. -Отводы 36° ∅110 питьевые -Гильзы стальные для пропуска труб через стенки колодцев L=400 мм ∅219х6.0 -Колодцы учета воды (2 шт.). 2.  2. Дренаж К13: -Трубы ПВХ ∅110 с раструбами и резиновыми уплотнит. кольцами -Клапан-захлопка ∅100 (на выпуске дренажа) -Оголовок из бетона М-200 разм. 1х0,5х0,2м -Песчаная подушка под оголовок разм. 0,5х0,5х0,2м
7	Состав работ	Выполнить в соответствии с проектом «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода» следующие виды работ: 1.  Устройство ПЭ труб. 2.  Устройство колодцев учета. 3.  Установка гильз для пропуска труб. 4.  Врезка в существующую сеть водопровода. 5.  Устройство дренажной системы. 6.  Послойное уплотнение разработанных участков земли. 7.  Укрепление откосов.
8	Требования к производству работ	1.  Работы выполнить в соответствии с проектом «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода», предоставленными Заказчиком. 2.  Работы выполнять в соответствии с графиком. 3.  Работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
9	Дополнительные требования	1. Получить в установленном порядке акты о приёмке счетчиков в эксплуатацию. 2. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать спецификациям, указанным в проектно – сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. 3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ 4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора подряда, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 5. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. 6. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
10	Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком	1.  Рабочий проект «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода». 2.  Сметный расчет в составе проекта.
11	Исходные материалы, прилагаемые к техническому заданию	1.  Общие указания – 1л. ф. А4. 2.  План с сетями водопровода – 1 л. ф. А3. 3.  Профиль сети В1 – 1 л. ф. А3. 4.  Локальная смета на строительство – 9 л. ф. А4.

Приложение 1 к части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Локальный сметный расчет

(идет отдельным файлом в формате .*pdf)

Приложение 2 к части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Общие указания

(идет отдельным файлом в формате .*pdf)

Приложение 3 к части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

План с сетями водопровода

(идет отдельным файлом в формате .*pdf)

Приложение 4 к части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Профиль сети В1

(идет отдельным файлом в формате .*pdf)

  VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Калуга «__» _________ 2012 г.

развития Калужской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______ «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (должность) _____________(ФИО), действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск с использованием своих материалов, в соответствии с Проектной документацией утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора следующие Работы: «Строительно-монтажные работы по строительству узлов учета для водоснабжения «Малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода», а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и произвести оплату в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Наименование и виды Работ указаны в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Технический надзор за процессом выполнения Работ по настоящему Договору осуществляет «_________________________» (далее - «Представитель Заказчика, осуществляющий технический надзор»), который от имени и в интересах Заказчика осуществляет контроль за качеством выполнения Работ по настоящему Договору, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора. Представитель Заказчика, осуществляющий технический надзор, имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ, при соблюдении Правил техники безопасности, в любое время суток в течение всего периода строительства.

Указания Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор, в рамках исполнения указанных в настоящем пункте полномочий, являются обязательными и исполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и не требуют какого-либо одобрения Заказчика.

1.4. Основанием заключения настоящего Договора является решение закупочной комиссии от _____________№ ______.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Цена на момент заключения настоящего Договора составляет - ____________________рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% – _______________рубля ____ копеек.

Стоимость по настоящему Договору является фиксированной и твердой, может быть изменена только по взаимному соглашению Сторон.

Локальный сметный расчет стоимости строительства (Приложение ) прилагается и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:

Аванс не предусмотрен. Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ по настоящему Договору с момента его подписания.

3.2. Работы должны быть выполнены в течение __________ календарных дней с момента подписания Договора.

3.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, необходимом Подрядчику для выполнения Работ в соответствие с настоящим Договором.

3.4. Перенос сроков выполнения Работ возможен только по согласованию Сторон в случае непредвиденных остановок Работ или при внесении изменений в Проектную документацию. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым Сторонами.

3.5. Задержка сроков, произошедшая не по вине Подрядчика (по вине «Заказчика») дает «Подрядчику» право на продление срока выполнения Работ при подписании Сторонами соответствующего дополнительного соглашения

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Своевременно принять по акту строительную площадку и приступить к выполнению Работ на строительной площадке.

4.1.2. Произвести входной контроль проектной документации и в течение 5 (Пяти) дней с момента выдачи ее Заказчиком в производство работ дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия проектной документации в производство работ без возражений.

