Документация (стр. 4 )

Проверил: ___________________ /______________/

ГЛАВА 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

 

Главный распорядитель средств бюджета

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Заказчик

СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

Предмет договора: Ремонт 4 поста туберкулезного отделения СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

Сумма договора: _________________ рублей.

Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год.

КОД РАЗДЕЛА	ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ	Код ОСГУ
	5220179	225
Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

Гражданско-правовой договор №

г. Санкт-Петербург «____» ______________2012 год

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница №3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующее на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами РФ, в соответствии с _________________________________ (указывается № и дату протокола с решением государственной комиссии о победителе) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1.  По настоящему договору Подрядчик обязуется исключительно своими силами выполнить следующие работы: ремонт 4 поста туберкулезного отделения СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3» (далее - работы), находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, пр., д. 77/17 (далее - Объект), а заказчик обязуется принять результат и оплатить работы.

1.2.  Объем работ определяется Локальной сметой (Приложение 1) и технической документацией (Приложение 2), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору установлено __________________________ ________________________________________________________.

Подрядчик обеспечивает наличие и действительность обеспечения всех обязательств по настоящему Договору.

2.  Сроки выполнения работ

2.1.  Начало выполнения работ по настоящему договору: в течение одного дня с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта в ремонт.

2.2. Окончание выполнения работ – через 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта в ремонт.

3.  Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.  Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет ______________ (______________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – _________ рублей.

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определена на основании локальной сметы Заказчика (Приложение к настоящему Договору) с учетом коэффициента снижения____________.

Цена работ не подлежит дополнительной индексации и увеличению в ходе исполнения обязательств по Договору.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств, предусмотренных в приложении к Закону Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год, в пределах годового лимита финансирования работ.

3.3.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований технического задания и иных исходных данных или иными недостатками, оформляются актом, подписываемым уполномоченными представителями сторон и не подлежат оплате заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4.  Авансирование работ не предусмотрено.

3.5.  Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1. Договора выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС –3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика с учетом коэффициента аукционного снижения и акта сдачи-приемки работ, подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном разделом п.5 настоящего Договора.

3.6.  Оплата производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по казначейской системе исполнения бюджета при наличии выделенных ассигнований.

3.7.  Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта приемочной комиссии об окончательной приемке выполненных работ.

3.8.  В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему договору, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

3.9.  В случае если победитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения (УСН)), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

4.  Права и обязанности Сторон

4.1 Заказчик и Подрядчик в связи с настоящим Договором имеют права, предусмотренные законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ в течение 3 рабочих дней после регистрации Договора в Реестр Контрактов.

4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.2.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год.

4.2.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Принять от Заказчика объект, документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору и приступить к производству работ в течение следующего рабочего после подписания акта приема-передачи объекта в ремонт.

4.3.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных Бюджетом Санкт-Петербурга на 2012 год.

4.3.3. При производстве работ руководствоваться требования, установленными следующим нормативными правовыми актами Российской Федерации:

4.3.3.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации -ФЗ («Российская газета» № 000, 30.12.2004);

4.3.3.2. Федеральный закон от 01.01.2001 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

4.3.3.3. Федеральный закон -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999)

Качество работ должно удовлетворять требованиям СНиП Общественные здания административного назначения, СНиП Организация строительства, СНиП * Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2 (Разделы 3 (подразделы 3-7), И, Приложение); Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.01.2001 г «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории РФ.

Работы проводить в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории строительного объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке (сметной) документации

4.3.4. В течение 3 рабочих дней после подписания договора разработать и представить руководителю Заказчика календарный график выполнения работ.

4.3.5. Согласовывать у Заказчика привлечение для выполнения работ субподрядных организаций и организаций, поставляющих оборудование. Нести всю полноту ответственности за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при проведении работ по Договору, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.

Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организа­циями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП и СНиП «Безопасность труда в строительстве»).

4.3.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

Безвозмездно осуществлять фотосъемку объекта до и после выполнения скрытых работ с предоставлением Заказчику экземпляров каждого снимка (в случае требования Заказчика и в течение производства работ на объекте).

4.3.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятст­венно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, Исполнительную документацию.

4.3.11. Постоянно вести журнал учета выполненных работ КС-6а (в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3 п.5 и СНиП , раздел 7) и своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.3.12. Использовать в работе материалы, оборудование и комплектующие изделий, качество которых соответствует спецификациям, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество

4.3.13. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

При этом Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика вместе с результатом работы предоставить платежные документы (товарно-транспортная накладная, платежное поручение), подтверждающие стоимость материалов и оборудования, включенного в смету.

Кроме того, при сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы.

В случае, если в сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение о расходовании данных средств.

4.3.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3 рабочих дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор, металлолом.

Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет, в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

4.3.15. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.

