Закупку услуг на ремонт служебных помещений ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту г. Калуга

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по конному спорту
г. Калуга, Директор тел., ; Бухгалтерия, учебный отдел ; Зам. директора по хоз. части
«	19	»	ноября	20	07	г.
№

Уважаемые господа!

Государственный заказчик: ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту

Источник финансирования заказа: областной бюджет

Предусматривает осуществить способом запроса котировок: закупку услуг на ремонт служебных помещений ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту г. Калуга.

Ремонт служебных помещений СДЮШОР ул Ипподромная, д.6 г. Калуга.
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Раздевалка №1
Полы
1	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0,075
2	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,139
3	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры толщ 9мм площадью: свыше 20 м2	100 м2 основания	0,151
4	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0,15
5	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,151
6	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	15,402
7	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтусов	0,136
Окна, двери
8	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0378
9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02
10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
11	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	1,89
12	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1
13	Петля накладная	шт	2
14	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1
15	Обшивка дверей плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки	0,022
16	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0312
17	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0216
18	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-9В, пл.1.01 м2	м2	2,16
19	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.5 м	компл	2
20	Демонтаж: оконных решеток	1 т конструкций	0,06
21	Изготовление оконных решеток из ранее демонтированных	1 т конструкций	0,036
22	Монтаж: оконных решеток без их стоимости	1 т конструкций	0,036
Стены, перегородки
23	Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,107
24	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,043
25	Установка уголка для антресолей и вешалки для хомутов	1 т стальных элементов	0,026
26	Установка и крепление бруска вешалки для хомутов	100 м блоков	0,041
27	Устройство антресольных: полок	100 м2 деталей	0,0175
28	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м3	0,045
29	Разборка перегородок из ДСП по деревянному брусу	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,158
30	Заделка оконных проемов кирпичом	100 м3 кладки	0,0071
Отделочные работы
31	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	0,029
32	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
33	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0151
34	Масляная окраска металлических оконных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022
35	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0353
36	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022
37	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,011
38	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011
39	Улучшенная окраска масляными составами по дереву антресолей и вешалки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
40	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,043
41	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043
42	Окраска известковыми составами: потолковиз плит ребристых	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,232
43	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3385
Раздел 2. Раздевалка №2
Полы
44	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытий	0,126
45	Разборка плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,163
46	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,126
47	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,126
48	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм	100 м2 покрытий	0,126
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,5
50	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры площадью: до 20 м2	100 м2 основания	0,126
51	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0,128
52	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,126
53	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	12,85
54	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтусов	0,163
Окна, двери
55	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02
56	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0378
57	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
58	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	3,78
59	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2
60	Петля накладная	шт	4
61	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2
62	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
63	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0312
64	Демонтаж: оконных решеток	1 т конструкций	0,06
65	Изготовление оконных решеток из ранее демонтированных	1 т конструкций	0,06
66	Монтаж: оконных решеток без их стоимости	1 т конструкций	0,06
67	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0216
68	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, пл.1.71 м2	м2	2,16
69	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.5 м	компл	2
69,1	Обшивка дверей плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,022
69,2	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1
Отделочные работы
70	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0126
71	Масляная окраска металлических оконных решеток, ограждений антресолей количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0436
72	Окраска известковыми составами: потолков ребристых	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,192
73	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,517
74	Перетирка штукатурки стен внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,269
75	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0161
76	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03
77	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
78	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054
79	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0484
80	Обшивка оргалитом сущ. антресолей с 2-х сторон оргалитом по деревянному каркасу	100 м2 поверхности облицовки	0,045
81	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	т. м2	0,00459
82	Улучшенная окраска масляными составами антресолей и вешалки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061
82,1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полотна двери обшитого оргалитом	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2
Стены, перегородки
83	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0435
84	Заделка оконных проемов кирпичом	100 м3 кладки	0,004
85	Заделка люка оргалитом по деревянному каркасу с относом 5 см	100 м2 поверхности облицовки	0,0025
86	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	т. м2	0,00026
87	Установка уголка для антресолей и вешалки для хомутов	1 т стальных элементов	0,0145
88	Установка и крепление бруска вешалки для хомутов	100 м бруска	0,041
89	Установка по месту шкафных и стеллажных: стенок	100 м2 деталей	0,08
90	Установка по месту стеллажных полок	100 м2 деталей	0,0135
91	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт. блоков	0,3
92	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8, пл.1.36 м2; ДШ 17-9.5, пл.1.53 м2; ДШ 17-10, пл.1.70 м2	м2	3,6
93	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	компл	3
94	Покрытие поверхностей за 2 раза стеллажей и шкафов грунтовкой "Сенеж"	100 м2 покрытия	0,26
Раздел 3. Электромонтажные работы по раздевалке №1
