Инструкция по участию в Отборе (стр. 1 )

Приложение 1

-СМ»

Инструкция по участию в Отборе

организации, способной выполнить

демонтаж семи существующих зданий на территории старой базы оборудования ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».

г. Москва 2009

1. Общие положения.

1.1. Проведение отбора организации.

1.1.1.  Настоящий отбор организации, способной выполнить демонтаж семи существующих зданий на территории старой базы оборудования -ОНПЗ» (далее «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией, в адрес которой было направлено информационное письмо о проведении Отбора (далее «Претендент»), на основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Отборе (далее «Инструкция»).

1.1.2.  Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в установленные сроки в информационном письме, документацию, предусмотренную настоящей Инструкцией (предложение) по адресу, указанному в п. 3.1.2 настоящей Инструкции.

1.1.3.  Отбор проводится в следующем порядке:

§  – смазочные материалы» направляет Претендентам информационное письмо о проведении отбора организации, способной выполнить демонтаж семи существующих зданий на территории старой базы оборудования -ОНПЗ».

§  Претендент направляет предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией, в составе которого предоставляет всю необходимую информацию (в полном объеме), а также оценку стоимости реализации услуг.

§  – смазочные материалы» проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, содержащих предложения, от Претендентов.

§  – смазочные материалы» получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет квалификационную оценку Претендента и поступившего предложения Претендента, проводит конкурентные переговоры с Претендентами, а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной выполнить проектно-изыскательские работы.

1.2. Условия проведения Отбора.

Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент, тем самым, соглашается со следующими условиями:

1.2.1. Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки предложения, относятся на счет Претендента.

1.2.2.  – смазочные материалы» примет к рассмотрению все предоставленные в срок предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Инструкции.

1.2.3.  Подача предложения Претендентом не должна быть истолкована как намерение или обязательство – смазочные материалы», выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также на основании направления предложения в рамках Отбора.

1.2.4.  Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящей Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора (контракта) при признании его победителем Отбора, право, на заключение которого может быть присуждено по итогам Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего отбора должен содержать все существенные условия представленные в предложении Претендента.

1.2.5.  Претендент имеет право в ходе подготовки предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес – смазочные материалы».

1.2.6.  В рамках рассмотрения предложений, – смазочные материалы» вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений предложения Претендента.

1.2.7.  – смазочные материалы» вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию как в рамках рассмотрения предложений Претендентов, так и до момента поступления предложений Претендентов в адрес – смазочные материалы». В случае если – смазочные материалы» сочтет необходимым внести такие изменения, либо уточнения в настоящую Инструкцию, в адрес Претендента направляется соответствующая информация. С момента направления информации об изменении и/или уточнении настоящей Инструкции в адрес Претендента, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Инструкции.

1.2.8.  – смазочные материалы» вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами.

2. Порядок предоставления предложений.

2.1. Форма предоставления предложения.

2.1.1. Все предложения должны быть представлены в оригинале, с приложением одной копии. Оригинал и копия предложения должны быть надежно запечатаны в конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с п. 2.1.2. настоящей Инструкции.

2.1.2. Все документы, входящие в состав предложения должны быть должным образом оформлены, с указанием следующей информации:

a)  наименование и адрес Претендента, представившего предложение;

b)  – смазочные материалы», с указанием адреса и пометкой - В « – смазочные материалы»;

c)  наименование Отбора в соответствии с информационным письмом и настоящей Инструкцией.

2.2. Порядок оформления предложения.

2.2.1. Претендент в обязательном порядке составляет опись предоставляемых документов в составе своего предложения с указанием количества листов, входящих в состав каждого документа в составе предложения.

2.2.2. Все документы, входящие в состав предложения Претендента составляются на русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов.

2.2.3. Предложение Претендента должно быть прошито, все страницы пронумерованы. Все страницы предложения должны быть заверены печатью и подписью от имени Претендента.

2.3. Состав предложения Претендента:

2.3.1. Претендент предоставляет предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость работ (услуг), указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т. д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении Претендента.

2.3.2. Квалификационная документация (приложения к предложению Претендента, составляющие его неотъемлемую часть):

·  Анкета Претендента (Форма № 2).

