Документация

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска ________________ «___» _______________ 201__ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

проводимом в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене окон и витражей в спортивном комплексе

РАЗРАБОТАНО СДЮШОР «Сибирь» по футболу _____________ «___» ______________ 201__ г.

Новосибирск 2011

РАЗДЕЛ 1.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов , расположенное по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене окон и витражей в спортивном комплексе (далее – аукцион), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в сети Интернет в порядке, установленном главой 3.1. Федерального закона от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон №94-ФЗ»).

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона (часть 2), только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям ст. 4 Федерального закона от 01.01.01 года .

Для участия в аукционе участник размещения заказа (далее – участник), получивший аккредитацию на электронной площадке (далее – ЭП) должен подготовить и подать заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация), при этом такой участник должен соответствовать требованиям, установленным в настоящей документации.

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

На сайте ЭП опубликовываются все разъяснения, касающиеся настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

Документация доступна для ознакомления на сайте ЭП без взимания платы.

ЧАСТЬ II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№ п/п	Содержание:
1.	Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Сибирь» по футболу» (далее СДЮШОР «Сибирь» по футболу), располженное ,
2.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме 2.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 18 800 рублей 00 коп.
4.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «04» апреля 2011 г., 10-00 ч.
5.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «06» апреля 2011 г.
6.	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «11» апреля 2011 г.
7.	Источник финансирования заказа: Бюджет города Новосибирска на 2011 год.
8.	Порядок формировния цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ,00 (Девятьсот сорок тысяч) рублей, включая в себя все обязательные налоги и платежи
10.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль
11.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: Не предусмотрено
12.	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не требуется.
13.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Место выполнения работ: . Условия выполнения работ: Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Срок выполнения работ: с 15.05.2011 до 15.07.2011.
14.	Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится безналичным расчетом поэтапно: 30% - предоплата на основании счета, окончательный расчет производится на основании акта приемки-сдачи выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных средств до 31 декабря 2011 года.
15.	Требования к участникам размещения заказа
а)	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
б)	Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства
в)	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе
г)	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято
д)	Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа: установлено

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1.  Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результату работ:

Работы производит согласно техническому заданию (Приложение ). Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, Ту, ГОСТ и руководствоваться постановлением Минтруда РФ от 01.01.2001 №72 «Об утверждение межотраслевых правил по охране труда при электро - и газосварочных работах», ответственность за пожарную безопасность при проведение огненных работ несет Исполнитель).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к Работе, выполняемой по заключаемому договору, Подрядчик, обязан выполнять Работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по заключаемому договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость договора.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, оборудования, его силами и средствами.

При исполнении договора, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет договора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности.

2.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок определяется в соответствии с действующими нормами и правилами, но не может быть менее 3 лет на фурнитуру, менее 10 лет на окна и менее 5 лет на ремонтные работы с даты приема-передачи выполненных работ.

Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

Подрядчик должен гарантировать достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с государственным контрактом на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Техническое задание

Витраж:

1.  Демонтаж металлических витражей – 2 шт. – из уголкам уголка со стеклом);

2.  Монтаж витража из ПВХ с устройством 4-х форточек (рис. 1): размер 26,5 м *4,6 м,

3.  Отделка откосов платкиковым уголком 20*100 и панелью 500 мм по периметру витража размером 27,0 м*4,8 м;

4.  Установка оцинкованного слива с внешней стороны витража (сверху и снизу: 2шт. размером 27,0 м *0,3 м);

5.  Установка подоконников ПВХ (средний размер – 27,0 м * 0,6 м);

6.  Теплоизоляция конструкции.

7.  Уборка помещений. Вывоз мусора

Окна:

1.  Демонтаж деревянных оконных блоков:

Размером 1,9 м * 1,7 м – в количестве 7 шт.;

Размером 2,3 м * 1,0 м – в количестве 5 шт.;

Размером 1,6 м * 1,9 м – в количестве 7 шт.

