Документация (стр. 4 )

к лоту

П О К А З А Т Е Л И

качества работ и экономические санкции

за нарушение установленных параметров

№№ п/п	Перечень нарушений	Экономические санкции
1.	Работы, выполненные с отступлением от условий Контракта, требований, предусмотренных в технической документации, строительных нормах и правилах	Работы не принимаются, устранение отклонений выполняется за счет средств Подрядчика
2.	Наличие брака в отдельных видах произведенных работ	Работы не принимаются, устранение дефектов выполняется за счет средств Подрядчика
3.	Несвоевременная уборка мусора после завершения работ	Размер оплаты за месяц снижается до 5% от общего объема выполненных работ

Примечание: Все претензии к качеству работ оформляются обеими сторонами актом, на основании которого производится снижение объемов работ.

6.  Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по обустройству скотомогильника

г. Чебоксары «____» ________________ 20__ г.

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Николаева Виктора Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол ___________ №______ от ________ 2010г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обустройству скотомогильника, расположенного на правом берегу реки Волги в районе деревни Типсирма в соответствии со сметой (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.

Статья 2. Цена Контракта.

2.1.Цена настоящего Контракта составляет _________________ рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _________________ рублей.

2.2. Заказчик вправе снизить цену Контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, применяются экономические санкции согласно Приложению 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Размер оплаты за месяц уменьшается на величину экономических санкций.

2.4. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

Статья 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок начала: декабрь 2010 год. Срок окончания: декабрь 2010 год.

Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.1.2. Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом. Стоимость работ определяется по тарифам, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары, а при отсутствии таковых – применяется норма времени в соответствии с ГЭСН и тарифные ставки, исходя из установленного размера минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда для муниципальных предприятий ЖКХ с межразрядными коэффициентами, утвержденными распоряжениями администрации города Чебоксары, а стоимость работы машин и механизмов по сборникам Минстроя ЧР.

4.1.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

4.1.4. Информировать Подрядчика об изменении нормативно-технических требований на содержание объектов внешнего благоустройства (далее «ОВБ»).

Статья 5. Обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

5.1. Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующим законодательством, правилами и нормами.

5.1.2 Ежедневно до 8 часов 20 минут направлять Заказчику информацию о планах на выполнение работ на ОВБ, переданных Подрядчику на обслуживание (в т. ч. по видам работ, привлеченной технике и привлеченным специалистам).

5.2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарные и экологические нормы, нести ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Контракту в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.3. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях правил пользования муниципальными ОВБ, представлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами для выполнения полного комплекса работ.

5.4. Принимать участие в работе по выявлению причин и ликвидации аварийных ситуаций.

5.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет.

5.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ.

5.6.1. До начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта, составлять ежеквартальные планы - графики выполнения работ и согласовывать его с Заказчиком.

5.6.2. Выполнение работ осуществлять в соответствии с указанными графиками.

5.7. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта с доверенностью с правом подписывать акты и протоколы.

5.8. Нести ответственность за сохранность имущества, расположенного на объекте.

В случае кражи или порчи имущества своевременно (в течение суток со дня обнаружения) информировать правоохранительные органы и Заказчика с составлением актов.

5.9. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Обеспечение материалами и оборудованием.

6.1. Обеспечение выполнения работ по Контракту материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

6.2. Работы по настоящему Контракту должны быть обеспечены материалами и оборудованием надлежащего качества.

6.3. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты.

Статья 7. Порядок выполнения работ

7.1. Подрядчик имеет право, при наличии соответствующей лицензии, привлекать субподрядные организации, согласовав это с Заказчиком, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за исполнение настоящего Контракта, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией.

7.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик имеет право оценивать качество выполнения Подрядчиком работ в соответствии с критериями качества, установленными настоящим Контрактом согласно Приложению 3, и при выявлении недостатков в работе Подрядчика, корректировать размер оплаты работ за месяц на величину штрафных санкций.

7.3. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика.

7.4. Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

7.5. В случае, когда Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок могут высказываться в ходе работ или после их выполнения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. В противном случае Подрядчику будет отказано в приемке актов выполненных работ.

Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.

8.1. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику акты о приемки и справку стоимости выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

8.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику. В случае отказа от подписания акта приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ – направить Подрядчику обоснованный письменный отказ.

8.3. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ способом безналичного расчета платежным поручением после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) по мере поступления денежных средств из источника финансирования. Оплата будет производиться за счет средств бюджета г.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Гарантии качества.

10.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы в соответствии с действующими нормами с даты подписания акта приемки выполненных работ, составляет _____________.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок об их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Генеральным подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением представителя администрации или экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

Статья 11. Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости работ, подлежащих исправлению.

11.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% за каждый день просрочки исполнения обязательства.

