Документация (стр. 4 )

Сравнительная таблица цен

Наименование	Количество (ед. изм.)	Цена без НДС (руб)	Цена без НДС (руб)	Цена без НДС (руб)	Цена без НДС (руб)	Ст-ть (руб) без НДС
			«АМК строй»	Группа Торговых компаний «Метизы»	Средняя
Дюбель тарельчатый 160 мм	4 246 шт.	14,10	4,98	10,8	9,96	42 290,00

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №__

г. Санкт-Петербург “____” ___________ 2012 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________ в лице ______________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика провести аварийный ремонт торцевых стен с утеплением по адресу: Красноармейская ул., д. 23 а, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объем, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме, утвержденным решением государственной комиссии Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» по размещению государственного заказа от ____ _______2012 года № ____.

1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено _____________________(вид обеспечения указать подробно) на сумму 218 540 рублей 00 копеек.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет:_____________(______________________________________________________________)

цифрами прописью

рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% в сумме __________ рублей ______ копеек. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находящийся на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании счета, счет-фактуры и акта выполненных работ (КС-2). Оплата фактически выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет ________.

При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (КС-2), составленные на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.

Окончательная оплата выполненных Подрядчиком работ производится после подписания Сторонами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ.

2.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-2, КС-3 фактически выполненным работам и их стоимости, определяемой Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по выявлении данного несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает акты выполненных работ до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а так же условий Контракта не подлежит приемке Заказчиком до устранения отклонений.

2.4. Авансирование (предварительная оплата) не предусмотрено.

2.5. Источник финансирования – бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных Законом Санкт-Петербурга -120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

3.  Срок выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Сторонами по Контракту акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение 3х рабочих дней с момента регистрации Контракта в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.

3.2. Срок (продолжительность) работ по настоящему Контракту: 4 (четыре) недели в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение ).

3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ, в соответствии с разделом 5 «Порядок сдачи и приемки работ».

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга, действует до выполнения Сторонами обязательств, но не позднее «30» декабря 2012 года.

4.2. Обязательства по настоящему Контракту не могут наступать ранее его внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

Сдача-приемка объекта производится Подрядчиком Заказчику на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.

В период ремонта объекта оформляются акты приемки выполненных работ как в целом, так по отдельным этапам или очередям, на производство которых Подрядчик получил разрешение Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком по отдельным этапам или очередям без разрешения Заказчика, в акты сдачи-приемки выполненных работ не включаются. При этом представителю Заказчика должны быть предъявлены представителем Подрядчика выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Одновременно предъявляется вся определенная нормативными требованиями, исполнительная документация.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, в срок не позднее 5 (пяти) дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. При этом односторонний акт результата работ признается судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.4. Представителем Заказчика в процессе оформления акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ может быть выставлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, а также неправильное оформление документов.

Заказчик, принявший работу без проверки, впоследствии не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. При приемке Заказчиком выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за вред, причиненный третьим лицам до передачи выполненных работ Заказчику.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.

6. Права и обязанности Сторон

6.1 Права и обязанности Заказчика:

6.1.1. Передать по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи Подрядчику объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

6.1.2. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

6.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты на скрытые работы.

6.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

6.1.8. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ

6.2. Права и обязанности Подрядчика:

6.2.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика объект для выполнения работ по настоящему Контракту. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

6.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документацией, строительными нормами и правилами и иными исходными данными, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.3. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04 – 87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.

6.2.4. Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям СНиП .

6.2.5. Работы производить под наблюдением архитектурного и/или технического надзора, с ведением специальных журналов и выполнением трехстадийной фотофиксации до начала, во время и после окончания работ

6.2.6. Работы должны соответствовать требованиям, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации:

- качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП);

- «Организация строительства», СНиП ,

- «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.04.01.87

- Федеральный закон от 01.01.2001 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

- Федеральный закон -ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).

6.2.6. Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2.7. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры электробезопасности по ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

6.2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

6.2.9. Организация производства работ должна соответствовать СНиП 3.01.01«Организация строительного производства».

6.2.10. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования нормативных документов:

- Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Петербурге (в ред. Постановления правительства СПб , )

- Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП .

- Строительные нормы и правила жилые здания СНиП 2.08.01-89.

- Основания зданий и сооружений СНиП 2.02.02-83.

- Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 2.03.11-85.

- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга -ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Все требования к количественным, качественным, техническим и прочим характеристикам работ, изложенные в настоящем разделе, локальной смете Заказчика, проекте шифр 22/03-ПР.

