Выполнение работ по ремонту туалета

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН ”

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 91,

E-mail: *****@***ru

от 08.08.2007г.__№________74___________

_________________________________________

Уважаемые господа!

Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области, расположенный с. Ульяново Калужской области ул. (e-mail:[e-mail]), , (лицо, уполномоченное поддерживать контакт запроса котировок – ведущий специалист отдела по экономике и управлению имуществом , тел;(484) продлевает срок подачи котировочных заявок на выполнение работ по ремонту туалета на 4 очка для администрации МР «Ульяновский район».

Муниципальный заказчик: Администрация МР «Ульяновский район»

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем работ: выполнение работ по ремонту туалета на 4 очка

Наименование и объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во
1.	Разборка существующего туалета	м3	3
2.	Разборка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов 2	1000м3	0,014
3.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м, группа грунтов 2	100м3	0,01
4.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1	100м3	0,05
5.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1м в грунтах сухих	10 м3	0,3
6.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 Фасонных частей	0,4
7.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1км	0,009
8.	Рытье ям для установки столбов глубиной до 0,7 м	100ям	0,12
9.	Устройство монолитной площадки под столбики кирпичные	100м3	0,003
10.	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	м3	0,23
11.	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,67
12.	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100м2	0,24
13.	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее	100м2 облицовки	0,32
14.	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	100м2	0,14
15.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100м2	0,1
16.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100м2	0,08
17.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,08
18.	Улучшенная окраска масляными составами полов	100 м2	0,08
19.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,0636
20.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	6,36
21.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	Компл.	4
22.	Установка и крепление наличников	100м. п.	0,393
23.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	100м2	0,15264
24.	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах древянных нерубленных площадью проема до 2м2	100м2	0,0056
25.	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточкой створкой ОР 12-9, пл. 1.01 м2	м2	0,56
26.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	Компл.	2
27.	Установка и крепление наличников	100м. п.	0,092
28.	Ул. окраска масляными составами по дереву блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	100м2	0,013
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100м3	0,01
30.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,3
31.	Укладка плитки	100м2	0,05
32.	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	5
33.	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300 толщ. 50 мм	м2	5

Объемы работы выполняются в соответствии с дефектным актом, сметой и муниципальным контрактом, на основании графика производства работ..

Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, техническим и функциональным характеристикам предъявляемых к данной группе работ.

Место выполнения работ: с. Ульяново Ульяновского района

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 15.09.2007г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену работ должны быть включены все расходы - накладные, сметные, на заработную плату, транспортировку, страхование и уплату всех видов налогов.

Максимальная сумма контракта: 146000 руб. (сто сорок шесть тысяч рублей).

Место подачи заявки: с. Ульяново Калужской области ул. или по e – mail , указанному выше; (с пометкой «Котировочная заявка»)

Срок подачи заявки: до 15.08.2007 г. до часов.

График работы: с 9-00 до 17-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 16.08.2007 года.

Срок и условия оплаты: оплата по факту выполненных работ, авансирование 30%.

Срок подписания муниципального контракта: не ранее, чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем двадцать дней со дня подписания указанного протокола. (Проект контракта Приложение ).

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку по адресу: с. Ульяново Калужской области ул. (комитет по экономике и управлению имуществом) по прилагаемой форме (приложение №1).

Уведомляю Вас, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировочной заявки (котировки цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Глава администрации

МР «Ульяновский район» М. И. КОРНЕЕВ

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:_____________

Кому: Администрация МР «Ульяновский район», отдел по экономике и управлению имуществом

От____________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица) ФИО, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг _________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг ____________________________________________________________________

Цена товаров, выполнения работ, оказания услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей_______________________________________ ______________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Мы признаем, что направление заказчиком запроса ценовой котировки и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________ _______________

(подпись, печать) (Ф. И.О., должность)

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

С. Ульяново

«_____» ___________200___г.

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем муниципальный заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, от имени Калужской области, и ______________________ (указываются сведения об участнике-победителе), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании решения ____________________ комиссии от ___________2007г. № _______ , заключили между собой настоящий государственный контракт (далее – Контракт).

Предмет Контракта

1.1. Работы по ____________________________________________ (далее - Объект) из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий (далее - материалов) Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении о проведении конкурса (аукциона) и по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2. Срок выполнения работ, указанных в п. п.1.1 настоящего Контракта:

Начало - в день настоящего Контракта в силу. Окончание – ______________.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС –2 или акта устранения недостатков.

Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими ___________________ правилами, требованиями правил пожарной безопасности.

2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия, _________________.

2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5. Осуществить охрану Объекта.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

2.1.8. Выполнять работы в рабочее время муниципального заказчика: ежедневно с ___ до ___, а также в субботу и воскресенье по согласованию с муниципальным заказчиком.

2.1.9. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2. настоящего Контракта.

2.1.10. Согласовывать с муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2. Муниципальный заказчик обязуется:

2.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта.

2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, муниципальный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, муниципальный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8. настоящего Контракта.

Цена контракта

3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта составляет ___________________ рублей, в т. ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.

3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

Порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Калужской области на 200__ год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Оплата производится по факту выполненных работ в течение ______ рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.1

5. Срок действия Контракта

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «__» _____ 200__г.

6. Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный муниципальным заказчиком.

6.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.  Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине муниципального заказчика».

7.3. В случае просрочки исполнения Государственный заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

8.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

(д) бунт, волнения, беспорядки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.  Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.  Охрана Объекта

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки муниципальным заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

11. Особые условия

11.1.  Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

11.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12. Приложения

12.1. Ведомости объемов работ и локальные сметы.

Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик:		Подрядчик :
ИНН КПП р/с БИК		ИНН БИК р/с к/с
_______________		_____________

М. П. М. П.

1 возможна отсрочка платежа_______ дней

авансирование работ___________ % от лимита выделенных средств на текущий год