4.1.3. Выполнить собственными или привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями настоящего Договора, действующим законодательством, проектной документацией и графиком производства работ все Работы по строительству объекта.

4.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения Работ.

4.1.5. Обеспечить оформление в установленном порядке, в случае необходимости, ордера на выполнение земляных работ.

4.1.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими на строительной площадке с персоналом Подрядчика или его субподрядчиков и использованием иностранной рабочей силы.

4.1.7. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.1.8. Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве необходимом для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

4.1.9. Передать Заказчику всю проектную, исполнительную и другие виды документации, по выполненным Работам.

4.1.10. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность. Обеспечить наличие на применяемые материалы сертификатов соответствия.

4.1.11.  При необходимости установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.

4.1.12.  Согласовать с органами госнадзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

4.1.13.  Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.1.14.  Осуществлять охрану объекта в течение всего срока строительства.

4.1.15.  После выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, а также счет и счет-фактуру.

4.1.16.  По завершении Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы.

4.1.17.  Сдать в срок, указанный в пункте 3.2. настоящего Договора по Акту приемки законченного строительством объекта (КС - 11) законченные строительством Работы на объекте.

4.1.18.  Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС - 11) на объекте за пределы строительной площадки материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.19.  Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

4.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации (Субподрядчиков).

4.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Во исполнение настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту строительную площадку, позволяющую приступить к выполнению Работ, в течение 5 (Пяти) дней после подписания Договора.

5.1.2. Передать Подрядчику утвержденную Проектную документацию со штампом «К производству работ» (при необходимости ее изготовления для выполняемого вида Работ по настоящему Договору) в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.

5.1.3. В течение 2 (Двух) дней рассмотреть замечания Подрядчика по Проектной документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

5.1.4. Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Подписывать Акты выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.

5.1.6. Передать Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, указать расположение свалки лишнего грунта, строительного мусора, карьеров для получения недостающего грунта.

5.1.7. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на объекте скрытых Работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке Работ.

5.1.8. Получить от эксплуатирующих организаций и выдать Подрядчику технические условия на проведение Работ в охранных зонах действующих коммуникаций. Оформить необходимую разрешительную документацию, ордера на проведение основных и/или сопутствующих работ по настоящему Договору.

5.1.9. При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на объекте.

5.1.10. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в РФ СНиП и Правилах производства Работ.

5.1.11. Организовать приемку Работ и подписать Акта приемки законченного строительством объекта (КС - 11) в установленном настоящим Договором порядке.

6. Сдача и приемка Работ

6.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами после выполнения всех Работ по настоящему Договору

После выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3 с обязательным указанием в них фактического объема и стоимости выполненных Работ, а также счет и счет-фактуру.

Временные здания и сооружения, а также непредвиденные расходы принимаются по акту выполненных работ в пределах сметного лимита.

6.2. Передаваемая Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация передается в 2 (Двух) экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ.

6.3. Приемка Работ производится Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку и подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ с уполномоченными организациями и учреждениями государственными и/или муниципальными органами власти и т. п..

6.4. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.5. Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки работ в следующих случаях:

- обнаружения в ходе приемки недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению;

- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительным нормам и правилам, что однозначно установлено при приемке результатов Работ;

- Акт сдачи-приемки работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

В любом случае отказ Заказчика от подписания Актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

Немотивированный отказ Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не допускаются.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ выполненных с недостатками, а остальные Работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с условиями настоящего Договора и в установленные настоящим Договором сроки в полном объеме.

6.6. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Заказчиком Актов выполненных работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.7. Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

6.8. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению некачественно выполненных Работ в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

7.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ по объекту пеню в размере 0,01 % от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные, и принятые Работы пеню в размере 0,01% от суммы задолженности по оплате этих Работ за каждый день просрочки.

7.4. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Начисление и уплата предусмотренных настоящим Договором неустоек производится только после получения одной Стороной соответствующего письменного требования от другой Стороны считающей, что ее право нарушено.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик несет риск случайной гибели объекта и гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику и/или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора, с момента начала Работ до передачи их результата Заказчику.

8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении персонала Субподрядчиков, если вышеуказанные случаи не произошли по вине Заказчика.

8.3. Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствии с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Проектной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки определенные настоящим Договором;

- качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;

- качество поставляемых им по настоящему Договору оборудования и материалов.

8.4. Срок гарантии надлежащего качества выполненных Работ на объекте составит в целом 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по первому этапу строительства и 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

Срок Гарантии соответственно продлевается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.

Немотивированный отказ Подрядчика от подписания рекламационного акта не допускается. В случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания рекламационного Акта указанные в Акте недостатки считаются подтвержденными Подрядчиком и подлежат устранению последним.

8.6. Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном Акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном Акте, Заказчик имеет право, без ущемления прав на гарантию, заменить оборудование на другое, сопоставимое по техническим характеристикам, устранить дефекты и недостатки своими силами или силами других организаций, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

8.7. Если в процессе эксплуатации объекта будет обнаружено, что при производстве Работ на объекте были использованы материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.

8.8. Гарантии по настоящему Договору действительны при условии соблюдения Заказчиком выданных Подрядчиком инструкций по эксплуатации, уходу и условии, если речь не идет о дефектах, вызванных нормальным износом.

9. Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору и возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия), в том числе решения органов местного самоуправления о пересмотре инвестиционной программы Заказчика или издание иных актов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта РФ (кроме случаев принятия указанных в пункте 9.1 Договора актов). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 месяца, то Заказчик и Подрядчик проводят переговоры с целью обсуждения того, какие меры следует принять.

9.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение Работ до устранения указанных нарушений без применения финансовых санкций, а также потребовать соразмерного увеличения сроков выполнения Работ.

10. Арбитраж

10.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

11. Прочие условия

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. После подписания настоящего Договора предыдущая переписка, связанная с настоящим Договором теряет силу. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Договора и расторжение Договора

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального и/или конечного срока выполнения работ Подрядчиком на срок более 30 (Тридцати) дней;

- неудовлетворительного качества Работ;

- лишения Подрядчика лицензии или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 15 (Пятнадцать) дней;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцати) дней;

- существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленного им для ведения Работ, а также объёмов Работ, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора, и отказе Заказчика, в связи с этим, увеличить установленную договорную цену.

12.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным пунктом 12.3 или пунктом 12.4, Сторона-инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону настоящего Договора о его расторжении за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

12.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

12.7. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.8. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – для _______________.

13. Приложения

13.1. Приложение : Техническое задание;

13.2. Приложение : Локальный сметный расчет стоимости строительства

Статья 14. Юридические адреса и местонахождение Сторон.

ЗАКАЗЧИК: развития Калужской области»	ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес: , тел/ , , р/с в «Элита» г. Калуга к/с

ОТ ЗАКАЗЧИКА: И. о. генерального директора ________________

ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ ______________

Согласовано:

____________________ /___________/

Приложение 1 к части VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. генерального директора

развития

Калужской области»

________________________

«___» ___________ 201__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по строительству узлов учета для водоснабжения «Малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Адрес объекта строительства	Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода
2	Основание для выполнения работ	Выполнение требований Условий подключения к договору на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
3	Заказчик	Корпорация развития Калужской области»
4	Вид строительства	Новое
5	Наименование объекта	Узлы учета для водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода
6	Состав объекта	3.  1. Водопровод В1: -Труба ПЭ 100 SDR17-225х13.4 (футляр) -Труба ПЭ 100 SDR17-110х6.6 пит. -Отводы 36° ∅110 питьевые -Гильзы стальные для пропуска труб через стенки колодцев L=400 мм ∅219х6.0 -Колодцы учета воды (2 шт.). 4.  2. Дренаж К13: -Трубы ПВХ ∅110 с раструбами и резиновыми уплотнит. кольцами -Клапан-захлопка ∅100 (на выпуске дренажа) -Оголовок из бетона М-200 разм. 1х0,5х0,2м -Песчаная подушка под оголовок разм. 0,5х0,5х0,2м
7	Состав работ	Выполнить в соответствии с проектом «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода» следующие виды работ: Устройство ПЭ труб. Устройство колодцев учета. Установка гильз для пропуска труб. Врезка в существующую сеть водопровода. Устройство дренажной системы. Послойное уплотнение разработанных участков земли. Укрепление откосов.
8	Требования к производству работ	4.  Работы выполнить в соответствии с проектом «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода», предоставленными Заказчиком. 5.  Работы выполнять в соответствии с графиком. 6.  Работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
9	Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком	3.  Рабочий проект «Узлы учета для сети водоснабжения малоэтажной застройки, расположенной по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д. Горневская Слобода». 4.  Сметный расчет в составе проекта.