6.2.11. При ремонте фасадов зданий применять фасадную краску высокого качества, согласованную с Комитетом по градостроительству и архитектуре, отвечающую следующим характеристикам: высокого качества на силикатной основе, обладающие высокими защитно-декоративными свойствами при воздействии атмосферных факторов, устойчивостью к влиянию индустриальных газов. Краска должна содержать альгицидные и фунгицидные добавки, препятствующие поражению грибком и плесенью. Стойкая к загрязнению, обеспечивающая долговечность фасада. Быстросохнущая. Особостойкая к старению и истиранию. Не термапластичная, экологически чистая. Без неприятных запахов.

6.2.12. В случае, если подрядчик предлагает использовать при выполнении работ технические (технологические) решения, не предусмотренные методическими рекомендациями на производство отдельных видов работ, а также материалы (комплектующие и оборудование), не предусмотренные локальной сметой Заказчика, то в течение 10 дней со дня подписания контракта, он обязан согласовать данные технологические решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) с Заказчиком и КГА и внести изменения в указанные документы за свой счет.

6.2.13. Выполнение работ по ремонту или реставрации лицевых и дворовых фасадов производить при обязательной установке лесов фасадных трубчатых. Получение разрешений и согласований по установке лесов является обязанностью Подрядчика.

6.2.14. Осуществлять производство работ с соблюдение мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений

6.2.15. При отрицательной температуре воздуха обязательно устанавливать теплоизоляционный слой из пленки с тепловым агрегатом (тепляки).

6.2.16. Обеспечить отсутствие доступа на рабочие леса в конце каждого рабочего дня (убирать лестницы на первый ярус лесов) в целях обеспечения безопасности жильцов и сохранности имущества. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

Вывесить банер с указанием:

- наименования заказчика;

- наименования и реквизитов подрядной организации, контактного телефона;

- сроков выполнения работ.

6.2.17. Защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

6.2.18. Не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами.

6.2.19. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04 – 87, раздел 3 п.5 и СНиП , раздел 7 Участник должен вести журнал производства работ и иметь сертификаты удостоверяющие качество применяемых материалов.

6.2.20. Применять только сертифицированные материалы при производстве работ.

6.2.21. При производстве работ должны быть представлены, а по окончании работ сданы заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6.2.22.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.2.23. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

6.2.24.Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

6.2.25.Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.2.26.Постоянно вести журнал работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) дня о времени освидетельствования скрытых работ.

6.2.27.Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование только с предварительного письменного согласия Заказчика. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

6.2.28.Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на поставленные материалы и оборудование и акты на скрытые работы и т. п. согласно действующей нормативной документации).

6.2.29. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.2.30. При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта (его отдельных частей) качеству в течение всего гарантийного срока его эксплуатации (который составляет 36 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию), условиям настоящего Контракта.

6.2.31. Подрядчик безвозмездно осуществляет цветную фотосъемку объектов до и после выполнения работ с предоставлением заказчику фотоснимков размером 13*18 см (а также на цифровом носителе) не менее 20 штук.

6.2.32.Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

6.2.33.Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Форс-мажор

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в следующих случаях и объемах:

- за несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика, в том числе нарушение сроков выполнения промежуточных работ, указанных в календарном плане выполнения работ (Приложение к контракту), он выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % (пять десятых процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, а также в течение гарантийного срока, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки или уклонении (отказе) Подрядчика от подписания – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% (пяти десятых процентов) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

9.3. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, в соответствии с которыми Подрядчик обеспечивает на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозку мусора способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процентов) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процентов) от цены Контракта.

9.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

9.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

9.6. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

10. Порядок изменения и прекращения действия Контракта

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон зарегистрированы в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.

10.2.В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3.Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, с использованием программных средств оператора электронной площадки и подписан сторонами ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12. Приложения к Контракту

К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение – Локальная смета.

- Приложение – Календарный план выполнения работ

13. место нахождения и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» Петергофская ул., д.11 Санкт-Петербург, 198504 Комитет финансов Санкт-Петербурга (Петродворцовое РЖА, лицевой счет 0630098) , р/сч ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Директор Петродворцового РЖА И. «____» __________ 2012 г. Руководитель: (_________________) «____» _________ 2012 г.

Приложение к государственному контракту от ____ _________2012 г.

№______

Согласовано Подрядчик: Руководитель (_______________) «___»____________ 2012 г.

Утверждаю Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» Директор Петродворцового РЖА «____» ____________ 2012 г.

Л О К А Л Ь H А Я С М Е Т А

В соответствии с техническим заданием

Приложение к государственному контракту от ____ _________2012 г.

№______

Согласовано Подрядчик: Руководитель (_______________) «___»____________ 2012 г.

Утверждаю Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» Директор Петродворцового РЖА «____» ____________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ: работы по аварийному ремонту торцевых стен с утеплением по адресу: Красноармейская ул., д. 23 а

Период выполнения 4 недели.

№ п/п	Наименование работ	График работ (недели)
1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	2	3	4	5	6
1	Получение разрешений, установка лесов
2	Ремонт стен
3	Штукатурные работы, утепление
4	Малярные работы