Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области

Инспекция

административно-технического надзора Нижегородской области

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Наименование предмета размещения заказа: текущий ремонт помещений 3-го этажа в здании по адресу: ул. Рождественская, д. 19.

Информация о заказчике:

Наименование: Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области.

Почтовый адрес:

Контактное лицо: , ; по техническому заданию: ,

Электронный адрес:<*****@***kreml. *****>

Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области.

Максимальная цена контракта: (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.

Цена Контракта включает в себя расходы на приобретение материалов и оборудования, доставку, монтаж, строительные работы, обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока, уплату налогов, НДС и других обязательных платежей.

Информация о выполняемых работах: работы должны быть выполнены согласно техническому заданию (Приложение 1).

Участник размещения заказа предоставляет в составе котировочной заявки локальный сметный расчёт, составленный в соответствии с Приложением 1.

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных ведомостью объёмов работ (см. Приложение 1). Изменение видов и объёмов работ не допускается.

Подрядчик выполняет работы на своём оборудовании, своими инструментами.

Требования к участникам размещения заказа:

1. Наличие лицензии на вышеуказанные работы.

2. На все применяемые в работе материалы должны быть предъявлены сертификаты соответствия согласно требованиям технического задания.

3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с локальным сметным расчетом, основанием для составления которого служит техническое задание Заказчика (Подрядчиком могут быть применены новые материалы (эквиваленты), не указанные в техническом задании, но обладающие характеристиками не ниже указанных Государственным заказчиком).

Место выполнения работ: , Инспекция АТН НО.

Качество работ: работы выполняются в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами.

Безопасность работ: Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Требования к результатам работ: результатом работ является выполненный комплекс работ, предусмотренный ведомостью объёмов работ (см. Приложение 1).

Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Срок предоставления гарантии: на общестроительные и электромонтажные выполненные работы - не менее 2 (двух) лет со дня подписания акта выполненных работ, на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Информация об оплате контракта:

Расчет производится безналичным путем согласно акту выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Котировочные заявки принимаются по адресу: , каб. 32 (конт. , по рабочим дням с 5 июня 2008 года по 17 июня 2008 года, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., по пятницам до 17 час.00 мин. (17 июня до 16.00).

Заявки подаются в письменном виде по установленной форме (Приложение ) с указанием названия запроса котировок. Внесение изменений в поданную заявку не допускается.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Приложения: 1. Техническое задание на 3 листах в 1 экз.

2. Форма котировочной заявки на 1 листе в 1 экз.

3. Проект государственного контракта на 4 листах в 1 экз.

Руководитель инспекции

административно-технического надзора

Нижегородской области

Приложение

к запросу котировок 5-ЗК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт помещений 3-го этажа в здании по адресу: ул. Рождественская, д. 19.

1. Общие положения

Предметом запроса котировок является выбор подрядной организации для проведения текущего ремонта помещений административного здания на основании ведомости объемов работ.

2. Место, срок и условия проведения текущего ремонта

Место проведения работ: , 3-ий этаж.

Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания Государственного контракта. При необходимости проведение работ (по согласованию с Заказчиком) в выходные и праздничные дни.

Внутреннюю отделку выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами.

Материалы должны отвечать требованиям норм пожарной безопасности и санитарии.

При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ.

Выполнение ремонтных работ «под ключ» со всеми сопутствующими работами (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т. п.).

Победитель перед началом ремонтных работ должен согласовать с Заказчиком образцы отделочных материалов и электроматериалов.

