Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по освещению улиц в д. Карлук ул. Школьная, Луговая, Солнечная, Юбилейная, Черемушки, дорога на Зверохозяйство

Администрация Карлукского муниципального образования-Администрация сельского поселения

		УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: Глава Карлукского муниципального образования ___________________ «____»____________________2013г.
		Реестровый номер торгов № ____

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

на выполнение работ по освещению улиц в д. Карлук ул. Школьная, Луговая, Солнечная, Юбилейная, Черемушки, дорога на Зверохозяйство.

Официальный сайт:*****.

Оператор электронной площадки: -тендер»

Адрес электронной площадки в сети "Интернет": www. *****

Торги проводит: Заказчик

Заказчик: Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион, документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-94), а также иным законодательством, регулирующим государственный (муниципальный) заказ.

1.2  Сведения, содержащиеся в документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. В случае разночтения информации, извещение имеет приоритет.

1.3  Документация разработана уполномоченным органом на основании заявки заказчика и содержит требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Все приложения к настоящей документации являются ее составной частью.

1.4  Все указания на товарные знаки в настоящей документации читать со словами «или эквивалент» за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с настоящей документацией. В случае поставки эквивалента, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, указание на товарный знак эквивалента обязательно.

1.5  В случае если в настоящей документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, не сопровождающиеся указанием на товарный знак в отношении товара российского происхождения, информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

2  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

2.1  Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

2.1.1  Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1)  согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, при этом указать товарный знак эквивалента;

2)  согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара, при условии отсутствия в документации указания на товарный знак используемого товара.

Сведения о товаре, предлагаемого для использования при выполнении работ, являющихся предметом контракта (далее – товар, товары), должны быть полными, включать весь перечень товаров, указанных в настоящей документации и исключать двойное толкование предложения участника размещения заказа. Указание в заявке участника размещения заказа минимальных и (или) максимальных значений технических характеристик (потребительских свойств) товара, а также использование слов «более», «не более», «менее», «не менее», допускается только в случае, если это установлено производителем товара, в том числе на основании нормативной, технической документации (ГОСТ, ТУ, сертификат и т. д.), в противном случае, значение характеристик (свойств) должны быть конкретными.

2.1.2  Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1)  Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

2)  Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному настоящей документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены настоящей документацией:

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего следующие виды работ, установленные в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень), утвержденным Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 года № 000, а именно:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

При этом стоимость работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), указанная в допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участника размещения заказа должна быть не менее чем цена контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона.

3)  Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, используемых при выполнении работ, являющихся предметом контракта, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам:

4)  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на поставки товаров, являющихся предметом контракта, на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:

а)  Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

б)  Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

Для подачи заявки участнику размещения заказа необходимо получить аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении настоящего аукциона (РТС-тендер).

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей и направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных в нем даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с проведением настоящего аукциона, которые направляет участник размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Допускается написание торговых наименований, брендов, моделей с использованием латинских букв. Отдельные документы (или их части), представленные участником размещения заказа в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов и/или их ненадлежащий вид, наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, в составе заявки на участие в аукционе будет расценено как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации, в связи с чем, такой участник размещения заказа не будет допущен до участия в аукционе.

3  ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

Заявка на проведение открытого аукциона в электронной форме.

1.  Наименование заказчика, контактная информация:

Заказчик:

Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения.

Почтовый адрес:

Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1 «А»

Контактное лицо:

Телефон:

691-325

Адрес электронной почты:

*****@***ru

2.  Адрес официального сайта для размещения заказов

http://www. *****

3.  Адрес электронной площадки

http://www.rts-*****

Предмет аукциона: выполнение работ по освещению улиц в д. Карлук ул. Школьная, Луговая, Солнечная, Юбилейная, Черемушки, дорога на Зверохозяйство.

4.  Место и срок выполнения работ:

Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук.

Работы должны быть выполнены в течение тридцати дней.

5.  Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

950 492 (Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто два рубля)

6.  Шаг аукциона:

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 41.ФЗ от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.  Источник финансирования:

Средства по соглашению о предоставлении в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (94,8%). Средства местного бюджета (5,2%).

8.  Форма, срок и порядок оплаты:

Оплата за работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней на основании предъявленного Подрядчиком к оплате счета, подписанного Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Форма оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

9.  Требования к качеству и условия выполнения работ:

11.1. Подрядчик собственными и привлеченными силами и средствами, из собственных материалов, с надлежащим качеством обязан выполнить работы по Контракту в объеме указанном в Приложении №1 (сводный сметный расчет стоимости строительства).

11.2. При выполнении работ по Контракту применять только новые материалы и оборудование, соответствующие Сметной документации (Приложение к настоящей документации).

