Муниниципальный контракт

МУНИНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Юхнов «____» ______________ 2007 г.

Администрация МО «Городское поселение «Город Юхнов», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», «Городское поселение «Город Юхнов» Мочаловой Елены Вячаславовны, действующей на основании Устава, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1.  «Муниципальный заказчик» передаёт, а «Исполнитель», определенный на конкурсной основе (протокол единой конкурсной комиссии от ________ № ____), принимает на себя обязательства по исполнению муниципального заказа на выполнение функций по благоустройству города Юхнова (вывоз бытовых отходов, ручная и механическая уборка улиц, освещение, содержание кладбища, озеленение, содержание объектов благоустройства, ремонт и содержание улиц города Юхнова, подготовка к различным мероприятиям и т. п.).

2. Стоимость муниципального контракта

2.1. Цена муниципального контракта фиксированная и составляет ___________________- рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится после выполнения работ, оказания услуг..

2.5. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя администрацией МО «Городское поселение «Город Юхнов».

3.Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель имеет следующие права и обязанности:

3.1.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору, который является неотъемлемой частью договора.

3.1.2. Обладать достаточным объемом материальных и технических средств, необходимыми квалифицированными трудовыми ресурсами для обеспечения качественного исполнения обязательств, определенных настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям ГОСТ и СНиП.

3.1.4. По запросу Заказчика представить оперативную информацию об объемах и качестве выполняемых работ, связанных с выполнением работ, оказанием услуг.

3.1.5. При обнаружении дефектов в выполненной работе устранить их своими силами и за свой счет в сроки, указанные в дефектной ведомости.

3.1.6. Исполнитель несет ответственность за охрану окружающей среды, выполнение правил техники безопасности и противопожарной безопасности на объекте.

3.2. Заказчик имеет следующие права и обязанности:

3.2.1. Определить Исполнителю объем работ связанных с выполнением работ, оказанием услуг, определенных настоящим контрактом.

3.2.2. Объёмы работ быть изменены в пределах объемах выполняемых работ по согласованию с Заказчиком.

3.2.3. Запрашивать у Исполнителя копии документов, подтверждающих понесенные расходы, и определять срок для их предоставления.

3.2.4. Уменьшать размер оплаты выполненных работ, в случае, если качество и объемы оказанных услуг или выполненных работ ниже установленного.

3.2.5. В случае неисполнения или некачественного исполнения существующих условий настоящего муниципального контракта Исполнителем в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта.

3.2.6. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок и задержать оплату работ в объеме некачественно выполненных работ.

3.2.7. При нарушении срока устранения дефектов, указанного в дефектной ведомости, Заказчик имеет право применить к исполнителю штрафные санкции.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае нарушения сроков устранения дефектов, определенных в дефектной ведомости, исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки до полного устранения дефектов.

4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

4.4. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств администрации МО «Городское поселение «Город Юхнов»

4.5. В случае неисполнения обязательств настоящего муниципального контракта в установленный срок виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку (штраф) в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости невыполненных работ. Кроме уплаты неустойки (штрафа) Исполнитель возмещает также причиненные по его вине убытки в части, не покрытой неустойкой.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.  Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего контракта.

5.2.  Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

5.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных в п. 5.1 настоящего контракта обстоятельств, не позднее 15 дней с момента их наступления.

6. Передача прав и обязанностей.

6.1. Исполнитель вправе, письменно уведомив Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему муниципальному контракту других юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

7. Споры и разногласия.

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы споры, разногласия, претензии, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего муниципального контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Решение спорных вопросов, по которым не достигнуто согласие, передаются заинтересованной стороной в арбитражный суд.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий муниципальный контракт действует с момента его подписания и до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту. В случае возникновения обстоятельств, независящих от сторон, подписавших настоящий муниципальный контракт, отдельные его положения и срок действия могут быть уточнены и изменены при взаимном согласии.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся путем подписания сторонами единого документа либо путем направления одной стороной предложений об изменении контракта и их согласовании другой стороной.

8.3.Срок настоящего муниципального контракта продлевается в случае простоя из-за погодных условий.

8.4. Споры, возникающие между сторонами, подлежат разрешению путем переговоров. В случае не достижения соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.5.В случае нарушения технологии производства работ, неисправности машин и механизмов по вине Исполнителя срок выполнения настоящего муниципального контракта не продлевается.

8.6. Муниципальный контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

-  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных при размещении заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

-  в случае установления факта проведения ликвидации или процедуры банкротства;

-  в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.7. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

8.8. Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

«Заказчик»: Администрация МО «Городское поселение «Город Юхнов» 249910 Калужская область, г. Юхнов, ул. Ленина, д.30 Глава администрации МО «Городское поселение город Юхнов» ____________________

«Исполнитель»