Приглашение делать оферты (стр. 2 )

к Приглашению делать оферты

(Проект договора на лоты №1-3)

ДОГОВОР № _______

г. Москва «____»____________2011г.

ГУП «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту Заказчик, «Мосгортранс» , действующего на основании доверенности от ___________ №________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем по тексту Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Акта рассмотрения и оценки оферт от «___»___________2011г. реестровый номер торгов № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность по выполнению ремонта асфальтного покрытия при аварийно-восстановительных работах на трамвайных путях и путевых обустройствах филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» в 2011 году, на объектах согласно перечню (приложение № 2).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить стоимость выполненных работ по настоящему Договору.

1.3. Все виды работ, проводимые Подрядчиком, выполняются в соответствии с установленными законодательством РФ техническими и иными требованиями качества и безопасности.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена протоколом согласования договорной цены (приложение № 1) и зафиксирована в Акте рассмотрения и оценки оферт от «__»_________2011г. Реестровый номер торгов №________. Стоимость работ остается неизменной на все время действия настоящего договора и включает в себя работы, материалы, заработную плату рабочих, НДС.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Подрядчика.

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить в 2011 году работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в сроки, определенные графиком выполнения работ (Приложение ) и сдать их в законченном виде в полном соответствии со сметной документацией.

3.1.2. Подрядчик обеспечивает качественное выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», ГОСТ «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 93-73 «Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий», ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона».

3.1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов своими силами и средствами. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Данные документы Подрядчик предоставляет Заказчику.

3.1.4. Подрядчик обеспечивает строительную площадку на объекте по Договору необходимыми изделиями, строительной техникой и несет ответственность за их сохранность на стройплощадке.

3.1.5. Во время проведения работ на объекте обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.6. Подрядчик обеспечивает безопасные условия труда и охрану труда при выполнении работ по Договору, в том числе:

-  за безопасность собственных работников при эксплуатации оборудования, при осуществлении технологических процессов, а также при применении в производстве работ инструментов, сырья и материалов;

-  за приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

-  за обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проведение инструктажа по охране труда (первичного, повторного, внепланового, целевого), стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

-  за организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

-  за недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знания требований охраны труда;

-  за ограждение мест производства работ в соответствии с ГОСТ Р «Правила применения дорожных ограждений», ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и Инструкцией по ограждению места производства работ в условиях дорожного движения в городах.

3.1.7. Подрядчик обеспечивает уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы от строительного мусора. В случае невыполнения данного обязательства, Подрядчик несет ответственность перед контролирующими организациями в установленном порядке. Административные штрафные санкции за несвоевременную уборку строительной площадки по вине Подрядчика, он оплачивает самостоятельно. В случае если штраф взыскан с Заказчика, указанная сумма штрафа удерживается с Подрядчика при расчетах за выполненные работы.

3.1.8. Подрядчик вправе по предварительному согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядные организации. При этом Подрядчик отвечает за действия субподрядчика, как за свои собственные.

3.1.9. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику по его запросу сведения о ходе выполнения работ по настоящему Договору и представлять документы, связанные с выполнением работ на объекте.

3.1.10. Представлять исполнительную документацию с последним актом на выполненные работы.

3.1.11. Подрядчик обязуется открывать и закрывать ордер на производство работ, получать разрешение на производство работ.

3.1.12. Подрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик осуществляет технический надзор за производством работ, их качеством и сроками выполнения и имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и всем частям строительной площадки в течение всего периода выполнения работ.

3.2.2. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.3. Заказчик рассматривает и согласовывает представляемые Подрядчиком документы в сроки, оговоренные Сторонами в каждом отдельном случае.

3.2.4. Заказчик своевременно назначает рабочую комиссию после письменного сообщения Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию в соответствии со сметной документацией.

3.2.5. Заказчик обязуется назначить своего представителя на объекте производства «Работ», который от его имени совместно с Подрядчиком должен осуществлять технический надзор и контроль за качеством выполняемых «Работ» согласно сметной документации.

3.3. Права Заказчика:

3.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, вследствие чего окончание работ к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

3.3.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

3.3.3. Подрядчик несет все прямые расходы, связанные с организацией и проведением работ, в том числе расходы по оплате потребляемой им электроэнергии в ходе выполнения работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение к настоящему Договору).