96	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,01
97	Светильник с экранирующей решеткой из полимеров с рассеивателем из стекла светотехнического органического и экструдированного потолочный со стартерными ПРА типа ПЛ2-2.40-01.02УХЛ4	шт	1
98	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4	10 шт.	0,2
99	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.	0,01
100	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р	шт.	1
101	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK	10 шт.	0,2
102	Прокладка короба электротехнического дл. 2м	100 шт.	0,07
103	Короб защитный=ЖЗСН#ТУ, изм. нр2-79=	пм	14
104	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,14
105	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм цена: 16,27/1,18/3,73*1,13=4,18руб	м	8
106	Кабель ВВГнг2*1,5 мм цена: 11,42/1,18/3,73*1,13=2,93руб	м	6
107	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,01
108	Выключатель двухклавишный	шт.	1
109	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	шт.	7
110	Монтаж розеток с заземлением бытовые	компл.	1
111	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-1РЧЗ-01-10/220	шт	1
Раздел 4. Электромонтажные работы по раздевалке №2
112	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,01
113	Светильник с экранирующей решеткой из полимеров с рассеивателем из стекла светотехнического органического и экструдированного потолочный со стартерными ПРА типа ПЛ2-2.40-01.02УХЛ4	шт	1
114	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4	10 шт.	0,2
115	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.	0,01
116	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р	шт.	1
117	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK	10 шт.	0,1
118	Прокладка короба электротехнического дл. 2м	100 шт.	0,06
119	Короб защитный=ЖЗСН#ТУ, изм. нр2-79=	пм	12
120	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,12
121	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм цена: 16,27/1,18/3,73*1,13=4,18руб	м	6
122	Кабель ВВГнг2*1,5 мм цена: 11,42/1,18/3,73*1,13=2,93руб	м	6
123	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02
124	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	2
125	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	шт.	5
126	Монтаж розеток с заземлением бытовые	компл.	1
127	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-1РЧЗ-01-10/220	шт	1
Раздел 5. Демонтажные работы по электрике
Раздевалка №1
128	Демонтаж кабеля	100 м	0,06
129	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки	100 шт.	0,02
130	Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,02
Раздевалка №2
131	Демонтаж кабеля	100 м	0,05
132	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки	100 шт.	0,02
133	Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,01
Раздел 6. Ветаптека
Полы
134	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0,235
135	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,271
136	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры толщ 9мм площадью: свыше 20 м2	100 м2 основания	0,235
137	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9мм	м3	0,216
138	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,235
139	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	23,97
140	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтусов	0,253
Двери, окна
141	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0189
142	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02
143	Петля накладная	шт	2
144	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	1,89
145	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1
146	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1
147	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0189
148	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0,02
149	Смена дверных приборов: ручки-скобы	100 шт. приборов	0,01
150	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,01
151	Установка полотен: внутренних межкомнатных ранее снятого	100 полотен	0,01
152	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0684
153	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,036
154	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, пл.1.71 м2	м2	3,6
155	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.5 м	компл	2
156	Демонтаж: оконных решеток	1 т конструкций	0,08
157	Монтаж: оконных решеток без их стоимости	1 т конструкций	0,032
158	Изготовление оконных решеток из ранее демонтированных	1 т конструкций	0,032
159	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по войлоку с одной стороны	100 м2 проемов	0,022
Стены, перегородки
160	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	1 м2 проемов	3,8
161	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас над дверным проемом	100м2 отделываемой поверхности	0,019
162	Заделка оконных проемов кирпичом	100 м3 кладки	0,0116
163	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0558
164	Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,065
165	Срезка швеллера на стене	1 м реза	0,06
166	Разборка деревянного бруска со стены	100 м плинтусов	0,2
167	Изоляция наружных стен минплитой насухо	1 м3 изоляции	1,32
168	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82)	м3	1,346
169	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,132
Отделочные работы
170	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0464
171	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,132
172	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	0,132
173	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,132
174	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
175	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0235
176	Масляная окраска металлических оконных решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
177	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034
178	Заделка люка оргалитом по деревянному каркасу с относом 5 см	100 м2 поверхности облицовки	0,005
179	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	т. м2	0,000525
180	Подшивка потолков:ГВЛВ по деревянному каркасу	100 м2 потолков	0,235
181	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	24,68
182	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24
183	Устройство потолочного плинтуса на клее КН-2	100 м плинтусов	0,28
184	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0576
185	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9
Раздел 7. Электромонтажные работы по ветаптеке
202	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,02
203	Светильник с экранирующей решеткой из полимеров с рассеивателем из стекла светотехнического органического и экструдированного потолочный со стартерными ПРА типа ПЛ2-2.40-01.02УХЛ4	шт	2
204	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4	10 шт.	0,4
205	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.	0,02
206	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р	шт.	2
207	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK	10 шт.	0,3
208	Прокладка короба электротехнического дл. 2м	100 шт.	0,18
209	Короб защитный=ЖЗСН#ТУ, изм. нр2-79=	пм	36
210	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,36
211	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм цена: 16,27/1,18/3,73*1,13=4,18руб	м	30
212	Кабель ВВГнг2*1,5 мм цена: 11,42/1,18/3,73*1,13=2,93руб	м	5
213	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03
214	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3
215	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	шт.	7
216	Монтаж розеток с заземлением бытовые	компл.	3
217	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-1РЧЗ-01-10/220	шт	3
Раздел 8. Демонтажные работы по помещению ветаптеки
218	Демонтаж кабеля	100 м	0,25
219	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки	100 шт.	0,04
220	Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,02