·  Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).

·  Документация, подтверждающая наличие опыта выполнения аналогичных договоров за последние 10 лет (Форма № 4).

·  Документация, подтверждающая квалификацию Претендента, предоставляемая в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции.

2.3.3.  Техническое предложение (Форма № 5).

2.3.4.  Коммерческое предложение (Форма № 6).

2.3.5.  Гарантийные обязательства Претендента, в т. ч. дополнительные гарантии, не предусмотренные типовым договором (Форма № 7).

2.3.6.  График выполнения работ (услуг) (Форма № 8).

2.3.7.  График объемов финансирования работ (услуг) (Форма № 9).

2.3.8.  План распределения объемов выполнения работ (услуг) между генеральным подрядчиком и субподрядчиками. (Форма № 10).

3. Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту.

№ п/п	Наименования
3.1. Сведения о проведении Отбора.
3.1.1.	Отбор проводит – смазочные материалы». Отбор проводится в форме отбора организации, способный реализовать работы на условиях и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
3.1.2.	Адрес для предоставления предложений: – смазочные материалы»
3.1.3.	Дата начала приема предложений: 8.06.2009 Дата окончания приема предложений: 18.06.2009
3.1.4.	Дата проведения вскрытия конвертов с предложениями: 19.06.2009 Место вскрытия конвертов с предложениями: ООО “Газпромнефть-смазочные материалы” Российская Федерация, А. Tel. +7 495
3.2. Квалификационные требования к Претендентам.
3.2.1.	В случае если Претендент, является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае, если Претендент является нерезидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено свидетельством (сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица. В случае, если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами (Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр).
3.2.2.	Деятельность Претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено копией учредительных документов Претендента в действующей редакции
3.2.3.	Претендент должен обладать соответствующими разрешительными документами и лицензиями на право выполнения работ на территории Российской Федерации по профилю настоящего Отбора, сертификатами на право изготовления и применения оборудования, сертификатами качества (указать стандарты), и т. д. Претенденту необходимо представить копии всех необходимых для реализации проекта разрешительных документов. Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.
3.2.6.	Претендент должен обладать соответствующим опытом выполнения аналогичных работ (услуг), что должно быть подтверждено соответствующей документацией.
3.2.8.	Претендент предоставляет информацию о состоянии загруженности текущими проектами и о возможности выполнения проекта без ущерба для – смазочные материалы» в случае заключения договора (контракта) по результатам настоящего отбора. Данная информация предоставляется в произвольной форме.
3.2.9.	Претендент должен быть платежеспособным, что должно быть подтверждено копиями бухгалтерской отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: на последнюю отчетную дату, заверенные печатью и подписью компании).
3.2.10	Претендент предоставляет информацию об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом).
3.2.11	Копии всех документов должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.
3.3. Критерии определения организации, способной выполнить демонтаж существующих зданий в зоне строительства объекта: «Комплекс по затариванию, хранению и отгрузке масел».
·  Стоимость услуг. ·  Сроки. ·  Порядок оплаты услуг. ·  Материальная база. ·  Опыт реализации аналогичных работ.

4. Образец договора.

ДОГОВОР на выполнение демонтажа семи существующих зданий на территории старой базы оборудования -ОНПЗ». № от « » 2009 г.

– Смазочные Материалы», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице, действующего на основании Доверенности от, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТА ТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему. «Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика. «Субподрядная проектно-изыскательская организация» - проектно-изыскательская организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ и услуг по Договору, имеющая лицензии (иные предусмотренные действующим законодательством документы), подтверждающие право выполнения проектных и изыскательских работ. «Работы» - проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком соответствии с условиями Договора. «Техническая документация» - комплекс документов, включающих в себя материалы инженерных изысканий и проектную документацию. «Материалы инженерных изысканий» - результаты изыскательских работ, выполненные в соответствии со СНиП , и включающие в себя отчет, картографический материал, планы и иные документы. «Проектно-изыскательские работы» - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектной документации, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства объектов. «Проектная документация» - комплекс документов, включающий в себя проектную документацию (пояснительные записки с графическими приложениями) и рабочую документацию (рабочие чертежи, локальные и объектные сметные расчеты, выполненные по рабочим чертежам). «Договорная цена» - стоимость выполняемых работ по договору, согласованная Сторонами. «Объект» - здания, строения, сооружения, которые должны быть построены и в отношении которых выполняются Работы согласно условиям Договора. «Орган государственной экспертизы» - Главгосэкспертиза России, территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Минприроды РФ, территориальные органы государственной экологической экспертизы, организации, обладающие лицензией Ростехнадзора РФ на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные органы исполнительной власти, и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы

«Окончательный платеж» - заключительный платеж по финансовым обязательствам согласно Договору, в том числе оплата выполненных работ, компенсация нанесенного ущерба, возмещение причиненных убытков, уплата неустоек, штрафов. «Подрядчик по СМР» - организация любой организационно-правовой формы, имеющая лицензию (иные предусмотренные действующим законодательством документы), подтверждающую право выполнения соответствующих строительных работ, осуществляющая по договору строительного подряда работы по строительству (капитальному ремонту, техперевооружению, реконструкции) объекта, включая выполнение строительно-монтажных работ, монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие, связанные с ними работы и услуги. «Техническая экспертиза» - экспертиза Технической документации, проводимая Заказчиком. «Дополнительные работы» - работы определенного вида и в определенном объеме, подлежащие выполнению Подрядчиком в связи с корректировкой Заказчиком исходных данных и выполняемые на основании отдельного Дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. «Дополнительное (-ые) соглашение (-я)» - документ (-ы), оформленный (-ые) в той же форме, что и договор, содержащий (-ие) изменения и / или дополнения к условиям договора, являющийся (-еся) неотъемлемой частью последнего. «Соглашение о конфиденциальности» - документ, в соответствии с которым Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного обязательства любой из Сторон по такой передаче). «Авторский надзор за строительством» - наблюдение и контроль соответствия проектно-сметной документации выполненным Подрядчиком по СМР строительно-монтажным работам, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам и техническим условиям производителя.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется выполнить демонтаж семи существующих зданий на территории старой базы оборудования -ОНПЗ» в соответствии с Дефектной ведомости (Приложение ) Заказчику в установленные сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Номенклатура, порядок и сроки предоставления Заказчиком исходных данных на проектирование определены условиями Договора, Заданием на проектирование.

2.3 Порядок выполнения Подрядчиком работ по Договору, этапы работ, цена этапов работ и сроки определяется Календарным планом выполнения работ (Приложение ).

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ: •  Начало работ: « » 2009 года. •  Окончание работ: « » 2009 года. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ устанавливаются в Календарном плане (Приложение ).

3.2.  Задержка сроков, произошедшая не по вине Подрядчика (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Подрядчику право на продление срока выполнения работ (этапа работ) при подписании Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения. При этом продление срока выполнения работ (этапа работ) не может превышать срок соответствующей задержки.

3.3.  Задержка сроков, произошедшая по вине Подрядчика, не дает Подрядчику право на продление срока выполнения работ (этапа работ).

СТАТЬЯ 4 . ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛА ТЕЖЕЙ

4.1. Стоимость выполняемых работ по Договору (договорная цена) составляет руб. ( тысяч рублей 00 коп), в том числе НДС 18% - руб. ( тысяч рублей 00 коп). Оплата производится в российских рублях.

4.2.  Договорная цена, указанная в п.4.1. Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев выполнения Подрядчиком дополнительных работ по согласованию Сторон, оформленному в виде Дополнительного соглашения.

4.3. Окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не позднее 30 (тридцати) банковских дней, следующих за днем предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по каждому из выполненных этапов работ, оформленного в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора.

4.5. Счет-фактура и акт сдачи приемки выполненных работ должны быть предоставлены Заказчику не позднее 2х календарных дней с момента завершения каждого из этапов работ, определенных приложением №2.

4.6.Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае предоставления не надлежаще оформленного счета-фактуры до устранения замечаний в его оформлении.

4.7. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1.  Подрядчик может для выполнения работ привлекать субподрядные организации.

5.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень субподрядных организаций с указанием выполняемых ими Работ. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывает Субподрядные организации (Приложение ), или мотивирует свой отказ серьезными и объективными причинами.