11.3. Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать материалы, «эквивалентные» указанным в Сметной документации, такие материалы по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам, указанным в ней. Эквивалентность определяется по всем параметрам указанных характеристик материалов.

11.4. До начала выполнения каждого вида работ необходимо предоставить Заказчику образцы материалов для определения их качества и соответствия требуемым характеристикам.

11.5. Применяемые строительные материалы, изделия, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством РФ, должны иметь соответствующие сертификаты, характеризующие их качество и безопасность (сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения), указанные сертификаты предъявляются Заказчику перед началом выполнения работ.

11.6. В процессе выполнения работ по Контракту убирать образовавшийся мусор, вывозить указанный мусор вместо утилизации отходов. Не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации Объекта или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов.

11.7. При выполнении работ по Контракту руководствоваться разделами технической документации предприятий-изготовителей материалов и оборудования, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности, нормативными документами, регламентирующими порядок выполнения работ по предмету Контракта. Соблюдать на Объекте правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные на Объекте.

11.8. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Сметной документации, действующими строительными нормами и правилами.

11.9. Гарантийный срок на результат выполненных по Контракту работ должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Приемка результата работ по настоящему Контракту оформляется актом о приемке выполненных работ согласно форм КС-2; КС-3.

- В течение 3(трех) рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ к приёмке и направляет Заказчику подписанный им акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан принять результаты работ с участием Подрядчика и передать Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от их приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом указанные в двухстороннем акте недостатки (недоработки) работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счёт собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

10.  Дата и время окончания срока подачи заявок

26.08.2013 год

11.  Дата окончания срока рассмотрения заявок

29.08.2013

12.  Дата проведение аукциона

02.09.2013 года

13.  Порядок формирования цены контракта:

Цена Контракта определяется на основании Сводного сметного расчета Приложение к настоящей Документации) откорректированной по результатам открытого аукциона в электронной форме на понижающий коэффициент аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной участником размещения заказа с которым заключается Контракт, на начальную (максимальную) цену Контракта. Откорректированная с учетом понижающего коэффициента Сметная документация будет являться приложением к Контракту, заключенному по итогам проведения настоящего аукциона.

В цену Контракта включаются все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же погрузку и вывоз мусора, расходы на используемые для ремонта материалы и оборудование, доставку и разгрузку материалов.

14.  Сведения о валюте

Цена указывается в рублях Российской Федерации.

15.  Срок подписания муниципального контракта

Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

16.  Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной цены Муниципального контракта, что составляет 47 524,60 (Сорок семь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек.

17.  Обеспечение контракта

Не установлено.

Требования к Участникам размещения заказа

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), включающего следующие виды работ, установленные в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень), утвержденным Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 года № 000, а именно:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

При этом стоимость работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), указанная в допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участника размещения заказа должна быть не менее чем цена договора, заключаемого по результатам настоящего аукциона.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник

размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков.

18.  Дополнительные сведения:

ИНН
КБК	Глава	Раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ
736	0503	5930000	010	226
736	0503	6000100	500	226
Код по ОК 004-93	4530014 Прокладка сетей электроснабжения [4530151] - [4530161] (Группа по номенклатуре № 000)

4  ПРОЕКТ Контракта

д. Карлук «­­­_____» ______________ 20_____ г

Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________,с одной стороны, и ________________________________________ ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме №_____ от «____»______ 20___г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1.  Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по устройству электрического освещения улиц д. Карлук: ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Черемушки, дорога на Зверохозяйство согласно локального ресурсного сметного ра (Приложение ), к настоящему Контракту по адресу:, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, определённых настоящим Контрактом.

1.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по установленной форме.

2. Цена Контракта и порядок оплаты.

2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании сводного сметного расчета составленного на основании локального ресурсного сметного расчета №1 (Приложение ) и составляет _______ руб. (___________ рублей ________ копеек) с учетом НДС (НДС не облагается) ___________ руб. (______________ рубля ____ копеек) и включает в себя затраты Подрядчика на все виды работ, расходные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, комплектующие и другие налоги и сборы, таможенные платежи, иные обязательные платежи, то есть является конечной и неизменной.

2.2.  Оплата за работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предъявленного Подрядчиком к оплате счета, подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Форма оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.3.  Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения работ обязан выставить Заказчику счет-фактуру по установленной форме.

3. Срок выполнения работ и действия Контракта.