11.4. При наличии обстоятельств, указанных в пунктах 11.2. и 11.3. настоящего контракта, Заказчик вправе произвести удержание начисленных санкций при проведении окончательного расчета по контракту.

11.5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего Контракта произошли изменения в действующих законодательных документах, делающие невозможным их выполнение;

б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

11.6. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет полную материальную ответственность за причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб и другие последствия, явившиеся причиной ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его персоналом работ по настоящему Контракту.

11.7. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 12. Порядок урегулирования споров.

12.1. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

13.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Реестре Контрактов с использованием Автоматизированной информационной системы «Государственный Заказ» и действует до 31 декабря 2010 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по настоящему Контракту. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

13.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

13.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

Статья 14. Особые условия.

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре Контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

14.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.5. Уступка права требования по настоящему Контракту не допускается.

14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики и г. Чебоксары.

14.8.Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

14.9. После окончания работ «Подрядчик» принимает садово-парковое оборудование на ответственное хранение с составлением акта.

14.10. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение 1 «Смета на обустройство скотомогильника»

Приложение 2 «Показатели надежности и качества, экономические санкции».

Статья 15. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

«Заказчик»		«Подрядчик»
МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксары, б-р купца Ефремова, д.16 УФК по ЧР (Финансовое управление администрации города Чебоксары МУ «Управление ЖКХ и благоустройства») л/с л/с р/сч. в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банк России г. Чебоксары
Директор МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» _________________ М. П.

Примечание: К муниципальному контракту в обязательном порядке прикладываются все приложения, указанные в Технической части Документации об аукционе по каждому лоту соответственно.

6.0бразцы форм для заполнения участниками аукциона

1. Опись документов – форма 1

2. Заявка на участие в аукционе — форма 2

3. Анкета участника размещения заказа — форма 3

4. Предложение о количественных и качественных характеристиках поставки —

форма 4

5. Доверенность на право участия на процедуре аукциона – форма 5

Форма 1.

Опись документов

Настоящим _____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта направляются ниже перечисленные документы.

№ п/п	Наименование	Стр.
Заявка на участие в аукционе
Анкета участника аукциона
Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку
Платежное поручение о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки
Копия учредительных документов (для юридических лиц)

Форма №2

Дата, исх. номер

На бланке участника размещения заказа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта по аукциону _______________________________,

(указывается наименование аукциона)

Лот № ______ (наименование лота)

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и иные нормативно-правовые акты ______

(наименование участника размещения заказа)

в лице,

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны в

(указывается предмет аукциона)

соответствие с требованиями аукционной документации.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо дополнительные расходы, связанные с исполнением контракта в полном объеме, данные расходы не включаются в стоимость контракта, при этом товары, (работы, услуги) будут поставлены (выполнены, оказаны) в полном объеме в соответствии с условиями аукциона.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию, выполнить работы или оказать услуги в соответствии с требованиями аукционной документации, и согласно нашим предложениям, которые в случае нашей победы будут включены в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, деятельность не приостановлена в административном порядке, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7.  В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком на выполнение работ или оказание услуг, являющимися предметом данного аукциона в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений, в установленные законодательством сроки.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашего предложения на сумму не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

9. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты подписания протокола аукциона и до подписания муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

Приложения:

1.  Анкета участника размещения заказа — Форма 3

2.  Предложение о функциональных и качественных

характеристиках выполняемых работ — Форма 4

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _____________________________ (Ф. И.О) М. П

Форма 3

Приложение

к заявке на участие в аукционе

Анкета участника аукциона

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф. И.О. участника размещения заказа – физического лица (в т. ч. индивидуального предпринимателя)
2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
3. ИНН, КПП участника размещения заказа
4.  Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
5. Почтовый адрес участника размещения заказа	Адрес, индекс
Телефон, факс
Е-mail
6. Банковские реквизиты:

Контактное лицо _______________________________________________,

тел. _____________

Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________________________ ____________________________

( Ф. И.О., должность) (подпись, М. П)

Форма 4

Приложение

к заявке на участие в аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа_______[наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа] ________________

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с Заказчиком муниципального контракта на выполнение работ по_______________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

______________________________________________________________________________________________

(наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

№№ п/п	Наименование показателя	Данные участника размещения заказа	Примечание
1	2	4	5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-сметной документации / технического задания: указывается в зависимости от материалов, содержащихся в технической части конкурсной документации], влияющими на стоимость выполнения работ.

Руководитель (уполномоченный представитель) __________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Форма 5

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ________________ _________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе на выполнение работ __________________________________________________, проводимого МУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен выполнять все необходимые для этого действия, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _______________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

Примечание: Доверенность не прикладывается к заявке. В случае допуска к участию в аукционе, представитель участника должен иметь при себе оригинал доверенности и предъявить ее при регистрации участников аукциона.