5.3.  В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядных организаций, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядных организаций.

5.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядными организациями.

5.5. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядных организаций всех разрешений и лицензий, необходимых для производства работ по Договору.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

В соответствии с Договором Подрядчик:

6.1.  Выполняет работы в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение ), действующими нормативными актами Российской Федерации в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 2).

6.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Итоговый акт сдачи-приемки работ, подготовленный на основании оформленных обеими сторонами актов сдачи-приемки отдельных этапов работ, оформленных в соответствии с пунктом 9.1. настоящего договора. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения итогового акта сдачи-приемки работы обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ. Причиной отказа может быть не качественность выполнения работ.

6.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. Подрядчик обязуется назначить ответственное лицо для организации проведения работ и технического руководства на протяжении всего периода проведения работ.

СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

В соответствии с настоящим Договором Заказчик:

7.1.  Представляет Подрядчику исходные данные и материалы. Номенклатура и сроки представления исходных данных и материалов, выдаваемых Заказчиком, приведены в Приложении №3.

7.3. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и порядке, предусмотренном ст.4 Договора и Дополнительными соглашениями к нему.

7.4. По Дополнительному соглашению к Договору оплачивает Подрядчику дополнительное тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов) в порядке, предусмотренном п. 8.4. Договора.

7.5.  После выполнения Подрядчиком работ проводит ее экспертизу.

7.6.  Имеет право передавать управление договором с его стороны другому юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия договора. Имущественную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет Заказчик, а не его доверенное лицо.

7.7.  Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период проведения работ.

СТА ТЬЯ 8. ПОРЯДОК СДА ЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приемка выполненных работ по Договору производится Заказчиком в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение ) в следующем порядке:

8.1.1. Подрядчик предоставляет Заказчику выполненный объем работ и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки этапа работ. Передача Заказчику результатов основных и дополнительных работ в целом осуществляется по сопроводительным документам Подрядчика.

8.1.2. Заказчик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Технической документации обязан принять результаты и провести внутреннюю экспертизу.

8.2. При отсутствии замечаний Заказчик принимает выполненный объем работ и направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки этапа работ.

8.3. В случае обнаружения недостатков в Технической документации Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки результатов работ и/или проведения экспертизы (п. 8.1.2. Договора), направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки этапа работ с перечнем замечаний и сроков их устранения.

8.4. Подрядчик устраняет недостатки в Технической документации в порядке, предусмотренном в п.8.5. Договора, в согласовываемые Сторонами сроки. При этом такие сроки не могут превышать 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком замечаний Заказчика.

8.5 После устранения Подрядчиком недостатков в Технической документации Заказчик проводит приемку результатов работ в порядке, предусмотренном п.9.1.-9.3. Договора.

8.6 Итоговый Акт сдачи-приемки работ по Договору подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Подрядчиком объемов работ.

СТАТЬЯ 9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

9.1. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права и смежные права (при их возникновении) принадлежащие автору и соавторам, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на вид работ от автора (соавторов) к Заказчику.

9.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

СТА ТЬЯ 10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1 Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» № СК от года.

10.2 Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия.

10.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

11.2 В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, в том числе возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3 Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные  с  нарушением  патентного  права,  прав  на  иные  объекты  интеллектуальной собственности,  подрядчик обязуется  в  полном  объеме  возместить заказчику понесенные расходы, включая оплату судебных расходов и оплату услуг адвокатов.

11.4 Ответственность Подрядчика:

11.4.1.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ.

11.4.2. При обнаружении недостатков в Технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все указанные замечания и соответственно произвести необходимые дополнительные работы в согласованный Сторонами срок. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый просроченный день, но в сумме не более 10% от стоимости Договора.

11.4.3. Подрядчик несет ответственность и компенсирует Заказчику убытки в следующих случаях: а) при невозможности достижения показателей, предусмотренных в установленные сроки. б) будет нанесен вред здоровью людей и/или окружающей природной среде и недрам.

11.4.4. Подрядчик полностью компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Подрядчиком основных и дополнительных работ.

11.4.5. Подрядчик полностью компенсирует убытки, понесенные Заказчиком из-за превышения сроков выполнения работ по вине Подрядчика.