3.1 Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Разборка
1	Разборка плинтусов (деревянных)	м	104
2	Разборка шкафных стенок	кв. м	23
3	Разборка шкафных полок	кв. м	13
4	Очистка потолка от старой краски	кв. м	10
Раздел 2. Полы
5	Устройство покрытий пола из фанеры	кв. м	148
6	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	кв. м	150
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	118
Раздел 3. Стены
8	Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	кв. м	292
9	Облицовка оконных откосов (), дверных откосов (каб.№16) декоративным бумажно-слоистым пластиком	кв. м	8
10	Окраска улучшенными масляными составами ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %	кв. м	9
11	Окраска улучшенными масляными составами ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %	кв. м	14
12	Установка решеток радиаторных	шт.	8
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (простая) по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	кв. м	73
14	Замена дверных приборов (замков врезных)	шт.	5
Раздел 4. Потолки
15	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	кв. м	143
16	Замена потолочных плит «Армстронг»	кв. м	432
Раздел 5. Электромонтажные работы
17	Демонтаж осветительных приборов (светильников для люминесцентных ламп)	шт.	24
18	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках на закладных деталях, количество ламп в светильнике - до 4	шт.	27
19	Светильник растровый 4*18 в комплекте с лампами TLD	шт.	27
20	Монтаж кабелей с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	м	286
21	Кабель ВВГнг 3*1,5	мп	136
22	Кабель ВВгнг 3*2,5	мп	150
23	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	22
24	Стоимость розетки	шт.	22
25	Розетка штепсельная трехполюсная	шт.	40
26	Розетка телефонная	шт.	22
27	Розетка компьютерная	шт.	18
28	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4
29	Выключатель двухклавишный	шт.	4
30	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2
31	Выключатель одноклавишный	шт.	2
Раздел 6. Разные работы
32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный)	т	0,45
33	Перевозка грузов I класса (автомобиль-самосвал) грузоподъёмностью до 7 т, на 25 км	т	0,45

3.2 Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование помещения	Отделка помещений
Пол	Стены	Потолок	Оконные проёмы	Дверные проёмы	Электрика
1	Кабинет № 11	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»	Окраска откосов		Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
2	Кабинет № 16	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»	Окраска откосов	Замена врезного замка, панели МДФ на откосы	Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
3	Кабинет № 16а	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»			Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
4	Кабинет № 17	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»	Окраска откосов	Замена врезного замка	Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
5	Кабинет № 26	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»	Окраска откосов	Замена врезного замка	Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
6	Кабинет № 27	Фанера, линолеум	Панели МДФ	Подвесной потолок системы «Армстронг»	Окраска откосов	Замена врезного замка, окраска дверного блока	Установка светильников, розеток, выключателя, прокладка кабеля
7	Кабинет № 28		Окраска	Замена потолочных плит «Армстронг»	Панели МДФ на откосы	Замена врезного замка

4. Обеспечение материалами, оборудованием и транспортными средствами для производства работ

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных ведомостью объёмов работ. Изменение видов и объёмов работ не допускается.

Подрядчик выполняет работы на своём оборудовании, своими инструментами.

5. Исполнительные документы

Подрядчик собственными силами подготавливает и сдает Заказчику по акту выполненных работ в установленном порядке исполнительную документацию на отремонтированные помещения.

6. Привлечение субподрядных организаций

Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик.

Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте.

Весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтных работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке.

У каждого рабочего должны быть индивидуальные средства защиты (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).

Необходимо наличие инструкций и журнала инструктажа по технике безопасности на рабочих местах.

Необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

8. Гарантия на выполненные работы.

Гарантия на общестроительные и электромонтажные выполненные работы не менее 2 (двух) лет с момента сдачи работ Заказчику, на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Приложение

к запросу котировок 5-ЗК

Печатается на бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на ремонт помещений 3-го этажа в здании по адресу: ул. Рождественская, д. 19.

Локальный сметный расчёт является неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.

В случае, если наша организация будет признана победителем настоящего запроса котировок, согласны исполнить условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Сроки выполнения работ:
Сроки и условия оплаты:
Срок предоставления гарантии:

Руководитель (должность)____________ /___________________________/

М. П. подпись ФИО

* Все строки и формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая условиям запроса котировок.

Приложение

к запросу котировок 5-ЗК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________ (ПРОЕКТ)

г. Нижний Новгород

"____" _________________ 2008 г.

Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области (далее – Инспекция АТН НО) . Б., действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны, и ___________________ в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со ст. ст. 525-534 ГК РФ, ст. ст. 72-73 БК РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г.  №  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании решения комиссии по размещению заказов (протокол от ________ 2008 года № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта помещений 3-го этажа по адресу: , именуемые в дальнейшем «Работа», в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ). Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.2. Государственный заказчик обязуется принять Работу по акту приема выполненных работ и произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы собственными силами. Наличие лицензии на производство работ обязательно.

1.4. Контракт заключен по итогам запроса котировок, проведенного Инспекцией АТН НО на средства областного бюджета, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ 2008 года № ___.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________ (______________________________ рублей), в том числе НДС — _____________ рублей.

2.2. Цена Контракта включает в себя расходы на приобретение материалов и оборудования, доставку, монтаж, строительные работы, обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока, уплату налогов, НДС и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится безналичным путем.

Государственный заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика согласно акту выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.4. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить объем работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, или при прекращении потребности в части работ, предусмотренных Контрактом. При этом Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных работ, но не более чем на 10% такой цены.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Государственный заказчик обязан:

3.1.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к объектам, на которых необходимо производить ремонтные работы.

3.1.2. В течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) рассмотреть и подписать документы либо дать мотивированный отказ. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте либо отдельным документом. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ, он обязан устранить причины, по которым Государственным заказчиком был дан отказ от приемки работ в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

3.1.3. Произвести оплату за выполненные работы в соответствии с разделом 2.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, в полном объеме до _____ 2008 года и сдать работы Государственному заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам.

3.2.2. Обеспечить проведение ремонтных работ с необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой без дополнительной оплаты.

3.2.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ.

3.2.4. Предоставить Государственному заказчику акт выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

3.2.5. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта выполненных работ принадлежащие ему строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, изделия и другое строительное имущество, а также очистить территорию от строительного мусора.

4. Сдача и приёмка работ

4.1. Государственный заказчик совместно с Подрядчиком оформляют акты выполненных работ, в том числе на скрытые работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и сметной документации.

4.2. Государственный заказчик имеет право беспрепятственного контроля за ходом выполнения всех видов работ в течение всего периода их выполнения в любое время.

4.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

4.4. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не устранены Подрядчиком.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, систем и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их документами, подтверждающими качество.

5.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки, при этом срок гарантии переносится на срок, в течение которого выявленные недостатки устранялись.

5.1.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. В случае необоснованного неприбытия представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Государственным заказчиком в одностороннем порядке.

5.1.6. Гарантийный срок на выполненные, принятые и оплаченные по настоящему Контракту работы составляет 2 (два) года. Гарантийный срок начинается со дня подписания сторонами акта приема выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения сроков устранения дефектов и (или) недоделок в выполненных Подрядчиком работах, выявленных в течение срока действия настоящего Контракта и в гарантийный период эксплуатации объекта, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и (или) недоделок до даты их фактического устранения.

6.4. В случае просрочки в оплате за выполненные Подрядчиком работы Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки оплаты от стоимости подлежащих оплате работ. При недостаточном бюджетном финансировании Государственного заказчика указанная ответственность не наступает.

6.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть (форс-мажор). Форс-мажор подтверждается документально Стороной, которая ссылается на данное обстоятельство.

7. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта, путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываются обеими Сторонами и действуют с момента подписания Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. В счете, предоставляемом на оплату по данному Контракту, должны быть указаны номер и дата настоящего Контракта.

10.4 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, скрепленных подписями и печатями, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6 К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью приложение № 1 - Смета.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик: Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области Адрес: г. Н. Новгород, Кремль, корп. 1 тел. (, е-mail: [e-mail] р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области л/с Министерство финансов Нижегородской области (л/с инспекция административно-технического надзора Нижегородской области) Руководитель инспекции административно-технического надзора Нижегородской области _________________________ "____" _____________ 2008 год.

Подрядчик: