Документация (стр. 4 )

4.20. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.21. Исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Муниципального Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

4.22. Генподрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.23. При выполнении скрытых работ без подтверждения Муниципальным Заказчиком по его требованию Генподрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть работ.

4.24. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5. Права и обязанности Муниципального Заказчика

По настоящему контракту Муниципальный Заказчик обязуется:

5.1. Передать Генподрядчику по акту, подписанному Генподрядчиком и Муниципальным Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта.

5.2. Передать Генподрядчику в трехдневный срок с даты подписания настоящего контракта проектную документацию.

5.3. Рассмотреть предложения Генподрядчика по внесению изменений в ПСД в течение 15 дней.

5.4. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах и справку о стоимости выполненных работ (Формы №№ КС-2, КС-3).

5.5. Произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5.6. Муниципальный Заказчик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии со ст. 744 ГК РФ.

5.7. Муниципальный Заказчик вправе передать функции заказчика-застройщика по обеспечению исполнения Генподрядчиком настоящего контракта третьему лицу в рамках дополнительного соглашения к настоящему муниципальному контракту.

5.8. Муниципальный Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Генподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, целевым использованием бюджетных средств.

6. Производство работ

6.1. С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведёт производство строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП . Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Генподрядчика.

6.2. Муниципальный Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ по акту приёмки.

6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генподрядчик.

6.4. Генподрядчик письменно информирует Муниципального Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.5. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным Заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.6. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Муниципального Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.7. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию, Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального Заказчика, а затем восстановить ее.

6.8. В случае, если Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Генподрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Муниципальный Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Генподрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Генподрядчиком.

6.9. Если в результате вносимых Муниципальным Заказчиком изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Генподрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Муниципальному Заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Муниципальным Заказчиком и Генподрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

6.10. С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Муниципальный Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Муниципального Заказчика, о чем Генподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Генподрядчиком и представителем Муниципального Заказчика.

6.11. В случае внесения предложений Генподрядчиком по изменению конструкций, применяемых материалов, оборудования, трасс прокладки внеплощадочных сетей ведущих к изменению сметной стоимости работ, он берёт на себя обязанность по согласованию и оплате этих изменений в ПСД.

7. Порядок сдачи-приемки работ

7.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.04.-87 после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

7.2. Приемка объекта производится в течение месяца со дня получения Муниципальным Заказчиком письменного извещения Генподрядчика о его готовности.

7.3. Генподрядчик передает Муниципальному Заказчику за пять дней до начала рабочей приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.4. Муниципальный Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Генподрядчиком работ, в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в контракте строительного подряда цели, и данные отступления не могут быть устранены Генподрядчиком или Муниципальным Заказчиком.

7.5. Генподрядчик после оформления приемки объекта Муниципальным Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.

8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 3 года после ввода объекта в эксплуатацию.

8.2. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1 настоящего контракта, недостатков Муниципальный Заказчик должен заявить о них Генподрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Генподрядчиком об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

8.5. В случае уклонения Генподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней от составления указанного в пункте 8.4. акта Муниципальный Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Генподрядчика или причинно-следственной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

8.6. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы, то все работы по их устранению и замене осуществляются Генподрядчиком за его счет.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.

8.8. Дефекты или недостатки, указанные в п.8.2 контракта, Генподрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте, составленном в соответствии с п.8.4 настоящего контракта.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения, уклонения от исполнения, просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств по контракту, несвоевременного устранения Генподрядчиком дефектов и недоделок, выявленных при строительстве, а также в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки.

9.2. Уплата неустойки не освобождает Генподрядчика от возмещения причиненных убытков.

9.3. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Условия и порядок расторжения контракта

10.1. Муниципальный Заказчик расторгает контракт с Генподрядчиком по соглашению сторон или на основании решения суда соответствующей юрисдикции, вступившего в законную силу, в т. ч. в следующих случаях:

- задержка по вине Генподрядчика начала строительства более чем на две недели;

- нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ согласованных в графике производства работ;

- при нарушении Генподрядчиком условий контракта и правил производства работ, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- если выявлены недостатки в производстве работ, являющиеся существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ.

10.2. Генподрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Муниципального Заказчика;

- остановки Муниципальным Заказчиком выполнения работ по причинам независящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.

10.3. При расторжении Муниципальным Заказчиком настоящего контракта по причинам, изложенным в п.10.1., Генподрядчик обязан возвратить предоставленные Муниципальным Заказчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки.

10.4. При расторжении контракта Муниципальный Заказчик обязан оплатить Генподрядчику работы, выполненные с надлежащим качеством в соответствии с утверждённой ПСД.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Генподрядчик и Муниципальный Заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение 1 месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в недельный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

12. Особые условия

12.1. Генподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального Заказчика.

12.2. Генподрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период строительства объекта и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Муниципального Заказчика из средств бюджетов, которые могут повлиять на условия контракта.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Генподрядчика, компенсируется Генподрядчиком, а по вине Муниципального Заказчика соответственно Муниципальным Заказчиком.

12.4. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генподрядчик. Генподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Муниципальный Заказчик.

12.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.6. При возникновении между Муниципальным Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Генподрядчиком условий контракта или причинно-следственной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным Заказчиком, несет Генподрядчик.

12.7. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

12.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.11. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.12. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах; по одному для каждой из сторон.

13. Перечень документов прилагаемых к контракту

1. Приложение 1. Сводный сметный расчет (в ценах 4 квартала 2007 года).

2. Приложение 2. Лицензия на право производства работ.

3. Приложение 3. Ведомость договорной цены (в ценах на момент завершения выполнения работ на объекте).

4. Приложение 4. График производства работ.

5. Приложение 5. Титульный список стройки, градостроительный план объекта.

6. Приложение 6. Распоряжение об утверждении проектной документации.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Подписи сторон:

Муниципальный Заказчик	Генподрядчик

Приложение 4

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-08/19)

1.  Сводный, объектные и локальные сметные расчеты.

2.  Положительное заключение ГУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» на рабочий проект

3.  Градостроительный план объекта.

- в виде отдельного файла в формате pdf на сайте www. goszakaz. *****.

Рабочий проект на строительство школы в р. п.Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области предоставляется для ознакомления заинтересованным участникам размещения заказа по письменному запросу (при наличии документа, подтверждающего личность) по адресу: РФ, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4, управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области, Контактное лицо: .

Приложение 5

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-08/19)

Банковская гарантия (рекомендуемая форма)

Дата, номер

___________________________________________________________ (наименование банка)

код ОКПО: _____________ кор. счёт: _____________________________ в _________

БИК ______________, Генеральная лицензия № ____________ от ________________,

ИНН ______________, юридический адрес: __________________________________,

далее именуемый Гарант, настоящим гарантирует Администрации Краснобаковского муниципального района Нижегородской области, расположенной Российская Федерация, р. п.Красные Баки, ул. Свободы, , далее именуемому Бенефициар, безусловно выплатить денежную сумму ____ (Сумма прописью) рублей в качестве обеспечения исполнения контракта на ремонт (наименование объекта), заключаемого на основании протокола ________________ заявок на участие в открытом аукционе (конкурсе) от __ _________ 200__ года № ____, со сроком исполнения обязательств Подрядчика до _______ 200__ года, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Наименование организации), расположенным по адресу: ____________, далее именуемый «Принципал», обязательств по указанному контракту при наличии одного или нескольких перечисленных ниже условий:

- нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом;

- некачественное выполнение работ;

- односторонний отказ от исполнения контракта, Гарант обязуется выплатить Бенефициару денежную сумму_________________ по его первому письменному требованию, при этом, не требуя от Бенефициара в качестве обоснования или доказательств этого требования приложения каких либо документов или предоставления иных доказательств.

Выплата денежных средств по настоящей гарантии будет осуществлена Гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения направленного в адрес Гаранта письменного требования Бенефициара подписанного уполномоченными на то лицом.

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты ее выдачи и действует по ________ 200__ года (не менее 40 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию (выполнения работ по Контракту) и любой, связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанного срока.

Право требования Бенефициара к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Гарант согласен с тем, что никакие изменения, дополнения или иной пересмотр положений контракта, объема выполняемых работ по контракту или документов контракта, совершенные Принципалом и Бенефициаром не освобождают Гаранта от обязательств по данной гарантии и Гарант не обязан быть уведомлен о таких изменениях, дополнениях и пересмотре.

Обязанность по возвращению Гаранту утратившей силу Гарантии возлагается на Принципала.

Гарант

________________________________________

М. П.

			Приложение 6 к документации об аукционе (регистрационный № 000А-2-08/19)
		ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на строительство ___________________________________________________________________ (Наименование объекта)
№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в ценах экспертизы	Коэффициент организации	Твердая договорная цена (с учетом примененного коэффициента)
строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	всего
								9	10

Муниципальный Заказчик

Генподрядчик