4.2. Конечным результатом выполнения всех работ по настоящему Договору является выполнение Подрядчиком и сдача Заказчику всех работ, предусмотренных графиком выполнения работ.

4.3. Срок выполнения работ: начало - дата подписания договора Заказчиком, окончание-31декабря 2011 года.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком на основании акта приемки-сдачи выполненных работ, подписываемым обеими сторонами ежемесячно, выставленных счета и счет-фактуры, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и выставления счета.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. В соответствии с п.3.2.1. настоящего Договора Заказчик вправе осуществлять надзор за проведением Подрядчиком работ по Договору. Подрядчик вправе в любое время в ходе выполнения работ представлять Заказчику на согласование документы, связанные с проведением отдельных видов работ. Согласование Заказчиком представляемых Подрядчиком документов будет иметь силу в случаях проставления визы/подписи уполномоченного лица Заказчика на представляемых документах.

6.2. Приемка-сдача выполненных работ осуществляется путем составления Подрядчиком соответствующих актов приемки-сдачи выполненных работ и направления их на утверждение Заказчика. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения каждого подписанного Подрядчиком акта приемки-сдачи выполненных работ, при согласии с его содержимым, подписать его со своей стороны и направить Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В любом случае Заказчик при предоставлении Подрядчиком актов по формам КС-2 и КС-3 обязуется согласовать их (подписать), либо представить мотивированный отказ в срок не позднее чем до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (услуг) составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

6.4. В случае невозможности выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, он в 20-дневный срок согласует с Заказчиком возможность продолжения работы при иных измененных условиях, которые оформляются отдельным соглашением, или расторгает Договор.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта о приемке законченного объекта.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ в срок, установленный в п.5.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате в срок, установленный в Договоре, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного Договором. Размер такой неустойки составляет 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате в срок, установленный в Договоре, от суммы задолженности, подлежащей оплате, до полного исполнения обязательства по оплате.

8.2. В случае нарушения исполнения Подрядчиком своих обязательств по срокам и существенным условиям выполнения работ на объекте, установленных в п. п. 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ в срок, установленный в Договоре, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного Договором. Размер такой неустойки составляет 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ в срок, установленный в Договоре, от стоимости невыполненных работ, до полного исполнения обязательства.

8.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

8.6. Уплата штрафных санкций осуществляется по требованию Стороны-кредитора, заявленному в письменном виде.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принимать для продолжения работ. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая Сторона вправе потребовать расторжения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ по настоящему Договору более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку в производстве работ по объекту более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней;

- аннулирования свидетельства СРО, лишающего Подрядчика права выполнения работ по объекту;

- в случаях несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ по каждому объекту Договора более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

10.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае двукратного нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору.

10.4. Порядок расторжения Договора:

10.4.1. Сторона, желающая расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными п. п. 10.2 и 10.3 настоящего Договора, обязана направить письменное уведомление о расторжении Договора другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

10.4.2. Дата предоставления уведомления является день получения такого уведомления другой Стороной. При этом Подрядчик будет иметь право на оплату работ, которые были выполнены к моменту расторжения.

10.5. При досрочном расторжении настоящего Договора, Подрядчик не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней передает Заказчику всю документацию, необходимую для завершения работ по объекту, за исключением документации, на которую Подрядчик обладает исключительными правами.

10.6. Сторона сделавшая уведомление о прекращении выполнения своих обязательств обязана в срок 30 (Тридцати) дней завершить все расчеты и ликвидировать любые задолженности перед другой Стороной.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Местом разрешения споров является Арбитражный суд г. Москвы.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Для оперативной связи по вопросам, не терпящим отлагательства, Стороны используют иные доступные средства связи, при условии последующей передачи оригинала направленного уведомления (информации) взамен полученной копии.

12.2. Для целей вручения уведомлений адресами Сторон являются адреса, указанные в настоящем Договоре, содержащем подписи Сторон, при условии, что они не были изменены письменным уведомлением Сторон.

12.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3. Если в силу каких-либо обстоятельств какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным (полностью или частично), то это не должно ни в коей мере влиять на действительность и законность иных положений, которые остаются в таком случае в силе и могут быть применены.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

№ 1 – Протокол согласования договорной цены на 1-м л.