Требования к услугам: использование сертифицированных материалов и комплектующих изделий; использование материалов подрядчика; выполнение работ с соблюдением техники безопасности и правил пожарной безопасности; установить гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х лет

Место оказания услуг ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту

Сроки оказания услуг: до 31.12.2007г.

На сумму: ,00 рублей (четыреста семь тысяч двести двенадцать рублей).

Срок и условия оплаты оказания услуг: предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ, в соответствии с актом выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Требования к поставщику услуг: наличие лицензии, подтверждающей вид деятельности

Срок подписания победителем контракта: не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена предлагаемых товаров должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: г. Калуга, ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту или на адрес электронной почты до 17ноября 2007г.

Уведомляю Вас, что направление государственным заказчиком запроса котировок цен и представление (исполнителем) котировочной заявки (котировки цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение

Котировочная заявка

Кому: ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы для (наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

на сумму:____________ в соответствии с прилагаемой сметой или набором работ, которые являются частью настоящей котировочной заявки (котировки цен).

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, выполнить работу, в соответствии со сроками производства строительно-монтажных работ приведенными в запросе котировок цен. Согласны с порядком платежей и иными условиями предусмотренными запросом котировок цен.

В цену товаров, работ, услуг включены: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление государственным заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки (котировки цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Реквизиты участника размещения заказа:

Наименование: ______________________________________________________________

Юридический адрес:__________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________

ИНН: ______________________________________________________________________

Р/с: ________________________________________________________________________

К/с: ________________________________________________________________________

Банк: _______________________________________________________________________

Тел: ________________________________________________________________________

_____________________ ____________________

(подпись, печать) (должность)

______________________

(дата)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

г. Калуга

«_____» ___________200___г.

ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, . С., действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени Калужской области, и ______________________ (указываются сведения об участнике-победителе), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании решения ____________________ комиссии от ___________2007г. № _______ , заключили между собой настоящий государственный контракт (далее – Контракт).

Предмет Контракта

1.1. Работы по ____________________________________________ (далее - Объект) из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий (далее - материалов) Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении о проведении конкурса (аукциона) и по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2. Срок выполнения работ, указанных в п. п.1.1 настоящего Контракта:

Начало - в день настоящего Контракта в силу. Окончание – 31.12.2007 года.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС –2 или акта устранения недостатков.

Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими ___________________ правилами, требованиями правил пожарной безопасности.

2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия, _________________.

2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5. Осуществить охрану Объекта.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

2.1.8. Выполнять работы в рабочее время Государственного заказчика: ежедневно с ___ до ___, а также в субботу и воскресенье по согласованию с Государственным заказчиком.

2.1.9. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2. настоящего Контракта.

2.1.10. Согласовывать с Государственным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2. Государственный заказчик обязуется:

2.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта.

2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Государственный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Государственный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8. настоящего Контракта.

Цена контракта

3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта составляет ___________________ рублей, в т. ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.

3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

Порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Калужской области на 200__ год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Оплата производится по факту выполненных работ в течение ______ рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.1

5. Срок действия Контракта

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2007г.

6. Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Государственный заказчиком.

6.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственный заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Государственный заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.  Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственный заказчик».

7.3. В случае просрочки исполнения Государственный заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

8.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

(д) бунт, волнения, беспорядки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.  Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.  Охрана Объекта

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Государственный заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

11. Особые условия

11.1.  Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

11.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12. Приложения

12.1. Ведомости объемов работ и локальные сметы.

Реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик:		Подрядчик :
ГОУ ДОД СДЮШОР по конному спорту 248007 г. Калуга ул.
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г. Калуги л/с А4в Министерстве финансов Калужской области		ИНН БИК р/с к/с
_______________		_____________

М. П. М. П.

1 возможна отсрочка платежа_______ дней

авансирование работ___________ % от лимита выделенных средств на текущий год