2.  Монтаж оконных блоков из ПВХ:

Размером 1,9 м * 1,7 м (рис. 2) – в количестве 7 шт. – двустворчатое: 1 створка поворотно-откидная, вторая - глухая;

Размером 2,3 м * 1,0 м (рис. 3) – в количестве 5 шт. - двустворчатое: 1 створка поворотно-откидная, вторая - глухая;

Размером 1,6 м * 1,9 м (рис. 4) – в количестве 7 шт. - двустворчатое: 1 створка поворотно-откидная, вторая - глухая;

3.  Отделка откосов

4.  Установка оцинкованных сливов

5.  Установка подоконников ПВХ

6.  Теплоизоляция окон

7.  Уборка помещений. Вывоз мусора.

Изготовление витражей и оконных блоков:

Согласно ГОСТ «Оконные блоки», ГОСТ «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», Поправки к ГОСТ

Цвет профиля ПВХ – белый;

Количество воздушных камер в конструкции профиля – 3 и выше;

Толщина внешней стенки профиля – 3 мм и выше;

Толщина профиля - не менее 60 мм;

Стеклопакет – 2 - хкамерный и выше, не менее 32 мм.

Стойкость оконных систем к климатическим воздействиям: нормальное исполнение.

Демонтаж-Монтаж:

С применением паро-гидроизоляционных материалов согласно ГОСТ Р «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами. Технические условия» и поправок к ГОСТ Р .

Откосы внутренние:

Из панелей стеновых трехслойных с утеплителем толщиной 10±2 мм, группа горючести не ниже Г4, группа воспламеняемости не ниже В2, группа по дымообразующей способности на ниже – Д3, группа по токсичности продуктов горения не ниже Т3.

На все материалы, применяемые при производстве и монтаже витражей необходимо наличие сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, сертификатов пожарной безопасности и заключение санитарно-эпидемиологической комиссии.

Рис. 1. Витраж

Рис. 2 Окно 1 Рис. 3 Окно 2 Рис. 4 Окно 3

Фактические размеры окон могут отличаться от представленных в техничеком задании на ±2 %.

Для уточнения объемов работ и получения более конкретной информации Участнику предлагается самому посетить объект и ознакомиться с предметом гражданско-правового договора (директор МБУДОД города Новосибирска «СДЮШОР «Сибирь» по футболу» ,

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

на выполнение работ

г. Новосибирск ____ _____________ 20 __г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Сибирь» по футболу» (далее СДЮШОР «Сибирь» по футболу), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, в соответствии с Протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ___________2011 № ____________________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по замене окон и витражей в спортивном комплексе, (далее по тексту Работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2.  Перечень и виды работ указаны в Техническом задании (приложение 2 к настоящему контракту).

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта состоит из общей стоимости работ с учетом затрат на материалы согласно Сметного расчета (Приложения №1) к настоящему Контракту и составляет _______ рублей (__________________), в т. ч. НДС ______________. Сметная стоимость работ определяется по расценкам ТЕР – 2001, ТЕРр – 2001, ТЕРм – 2001 с применением индексов пересчета в текущий уровень цен.

2.2.  Цена настоящего Контракта, указанная в пункте 2.1, является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется из бюджета города Новосибирска на 2011 год по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплату производится в следующем порядке:

1 этап - авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании выставленного счета,

2 этап - окончательный расчет с момента фактического окончания работ, согласно выставленной счет-фактуре и подписанных актов формы КС-2, КС-3.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работу в соответствии с техническим заданием и условиями, предъявляемыми к качеству Работы на основании п. 6.1 настоящего контракта.

3.1.2. Выполнить Работу из своих материалов, своими силами и средствами.

3.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 4.1 настоящего контракта.

3.1.4. Не привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц (субподрядчиков). При заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ.

3.1.5. По окончанию Работы передать ее результат Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работы.

3.1.6. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество Работы, в срок дополнительно согласованный Сторонами.

3.1.7.Соблюдать установленные Заказчиком требования, относящиеся к порядку нахождения работников Подрядчика на территории Заказчика.

3.1.8. Для приемки завершенных работ Подрядчик передает заказчику 3 (три) экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2, КС-3, а так же счёт и счет-фактуру.

3.1.9. Подрядчик участвует в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить Работу в порядке, согласованном в п. 2 настоящего контракта.