№ 2 – График выполнения работ на 1-м л.

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ГУП «Мосгортранс»

Адрес: г. Москва,

Раушская наб., д22/21, стр.1

Служба пути ГУП «Мосгортранс»

Адрес: г. Москва,

ул. Бойцовая, д.25а

р/с

в Москвы» г. Москва

ИНН//

к/с

ОКОГУ 23270

Тел. (4; (4

Директор филиала Служба пути

ГУП «Мосгортранс»

_________________

М. П

Приложение

к договору № ____от ____________2011г.

Протокол согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» , действующий на основании доверенности от ___________№___________, и от лица Подрядчика - __________________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что Сторонами в соответствии Актом рассмотрения и оценки оферт от «___» ________ 2011 г. Реестровый номер торгов № ________ достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ремонта асфальтного покрытия при аварийно-восстановительных работах на трамвайных путях и путевых обустройствах филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» в 2011 году по договору от «___»___________20__г. №_____ в сумме ______ руб. ___ коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____руб.___коп. (сумма прописью) в объеме ______ кв. м. на объектах:

(наименование объекта) в объеме _______ кв. м. в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%___ руб. ___ коп. (сумма прописью); . .

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК: Директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» _________________ М. П

Подрядчик: _________________ М. П.

		Приложение к договору
		№_________ от______________ (Для Лота №1)
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по ремонту асфальтного покрытия при аварийно - восстановительных работах на трамвайных путях и путевых обустройствах филиала Служба пути ГУП "Мосгортранс" в 2011 году
№ п/п	Наименование объекта	Объем работ	Срок
п. п.		кв. м	исполнения
1	ул. Матросская тишина (от завода "СВАРЗ" до спецчастей)	45	до 31.12.2011г.
2	ул. Стромынка (от спецчастей - клуб им. Русакова до Матросского моста)	30	до 31.12.2011г.
3	Преображенская ул.(от Матросского моста до Преображенской пл.)	70	до 31.12.2011г.
4	Семёновский пр.(от кривых до Семёновского путепровода)	65	до 31.12.2011г.
5	Лефортовский треугольник (узел)	15	до 31.12.2011г.
6	ул. Радио (от Лефортовского моста до пересечения с ул. Бауманской)	25	до 31.12.2011г.
7	Волочаевская ул.(от ТРЗ до ж/д пересечения)	15	до 31.12.2011г.
8	ул. Тихвинская	12	до 31.12.2011г.
9	3-й Самотечный пер.	21	до 31.12.2011г.
10	ул. Королёва	50	до 31.12.2011г.
11	ул. Б.Галушкина	7	до 31.12.2011г.
12	Ростокинский пр-д	11	до 31.12.2011г.
13	ш. Энтузиастов- 3-я Владимирская ул.	10	до 31.12.2011г.
14	ш. Энтузиастов	20	до 31.12.2011г.
15	Рогожский вал	10	до 31.12.2011г.
16	Абельмановская пл.	15	до 31.12.2011г.
17	Абельмановская ул.- Волгоградский пр.	20	до 31.12.2011г.
18	Абельмановская ул.- Воронцовская ул.	20	до 31.12.2011г.
19	Костомаровский пер-к	20	до 31.12.2011г.
20	Елизаветинский пер.	40	до 31.12.2011г.
21	ул. Радио	35	до 31.12.2011г.
22	Б. Устьинский мост	25	до 31.12.2011г.
23	Яузский бульвар	30	до 31.12.2011г.
24	Проспект Мира-Протопоповский пер.	20	до 31.12.2011г.
25	Краснопрудная ул.	30	до 31.12.2011г.
26	Русаковская ул.	40	до 31.12.2011г.
27	Ольховская ул.	40	до 31.12.2011г.
28	Устьинский пр-д	20	до 31.12.2011г.
29	Бауманская ул.	30	до 31.12.2011г.
30	Покровский б-р	10	до 31.12.2011г.
31	Новокузнецкая ул.	30	до 31.12.2011г.
32	Симоновский вал	20	до 31.12.2011г.
33	Шарикоподшипниковская ул.	20	до 31.12.2011г.
34	Новоспасский мост	20	до 31.12.2011г.
	ИТОГО:	891
Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала Служба пути
ГУП "Мосгортранс"
______________________