11.4.6. При нарушении установленных Договором сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый просроченный день, пеню в размере 0,1% стоимости невыполненной Подрядчиком работы (этапа), но в сумме не более 10% от стоимости Договора.

11.4.7. Общая сумма штрафных санкций применяемых к Подрядчику, не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

11.4.8. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения, допущенные субподрядными организациями и привлекаемыми консультантами (физическими лицами).

11.5. Ответственность Заказчика:

11.5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных ст.4 Договора, свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости не оплаченных работ

11.6. При расторжении Договора по своей инициативе Заказчик в одностороннем порядке уплачивает подрядчику на день расторжения стоимость выполненного объема работ и уже произведенных затрат на выполнение указанной работы, а также выплачивает компенсацию в размере 12 % от неоплаченной цены договора.

11.7. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения работ, предусмотренных по настоящему договору, за исключением случая расторжения Договора.

11.8. Подрядчик не несет ответственность за обнаружение, нахождение, вывоз или уничтожение опасных материалов на площадке строительства (взрывоопасные, токсичные, легковоспламеняющиеся и т. п. материалы).

СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

12.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для предъявления претензий и срок для ответа на претензии устанавливается в 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий.

13.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы.

13.3. При не урегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п. 13.1 Договора, они передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы..

13.4. В период арбитражного разбирательства Подрядчик обязан продолжать выполнение Договора, а Заказчик - оплачивать выполненные работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

13.5. Этот Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры этого Контракта имеют равную юридическую силу.

СТАТЬЯ 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента предоставления Подрядчиком действующей лицензии на указанный вид деятельности, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, территория действия лицензии: Российская Федерация.

14.2 Договор утрачивает свою силу после его полного исполнения Сторонами и проведения взаиморасчетов.

14.3 Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к нему.

14.4. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.

14.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без уплаты компенсации указанной в п. 12.4 уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

14.5.1. В случае, когда Подрядчик: а) необоснованно не приступает к выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение №2), и задержка составила свыше 30 (тридцати) календарных дней; б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения (окончания) работ (этапов работ), предусмотренных Календарным планом выполнения работ (приложение №2) свыше 30 (тридцати) календарных дней; в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ в разумный срок, установленный Заказчиком; г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования.

14.5.2. В случае лишения Подрядчика лицензии на выполнение Работ либо аннулирования ее или окончания срока действия лицензии.

14.6. Подрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: а) если Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней; б) если общий срок, на который работы были остановлены или прекращены по инициативе заказчика, превышает два месяца.

14.7. В случае одностороннего расторжения договора Сторона-инициатор обязана направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

14.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать Заказчику: - акт о прекращении работ; - исполнительную смету фактически выполненного объема работ и понесенных затрат и / или увеличенных расходов; - акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки взаимозачетов по настоящему договору либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.

14.9. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, и возмещение убытков Подрядчику Заказчиком не производится.

14.10. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10 (Десятидневный) срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Договора.

14.11. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения работ по Договору нового Подрядчика с момента расторжения Договора. В случае расторжения Договора не по вине Заказчика.

14.12. Подрядчик, возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.

14.13. Все положения Договора и приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

СТАТЬЯ 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.

15.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов.

15.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение . Дефектная ведомость на 16 листах Приложение . Календарный план выполнения работ на 1 листе Приложение . Перечень исходных данных и материалов, выдаваемых Заказчиком Приложение . Перечень Субподрядных организаций

СТАТЬЯ 17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Наименование организации: Почтовый адрес и фактический адрес: Тел. Факс ИНН/КПП: р/с к/с БИК ОКРО ОКОГУ ОКАТО ОКТМО ОКФС ОКОПФ ОКВЭД Дополнительные коды ОКВЭД

Заказчик: Наименование организации: – СМ» Почтовый адрес и фактический адрес: Москва, ул. Профсоюзная, д.125А Тел. +7(4, Факс +7(495). Р/с ; ; ; Реквизиты банка ГПБ (ОАО) г. Москва: ; К/с ; ; ; ; ,20

Заказчик Генеральный директор – смазочные материалы»,

Подрядчик Уполномоченный представитель компании

5. Образцы форм для заполнения.