3.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему в полном объеме. В части обязанности Заказчика по оплате работ настоящий Контракт действует до 31.12.2013г. (т. е. в пределах финансового года)

3.2 Срок выполнения работ по настоящему Контракту в течение _______________________________ с момента подписания настоящего Контракта в объеме указанном в Приложении № 1 (сводный сметный расчет стоимости строительства№1), к настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.  Принять результат работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта, в порядке
и в срок, предусмотренные разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.2.  Оплатить работы в порядке и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего

Контракта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Использовать при выполнении работ по настоящему Контракту новые материалы, сертифицированные в соответствии с ГОСТом. До начала выполнения каждого вида работ необходимо предоставить Заказчику образцы материалов для определения их качества и соответствия требуемым характеристикам. Применяемые строительные материалы, изделия, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством РФ, должны иметь соответствующие сертификаты, характеризующие их качество и безопасность, указанные сертификаты предъявляются по требованию Заказчика перед началом выполнения работ.

4.3.2. Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать материалы, «эквивалентные» указанным в Сметной документации, такие материалы по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам, указанным в ней. Эквивалентность определяется по всем параметрам указанных характеристик материалов.

4.3.3. Сдать результат работ в порядке и срок, установленные разделом 5 настоящего
Контракта.

4.3.4.  Соблюдать при выполнении работ по настоящему Контракту нормы охраны труда
и правила по технике пожарной безопасности.

4.3.5. В процессе выполнения работ по Контракту убирать образовавшийся мусор, вывозить указанный мусор вместо утилизации отходов. Не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации Объекта или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов.

4.3.6. При выполнении работ по Контракту руководствоваться разделами технической документации предприятий-изготовителей материалов и оборудования, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности, нормативными документами, регламентирующими порядок выполнения работ по предмету Контракта. Соблюдать на Объекте правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные на Объекте.

4.3.7. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Сметной документации, действующими строительными нормами и правилами.

4.3.8. В случае обнаружения недостатков выполненной работы в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 10.2 настоящего Контракта, устранять недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ после устранения недостатков.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1
настоящего Контракта.

4.4.2. Выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом
различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, ответственных
представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3(трех) дней
со дня их назначения.

5. Порядок приемки результата работ.

5.1.  Приемка результата работ по настоящему Контракту оформляется актом о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат согласно форм КС-2; КС-3.

5.2.  В течение 3(трёх) рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ к приёмке и направляет Заказчику подписанный им акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах.

5.3.  Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан принять результаты работ с участием Подрядчика и передать Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от их приёмки.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом указанные в двухстороннем акте недостатки (недоработки) работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счёт собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к Заказчику после подписания акта о приемке результата работ в полном объеме.

6. Ответственность.

6.1.  За невыполнение и (или) не надлежащее выполнение обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6.2.  За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных п. п.3.2, 5.2
настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 %, от стоимости невыполненных работ (не сданных) в срок работ за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

6.3.  За нарушение сроков устранения недостатков в работах, установленных согласно
п. п. 4.3.8, 5.4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере
0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

6.4.  В случае нарушения обязанности, предусмотренной п. 4.3.1 настоящего Контракта,
Подрядчик за счёт собственных средств выполняет работу заново из материалов
надлежащего качества, в установленный Заказчиком срок.

6.5.  За нарушение Заказчиком по своей вине срока оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, до момента полного исполнения обязательств.

6.6.  За отказ от выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Контракта, либо выполнение менее 50% объема работ на момент конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100% предоплаты, а при отсутствии предоплаты - 10 % от цены Контракта. Штраф взыскивается в полной сумме сверх пени.

6.7.  Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту, обязана
произвести уплату пени и (или) штрафа, предусмотренных п. п. 6.2-6.6 настоящего Контракта в течение 10-ти дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Контракту, и в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров,
они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон в установленном порядке.

8.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями статьи 19.2. Федерального закона -ФЗ.

9. Действие непреодолимой силы.

9.1. Стороны, не исполнившие или не надлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не даёт сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

10.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ по настоящему Контракту составляет _________ (месяцев) со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение );

Локальный ресурсный сметный расчет № 1 (Приложение ).

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения
Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1а УФК по Иркутской области (Администрация Карлукского муниципального образования – администрация сельского поселения) Л/С Р/С ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

____________________/ _____________________ _________________________/ _____________________

Подпись расшифровка Подпись расшифровка

М. П. М. П.

5  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ[i]

Приложение (сводный сметный расчет стоимости строительства)

Приложение (локальный ресурсный сметный расчет)

Приложение (ПРОЕКТ Муниципального Контракта)

Приложение (Рабочий Проект Электрическое освещение улиц д. Карлук (ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Черемушки, дорога на Зверохозяйство)

При заключении контракта, настоящие приложения в полном составе становятся приложениями к контракту.

[i] Приложены к документации в виде отдельных файлов (в форматах: *.docx, *.doc,*.xlsx, *.xls, *,pdf)