4.2.16. При выполнении работ учитывать, что работы будут производиться без прекращения лечебной деятельности учреждения.

Подрядчик обязуется:

- сохранять беспрепятственными потоки пациентов, персонала и посетителей;

- не нарушать бесперебойное электро-, тепло - и водоснабжение учреждения, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством Заказчика;

- до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

4.3.17. В соответствии с требованиями СНиП , СНиП "Безопасность труда в строительстве" Подрядчик обеспечивает на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозку строительных материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.

4.3.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим договором.

4.4. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.5. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.6. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметах Заказчика.

4.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Договору, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.8. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему Договору, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

5.  Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ по настоящему Договору обеспечивается Заказчиком и Инженерной организацией согласно распоряжению Комитета по здравоохранению от 01.01.2001 г. .

Подрядчик осуществляет своевременное уведомление Заказчика о приемке работ и представление ему соответствующей документации для проверки в порядке, определенном Заказчиком.

5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами: СНиП III 10-75, часть III «Правила производства и приемки работ», правила пожарной безопасности (ППБ).

В части безопасности работ обязательные требования установлены действующими нормативными документами: СНиП "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" СНиП «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04–87 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга -ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5.3. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, передает заказчику (инженерной организации), 4 экземпляра формы № КС-3 и 4 экземпляра формы № КС-2.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком и Инженерной организацией оформляется Актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в приемочную комиссию, и утвержденным руководителем Заказчика.

5.4. При обнаружении Заказчиком и/или Инженерной организацией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подпи­сания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.6. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии руководителем Заказчика.

5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

6.  Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.2.1. В случае если Подрядчик не приступил к исполнению настоящего Договора в установленные сроки, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, а также уплаты Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 1% (одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.2.2. При невыполнении Подрядчиком работ (части работ) или ненадлежащем их выполнении, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных или невыполненных работ (дефектов в работе) производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.2.3. За задержку сроков устранения дефектов в работах, определенных рекламационным актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, с третьего дня просрочки кроме того штраф в размере 0,3% (три десятых процента) от цены Договора.

При задержке предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представления недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.2.4. За задержку в предоставлении Заказчику календарного графика выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2.5. В случае повторного нарушения Подрядчиком каждого из обязательств по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику дополнительно штраф в размере 0,5 % (пять десятых процента) от цены Договора.

6.2.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

6.2.7. Указанные в настоящем пункте неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.2.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

- Подрядчик не приступил к исполнению Договора в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора, либо выполняет работу с нарушением конечного срока выполнения работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения субподрядных организаций к выполнению работ без согласования с Заказчиком;

- в случае привлечения Подрядчиком или его субподрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

- в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

6.2.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязан обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктом 1.3 настоящего Договора.

6.2.11. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий пунктов 4.2.17 Договора, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений (предписания) который, подписывается Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены Договора.

6.2.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.3.Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

7.Сроки действия государственного Договора, его изменение и прекращение

7.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами, но не позднее «20» декабря 2012 года.

7.2. Сроки исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств не могут наступать ранее обязательного включения Договора в Реестр государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они имеют письменную форму, оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Договором.

7.4. При расторжении Договора или одностороннего отказа от исполнения Договора незавершенные объемы работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 15 календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Споры, возникающие между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

10.Особые условия

10.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

10.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой любые изменения настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме изменений или дополнений к настоящему Договору.

10.3. Временные подключения коммуникаций на период выполнения работ и подключение вновь построенных коммуникаций к существующим сетям осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

10.4. Подрядчик учитывает, что объект размещается в действующем больничном корпусе с круглосуточным нахождением пациентов, работы проводятся с 9 часов до 18 часов по рабочим дням, суббота и воскресенье выходной. В тихий час с 14 до 15 работы, производящие шум, не производить. Очередность выполнения работ и график производства работ должны быть согласованы с администрацией учреждения.

10.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа является приложением №3 к Договору.

10.6. Материалы, используемые при ремонте, должны иметь пожарный и гигиенический сертификат. Блоки оконные из ПВХ двухстворчатые, должны быть выполнены в соответствии с эскизом Заказчика. Рисунок и цвет отделочных материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, имеющего существенное значение причиняющего или способного причинить ущерб интересам государства, информация и необходимые материалы будут направляться в Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга для организации мероприятий по контролю за исполнением государственного заказа Санкт-Петербурга.

11.Прочие условия

11.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

11.3. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

11.4. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.5. При исполнении государственного Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

11.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальная смета (с коэффициентом понижения)

Приложение – Техническое задание

Приложение – Копия приказа об ответственных лицах

Место нахождения и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

г. Санкт- Петербург, пр. 77/17

Комитет финансов г. Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «ДИБ № 3» л/с 0151014)

Расчетный счет №

В ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

Главный врач _____________________/ ./

Подрядчик:

Генеральный директор _____________________