3.2.2. Давать по письменному запросу Подрядчика разъяснения и техническую документацию, необходимые для надлежащего выполнения работы по настоящему контракту. Перечень необходимой для передачи технической документации подлежит письменному согласованию Сторонами до начала выполнения работы Подрядчиком.

3.2.3. Принять результат работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.4. В течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работы), либо по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего контракта, осмотреть и принять работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих качество работы, или наличии иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.3.2. Отказаться от контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к установленному сроку становится явно невозможным в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Срок выполнения работы

4.1. Срок выполнения работы: в течение 20 дней с момента заключения контракта. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

4.2. Работа считается выполненной после подписания форм № КС-2, КС-3, Акта приемки работы Сторонами.

5.  Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении им работы.

5.2. Сдача результатов работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется Актом выполненной работы, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов работы условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт выявленных недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение указанного в Акте выявленных недостатков срока, со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

5.4. Датой выполнения работы считается дата подписания Сторонами Акта выполненной работы или Акта устранения недостатков, подписанного Сторонами по окончанию устранения Подрядчиком недостатков, указанных в Акте выявленных недостатков.

5.5. В случае отказа одной из сторон от подписания Акта выполненной работы, Сторона, подписавшая Акт делает в нем отметку и подписывает Акт.

6. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результату работ:

6.1.  Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.).

6.2.  Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к Работе, выполняемой по заключаемому контракту, Подрядчик, обязан выполнять Работу, соблюдая эти обязательные требования.

6.3.  Подрядчик может принять на себя по заключаемому контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

6.4.  Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость контракта.

6.5.  Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

6.6.  Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

6.7.  Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

6.8.  Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, оборудования, его силами и средствами.

6.9.  При исполнении контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.10.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.11.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

6.12.  Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Гарантийный срок определяется в соответствии с действующими нормами и правилами, но не может быть менее 3 лет на фурнитуру, менее 10 лет на окна и менее 5 лет на ремонтные работы с даты приема-передачи выполненных работ.

Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

Подрядчик должен гарантировать достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с государственным контрактом на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение срока начала выполнения Работы, указанного в п.4.1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от всей цены контракта, установленной п. 2.1 контракта за каждый день просрочки начала выполнения Работы, если только такая просрочка не была вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

7.2. За нарушение срока окончания выполнения Работы, указанного в п.4.1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % от всей цены контракта, установленной п. 2.1 настоящего контракта за каждый день просрочки окончания выполнения Работы, если только такая просрочка не была вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

В случае нарушения срока окончания выполнения Работы Подрядчик также возмещает Заказчику убытки, причиненные такой просрочкой.

7.3. В случае просрочки оплаты Работы, предусмотренной п.2 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере, предусмотренном законодательством РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

7.5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта, а также определяется в соответствии со ст. 761 ГК.

7.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему контракту.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий контракта, обязана не позднее 10-ти рабочих дней с момента наступления и (или) прекращения форс-мажорного обстоятельства в письменной форме уведомить другую Сторону. Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты РФ. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются Сторонами в обязательном досудебном претензионном порядке путем обмена претензиями, направляемыми в письменном виде.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленного законодательством Российской Федерации.

10.Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и заверены печатями обеими Сторонами. С момента подписания Сторонами изменений или дополнений они становятся неотъемлемыми приложениями к контракту.

10.2. Досрочное расторжение контракта допустимо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для мэрии города Новосибирска.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Ни одна из сторон не имеет права поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переступить право требования долга третьему лицу.

11. 6. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение – Локальные сметы.

Приложение – Техническое задание.

Приложение – Календарный график выполнения работ.

12. Местонахождение, банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: СДЮШОР «Сибирь» по футболу Новосибирск, ул. Аникина, 2 (т. , т/ф ) ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, р/с , л/с 019.02.010.1 в ДФиНП мэрии г. Новосибирска

ПОДРЯДЧИК:

Директор ____________________

МП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДФ и НП мэрии г. Новосибирска ____________

(подпись)

Начальник Управления

ФК и С мэрии _____________

(подпись)