Краевое государственное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" извещает о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта для выполнения работ по наладке оборудования и проведения приемо-сдаточных испытаний на объекте "Распределительный газопровод "ГРС-1 с. Ильинка – Бычиха"
ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик: КГУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края"
Адрес: 1, тел/, электронная почта *****@.
Источник финансирования: краевой бюджет.
Форма котировочной заявки: в соответствии с приложением № 1.
Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ: выполнение работ по наладке оборудования и проведения приемо-сдаточных испытаний на объекте "Распределительный газопровод "ГРС-1 с. Ильинка – Бычиха".
Объем выполняемых работ включает в себя:
- наладку и приемосдаточные испытания однофазных трансформаторных подстанций мачтовых КТП-10/6-0,23 кВ в количестве 6 (шесть) штук, трансформаторных подстанций КТП-25/6-0,4 в количестве 7 (семь) штук;
- измерение сопротивления заземления железобетонных опор ВЛ-6 кВ, растекания тока, удельного сопротивления грунта, проверки наличия электрической цепи;
- проведение испытаний кабелей длиной до 500 (пятьсот) м, напряжением до 0,4 (ноль целых четыре десятых) и 10 (десять) кВ;
- измерение сопротивления растекания тока и проверка наличия электрической цепи.
Место выполнения работ: Распределительный газопровод "ГРС-1 с. Ильинка – Бычиха" Хабаровский район.
Сроки выполнения работ: 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
Стоимость контракта: стоимость включает в себя все затраты, страховку, налоги, сборы, иные обязательные платежи.
Максимальная цена контракта: триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
Место и срок подачи котировочных заявок: 1, тел/, электронная почта *****@. с 13 ноября по 21 ноября 2007 года в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час, перерыв с 13-00 до 14-00 час.
Опоздавшие заявки не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет, возможна предоплата до 30 %. Сроки, условия и порядок в соответствии с приложением № 2 – проект договора.
Рассмотрение и оценка заявок: 22 ноября 2007 года в 14-30 час (время местное).
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
_____________
Приложение
Котировочная заявка на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по наладке оборудования
и проведения приемо-сдаточных испытаний на объекте
"Распределительный газопровод "ГРС-1 с. Ильинка – Бычиха"
1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) _____________________________________________ __________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует _________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Место нахождения (место жительства), контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Место выполнения работ ____________________________________ __________________________________________________________________
4. Сроки выполнения работ _____________________________________ __________________________________________________________________
5. Цена работ с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах ______________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Сроки и порядок оплаты работ ________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________ __________________________________________________________________ не проводится процедура банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Характеристика выполняемых работ:
Наименование, характеристика работ | Предложения исполнителя |
Наименование работ | |
Сведения о лицензиях на осуществление вида работ, являющихся предметом котировки: №, кем и когда выдана, срок действия | |
Цена работ с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей (цена указывается обычным форматом, без запятых, сокращений – тыс. и т. п.) |
Внимание: внесение изменений в заявку не допускается.
Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки провести работы с надлежащим качеством, в установленные сроки и в требуемых объемах.
Настоящим гарантируем достоверность представленной в заявке информации.
К котировочной заявке прилагаются следующие документы:
№ | Наименование документа | Кол-во страниц | Порядковый номер |
1 | |||
2 | |||
3 |
По своему усмотрению участник может представить копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет устав, лицензии, отзывы и иные документы, заверенные подписью руководителя и печатью организации.
_________________ _______________________ ____________________
руководитель подпись расшифровка
М. П.
Главный бухгалтер ______________________ ________________________
подпись расшифровка
Приложение
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Хабаровск "___"____________ 2007 года
Краевое государственное учреждение «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края», именуемое в дальнейшем Заказчик, . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________ ____________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по наладке оборудования и проведения приемосдаточных испытаний на объекте "Распределительный газопровод "ГРС-1 с. Ильинка – Бычиха".
Объем выполняемых работ включает в себя:
- наладку и приемосдаточные испытания однофазных трансформаторных подстанций мачтовых КТП-10/6-0,23 кВ в количестве 6 (шесть) штук, трансформаторных подстанций КТП-25/6-0,4 в количестве 7 (семь) штук;
- измерение сопротивления заземления железобетонных опор ВЛ-6 кВ, растекания тока, удельного сопротивления грунта, проверки наличия электрической цепи;
- проведение испытаний кабелей длиной до 500 (пятьсот) м, напряжением до 0,4 (ноль целых четыре десятых) и 10 (десять) кВ;
- измерение сопротивления растекания тока и проверка наличия электрической цепи.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет _____________________________________________________________________________с учетом НДС.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором принять у Подрядчика выполненные работы.
3.2.2. оплатить на условиях настоящего договора стоимость выполненных Подрядчиком работ.
3.2.3. До начала работ предоставить Подрядчику проектно-сметную и перечень исполнительной документации.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. привлечь к исполнению обязательств по договору других лиц, путем заключения договоров субподряда, по которым на Подрядчика возлагаются функции генерального подрядчика в соответствии со ст. 706 ГК РФ.
3.4. Подрядчик обязуется:
3.4.1. Выполнить работы в объеме, указанном в п. 1.1. договора, и сдать объект в установленный срок с оформлением соответствующей исполнительной документации и передачи ее Заказчику.
3.4.2. Не менее чем за 2 (двое) суток сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ.
3.4.3. По ходу выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора, надлежащим образом оформлять исполнительную документацию и своевременно передавать ее Заказчику. К моменту предъявления готового объекта обеспечить передачу Заказчику полного комплекта исполнительной документации.
3.4.4. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями проектной документации, а также СНиП, ГОСТам и другим нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории РФ.
3.4.5. Обеспечить объект всеми приспособлениями, необходимыми для выполнения работ по настоящему договору, выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда персоналом Генподрядчика на рабочих местах в соответствии с действующими нормативными актами.
3.4.6. обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на объект.
3.4.7. устранять по требованию Заказчика выявленные недостатки и дефекты.
3.4.8. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для исполнения настоящего договора. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
3.4.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
3.4.11. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о выбранной им субподрядной организации до начала выполнения ими работ.
3.4.12. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания настоящего договора направить Заказчику на утверждение график производства работ.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ – 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора.
4.2. Стороны приступают к исполнению своих обязательств с момента подписания настоящего договора.
5. Платежи и расчеты
5.1. Подрядчик составляет и подписывает у Заказчика акт формы КС-2 и справку КС-3 на выполненный объем работ. Акт формы КС-2 составляется на фактически выполненные работы в пределах локальных смет
5.2. Оплата работ, указанных в п. 1.1., производится Заказчиком, согласно подписанным справкам КС – 3 на основании выставленной счет - фактуры после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. В случае, если сумма платежей, произведенных Подрядчику Заказчиком, превысит стоимость работ по объекту после выполнения всех обязательств сторон, установленных настоящим Договором, Подрядчик возвращает переплаченную Заказчику сумму в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта приемки-передачи и акта сверки.
6. Гарантии качества
6.1. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по Договору.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.
7. Изменение условий исполнения договора
7.1. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный сторонами срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть в результате обстоятельств чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, к которым относятся: пожары, наводнения, землетрясения или другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от сторон, если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.
7.2.1. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
8.1.1. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона уплачивает второй стороне неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на момент предъявления претензий ставки рефинансирования ЦБ РФ.
8.1.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившим ее результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для целей договора Заказчик вправе по выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.
Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результат работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.2. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
8.4. Споры и разногласия по Договору, подлежат урегулированию путем переговоров, а при не достижении согласия решаются Арбитражным судом Хабаровского края.
8.5. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты их получения. При отсутствии письменного ответа на направленную претензию, последняя считается полностью принятой получившей ее стороной по истечению указанного 10-дневного срока.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего договора имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения, дополнения, протоколы, акты и соглашения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими представителями обеих сторон, скреплены печатями и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. По вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. Договор вступает в силу с даты, его подписания и действует до полного выполнения обязательств, сторонами по настоящему договору.
9.4. Досрочное расторжение Договора допускается по обоснованному и согласованному сторонами решению, решению суда, либо в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
10.1. Заказчик: КГУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»
Адрес: 1, , г. Хабаровск, Р/с , К/с , ,
10.2. Подрядчик: ______________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________, тел/факс ____________________________________, БИК _____________________, ____________________________________________________________________________ р/с ______________________________________, к/с ______________________________, ИНН _______________________, КПП __________________________________________ .
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_______________ ______________ /___________________ /
