АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
“УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН ”
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 91,
E-mail: *****@***ru
от 22г.__№____10___________
_________________________________________
Уважаемые господа!
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области, расположенный с. Ульяново Калужской области ул. (e-mail:admin_mo@kaluga.ru), , (лицо, уполномоченное поддерживать контакт запроса котировок – ведущий специалист комитета по экономике и управлению имуществом , ) предлагает способом запроса котировок выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда в с. Ульяново.
Муниципальный заказчик: Администрация (исполнительно - распорядительный орган) сельского поселения «Село Ульяново»
Источник финансирования: местный бюджет.
Объем работ: выполнения работ по капитальному ремонту жилого фонда в с. Ульяново:
Лот 1: капитальный ремонт кровли жилого дома №10 по ул. Лапшова с. Ульяново на сумму 260000 рублей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100м2 | 2,99 |
2. | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100м2 | 2,99 |
3. | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 100м2 | 2,99 |
4. | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 100м2 | 2,99 |
5. | Сборка карнизов | 100м2 | 0,512 |
6. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 кровли | 2,99 |
7. | Сталь оцинкованная листовая толщиной листа 0,7 мм | т | 0,1216 |
8. | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм | м2 | 315,65 |
9. | Асбестоцементный шифер обыкновенного профиля | м2 | 315,65 |
10. | Устройство конька из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0,15 |
11. | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 1,75 |
12. | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 | 0,608 |
13. | Пиломатериал хвойный доска обрезная 50мм х 120 мм | м3 | 5,9 |
14. | Пиломатериал хвойный брус 120мм х120мм | м3 | 7,848 |
15. | Пиломатериал хвойный тес обрезной 25 Х 150 мм | м3 | 2,6 |
Лот 2: капитальный ремонт квартиры №3 жилого дома №3 по ул. Юбилейная с. Ульяново на суммурублей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленных площадью проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0,072 |
2. | Блоки оконные с двойным остекленением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 15-9,пл.1,27 м2 | м2 | 7,2 |
3. | Установка блоков оконных на веранде площадью проема до 2 м2 | 100м2 | 0,0475 |
4. | Блоки оконные с одинарным остекленением ОС 15-9А, пл.1,27 м2 | м2 | 2,75 |
5. | Сборка крыльца на 3 ступени | 1 шт. | 1 |
6. | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3 | 100 брусков | 0,06 |
7. | Большой ремонт печей необлицованных | 10 | 0,1 |
8. | Остекленение оконным стеклом окон со спаренным переплетом | 100м2 | 0,072 |
9. | Остекленение оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100м2 | 0,0475 |
10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,245 |
11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,28 |
12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,08 |
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,12 |
14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 100м2 | 0,1 |
15 | Оклейка обоями стен | 100м2 | 0,625 |
16 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 |
17 | Смена патронов | 100 шт. | 0,04 |
18 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
19 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
20 | Демонтаж электропроводки Шнур на роликах | 100 м | 0,4 |
21 | Провод по роликам сечением до 2,5 мм2 | 100м | 0,3 |
22 | Провод изолированный двухжильный медный сечением 2,5 мм | п. м. | 40 |
Лот3: капитальный ремонт квартиры №1 жилого дома №3 по ул. Юбилейная с. Ульяново на суммурублей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленных площадью проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0,072 |
2. | Блоки оконные с двойным остекленением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 15-9,пл.1,27 м2 | м2 | 7,2 |
3. | Установка блоков оконных на веранде площадью проема до 2 м2 | 100м2 | 0,0475 |
4. | Блоки оконные с одинарным остекленением ОС 15-9А, пл.1,27 м2 | м2 | 2,75 |
5. | Сборка крыльца на 3 ступени | 1 шт. | 1 |
6. | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3 | 100 брусков | 0,06 |
7. | Большой ремонт печей необлицованных | 10 | 0,1 |
8. | Остекленение оконным стеклом окон со спаренным переплетом | 100м2 | 0,072 |
9. | Остекленение оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100м2 | 0,0475 |
10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,245 |
11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,28 |
12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,08 |
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,12 |
14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 100м2 | 0,1 |
15 | Оклейка обоями стен | 100м2 | 0,625 |
16 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 |
17 | Смена патронов | 100 шт. | 0,04 |
18 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
19 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
20 | Демонтаж электропроводки Шнур на роликах | 100 м | 0,4 |
21 | Провод по роликам сечением до 2,5 мм2 | 100м | 0,3 |
22 | Провод изолированный двухжильный медный сечением 2,5 мм | п. м. | 40 |
Лот 4 : ремонт канализации жилого дома № 81 по ул. 50 лет Октября с. Ульяново на суммурублей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,5 |
2. | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных | 1 м3 кладки | 1,4 |
3. | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,5 |
4. | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100мм | 1 т | 0,066 |
Место выполнения работ: с. Ульяново: ул. Лапшова д. 10, ул. Юбилейная д.3, ул.50 лет Октября.
Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 01.10.2008г.
Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену работ должны быть включены все расходы - накладные, сметные, на заработную плату, транспортировку, страхование и уплату всех видов налогов.
Максимальная сумма контракта: 400 000 руб. 00 коп. ( четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Место подачи заявки: с. Ульяново Калужской области или по e – mail , указанному выше; (с пометкой «Котировочная заявка») или «Заказчику» Администрация сельского поселения «Село Ульяново» по адресу: с. Ульяново
Срок подачи заявки: с года до 05.03.2008 года до часов.
График работы: с 9-00 до 17-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 06.03.2008 года.
Срок и условия оплаты: авансирование 30% , оплата по факту выполненных работ.
Срок подписания муниципального контракта: не ранее, чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем двадцать дней со дня подписания указанного протокола. (Проект контракта Приложение )
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку по адресу: с. Ульяново Калужской области ул. (отдел по экономике и управлению имуществом) по прилагаемой форме (приложение №1) или «Заказчику» Администрация сельского поселения «Село Ульяново» по адресу: с. Ульяново
Глава администрации
МР «Ульяновский район» М. И. КОРНЕЕВ
Приложение
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата:_____________
Кому: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального заказчика)
От____________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица) ФИО, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика____________________
Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок__________________
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг _________________________________________________________
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг ____________________________________________________________________
Цена товаров, выполнения работ, оказания услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей_______________________________________ ______________________
Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________ _______________
(подпись, печать) (Ф. И.О., должность)
Приложение
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ (проект)
С. Ульяново | «_____» ___________200___г. |
Администрация (исполнительно - распорядительный орган) сельского поселения «Село Ульяново», именуемое в дальнейшем «муниципальный заказчик», «Село Ульяново» Саперовой Екатерины Михайловны, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________ (указываются сведения об участнике-победителе), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании решения котировочной комиссии от ___________2008г. протокол оценки и сопоставления котировочных заявок № _______ , заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт).
Предмет Контракта1.1. Работы по капитальному ремонту жилого фонда с. Ульяново______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее - Объект) из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий (далее - материалов) Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении о проведении конкурса запроса котировок и по цене, предложенной Подрядчиком.
1.2. Срок выполнения работ, указанных в п. п.1.1 настоящего Контракта:
Начало - в день вступления настоящего Контракта в силу. Окончание ______________.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС –2 или акта устранения недостатков.
Обязательства сторон2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими ___________________ правилами, требованиями правил пожарной безопасности.
2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия, _________________.
2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.
2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
2.1.5. Осуществить охрану Объекта.
2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.
2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
2.1.8. Выполнять работы в рабочее время муниципального заказчика: ежедневно с ___ до ___, а также в субботу и воскресенье по согласованию с муниципальным заказчиком.
2.1.9. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2. настоящего Контракта.
2.1.10. Согласовывать с муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
2.2. Муниципальный заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта.
2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.
2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.
2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, муниципальный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.
2.2.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, муниципальный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 календарных дней с момента обнаружения недостатков.
2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8. настоящего Контракта.
Цена контракта3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта составляет ___________________ рублей, в т. ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.
3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.
Порядок расчетов4.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Ульяновского района на 200__ год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Оплата производится по факту выполненных работ в течение ______ рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.1
5. Срок действия Контракта
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «__» _____ 200__г.
6. Гарантии
6.1 Подрядчик гарантирует:
6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.
6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.
6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный муниципальным заказчиком.
6.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.
6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине муниципального заказчика».
7.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:
(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;
(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;
(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;
(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;
(д) бунт, волнения, беспорядки;
(е) экологические катастрофы и их последствия.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Охрана Объекта
10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки муниципальным заказчиком законченного Объекта.
10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.
11. Особые условия
11.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.
11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
12. Приложения
12.1. Ведомости объемов работ и локальные сметы.
Реквизиты и подписи сторонМуниципальный заказчик: | Подрядчик : | |
ИНН КПП р/с БИК | ИНН БИК р/с к/с | |
_______________ | _____________ |
М. П. М. П.
1 возможна отсрочка платежа_______ дней
авансирование работ___________ % от лимита выделенных средств на текущий год
