Документация (стр. 8 )

должность подпись Ф. И.О.

«___»________________________ _ г.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _________

___________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

___________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И.О., паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ______________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность)

паспорт серии _______ № ________________выдан __________________________ «___»____________ г.

представлять интересы _______________________________________________________________________

(наименование (Ф. И.О.) участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ____________________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится «___» ________________ г. (указывается дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения _________________________________ уполномочен:

- подать заявку на участие в аукционе;

- подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, в том числе заявку в целом;

- участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта.

Подпись ______________________________ ___________________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Подпись доверителя _____________________________________ (___________________)

(должность, подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Форма запроса на разъяснение документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю комиссии по размещению муниципального заказа

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации (инструкции участникам, информационной карты и т. п.)	Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

__________________________ _____________________ _____________________

(должность) подпись

М. П.

Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе

г. Меленки «______»__________ г.

Администрация Меленковского района, именуемая в дальнейшем Заказчик, в Владимирской области в лице 1-ого Зам. Главы Меленковского района , действующего на основании Устава от имени муниципального образования Меленковский район Владимирской области, юридический адрес: Владимирская область, , с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями открытого аукциона ________________________ (далее - аукциона), который состоится «___»____________ г., Участник размещения заказа предоставляет обеспечение заявки на участие в данном аукционе путем перечисления на расчетный счет Заказчика денежных средств в сумме ____________ (сумма прописью) в срок – не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

1.3. Соответствующее платежное получение с отметкой банка об оплате (или копия такого поручения) должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Заказчиком Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на его банковский счет в следующих случаях и следующие сроки:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

2.1.2. В случае, отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

2.1.3. В случае, если Участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.4. В случае, отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.1.5. В случае, если Участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением Участника размещения заказа, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.6. В случае, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта - в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

2.1.7. В случае, если Участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и его заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только Участника размещения заказа - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только Участник размещения заказа - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.10. В случае признания Участника аукциона победителем - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.11. В случае, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания с ним муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении Заказчика в случае, если Участник размещения заказа является единственным участником размещения заказа, единственным участником аукциона, признан победителем аукциона и (или) сделал предпоследнее предложение о цене контракта и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

2.4. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного обогащения.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором.

4.2. Все всевозможные споры, разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Заказчика.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Участника размещения заказа, третий - в составе заявки, поданной Участником размещения заказа для участия в открытом аукционе, указанном в пункте 1..1 настоящего договора.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик» «Участник размещения заказа»

Администрация Меленковского района

_____________________ _________________________

Приложение к постановлению

Главы района № ____ от__________

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на _______________________________________________________________

(предмет конкурса)

г. Меленки «_____»_____________ 200__г.

__________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующ__ на основании _________________________, с одной стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ__ на основании _______________, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом _________________ от _______ № ______, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1.Предмет контракта.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по «Строительству объекта «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.1я Заречная, 2я Заречная, пер. Заречный, ул. Железнодорожная в г. Меленки» именуемые в дальнейшем ОБЪЕКТ, согласно проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять Объект на условиях, указанных в настоящем контракте.

Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются в соответствии с утверждённой Заказчиком проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности.

1.2  Срок выполнения работ: общая продолжительность строительства 46 дней, в том числе подготовительный период 7 дней, с момента заключения муниципального контракта.

1.3. Передача объекта для производства работ оформляется актом. Если Подрядчик приступил к работам без оформления акта, объект считается принятым к производству работ Подрядчиком.

2.Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет__________________ (______________________________) рублей, включая в себя стоимость работ, уплату налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, в том числе стоимость работ на 2010 г. установлена в сумме ______________ (_____________________-) рублей

2.2. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, Подрядчику не оплачивается.

2.3. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, предусмотренные настоящим контрактом.

3. Права и обязанности Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет предусмотренной в статье 2 стоимости обязуется:

3.1. Выполнить работы согласно проектно-сметной документации, являющейся приложением к нему в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3. Обеспечить объект необходимыми материалами и оборудованием, за исключением оборудования, материалов и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.4. Подрядчик для выполнения работ по настоящему контракту вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом (а в случае, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ), только после получения обязательного письменного согласования Заказчиком данной субподрядной организации.

3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ привлеченными субподрядчиками.

3.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.7. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

3.8. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории.

3.9. Обеспечить охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества до приемки объекта Заказчиком, оформленной соответствующим актом.

3.10. Вывезти в 5 дневный срок со дня подписания акта приемки объекта в Заказчиком принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.11. До получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

3.12. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему контракту.

3.13. Устранять в согласованные сторонами сроки и за свой счёт недостатки, допущенные Подрядчиком, при выполнении работ, выявленные в период гарантийной эксплуатации Объекта.

3.14. Передать Заказчику одновременно с оформлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполнительную документацию.

4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется производить приёмку и оплату работ, выполненных подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями настоящего контракта.

4.2. Производить любые измерения, отборы образцов для контроля качества материалов и работ.

4.3. Запретить применение материалов и конструкций, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

4.4. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию.

4.5. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в статье 5 настоящего договора.

4.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в статьях 2, 7 настоящего контракта.

4.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от договора подряда, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного настоящим договором использования Заказчик имеет право устранить недостатки и требовать с Подрядчика возмещения своих расходов на устранение указанных недостатков.

5.Приемка работ.

55.1. Заказчик уполномоченные лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения и в любое время производства.

5.2. До подписания акта приёмки выполненных работ Подрядчик предоставляет следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком стройнадзором за отчётный период;

- паспорта и сертификаты на используемые строительные материалы и изделия;

- журналы лабораторного контроля;

- исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы;

- журнал производства работ;

- прочие документы, имеющие отношение к предмету контракта по требованию Заказчика.

5.3. Приемка работ производится Заказчиком в течение 15 дней с даты получения письменного извещения Подрядчика о их готовности.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков до их полного устранения.

5.5. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Подрядчик не менее чем за сутки до проведения приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости о проведения приёмки. Заказчик направляет своего представителя для приёмки выполненных работ подлежащих закрытию.

5.6.Акт освидетельствования скрытых работ не может быть утверждён подрядчиком в одностороннем порядке. К каждому акту выполненных работ должны обязательно прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съёмка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий, а также другие документы о качестве продукции.

5.7. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить конструкцию за свой счёт. Акты приёмки скрытых работ составляется Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

5.8. Обязательным условием для приёмки любых видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий нормативным и техническим документам.

5.9.Приёмка работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других организаций.

6. Гарантии качества работ.

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудования и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом, указанных в проектной документации показателей, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 6.3., и несет ответственность за отступление от них.

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с действующими строительными нормами и правилами в течение 5 (пяти) лет. Действие гарантии наступает с момента подписания сторонами разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Обеспечение выполнения условий контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2. Передача заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения осуществляется в течение 5 банковских дней на основании договора о залоге, заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и победителем торгов.

7.3. В случае обеспечения исполнения контракта в указанном размере в виде безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности на период исполнения контракта в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных средств передаются по акту приема-передачи подлинники безотзывной банковской гарантии или страхового полиса с копиями лицензий организаций, выдавших указанные документы.

7.4. Платежный документ об оплате обеспечения исполнения контракта или безотзывная банковская гарантия, или страховой полис предоставляются на момент заключения государственного контракта.

8. Платежи и расчеты.

8.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств после предоставления актов выполненных работ КС-2У, КС-3, предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат, счетов, договоров и сдачи исполнительной документации.

8.2. Сроки оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях, без аванса. По факту выполненных работ. Не ранее 20.12.2010.

8.2. Форма расчетов: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9.Ответсвенность сторон.

9.1.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств в том числе нарушения сроков строительства он уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости цены контракта указанной в п.2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

10.Расторжение контракта.

10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительных работ более чем на _____ дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ установленный настоящим контрактом, увеличивается более чем на ____ дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

10.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

-  консервации или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ____________.

11. Действие контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

11.2.Все изменения к контракту оформляются письменным соглашением, сторон.

11.3. Споры, возникшие при исполнении контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия сторон рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

11.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

11.5. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

12. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору.

12.1. Локальная смета № ________.

13. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: ________________________________________________________

Адрес: индекс, ___________________________________________________________

ИНН ______________, КПП _____________, ОГРН _______________________

Р/счет _____________________ в ____________________________________________

БИК ____________________

Подрядчик: ______________________________________________________

Адрес: индекс, ___________________________________________________________

ИНН ____________, КПП ________________, ОГРН _____________________

Р/счет _____________________ в ____________________________________________

БИК ____________________

Заказчик: Должность подпись ФИО

Подрядчик: Должность подпись ФИО

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200_ г. № _______

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ пО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.	Объем выполнения работ по кварталам, тыс. руб.

Заказчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.

Подрядчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.

* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе