Контракт по лоту №2 (стр. 1 )

контракт по лоту №2

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «Горнозаводск – гр. Свердловской области» на участках км11+875 – км11+925, км14+700 – км16+900, км18+850 – км38+100, км48+800 – км60+800 (ликвидация пучин) в Горнозаводском районе Пермского края

между ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края и __________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

__________________________________________________________________________________________

г. Пермь ___"________2010г.

Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

(полное наименование вида работ и объекта)

(далее также именуемые работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами.

Содержание, сроки выполнения и сдачи работ по Контракту определяются календарным графиком работ (Приложение N 2), а также заданием на разработку рабочего проекта, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

Приемка и оценка рабочего проекта осуществляется «Заказчиком» в соответствии с требованиями задания на разработку рабочего проекта (приложение №3).

Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является принятый Заказчиком рабочий проект.

Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение ).

Сметную стоимость строительства Подрядчик обязан определить в ценах проекта, согласно действующих нормативных документов, и оформить в соответствии с заданием по разработке рабочего проекта.

Рабочий проект Подрядчик обязан предоставить Заказчику на бумажных носителях (в переплетённом виде) в количестве 4-х экземпляров и в электронном виде (на дисках) в формате, указанном в задании по разработке рабочего проекта.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ.

(стоимости указывать в цифровом варианте и прописью)

2.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет в твердых ценах с учетом НДС _______________________________________________________________ _________________________________________________________руб. без последующей индексации.

Протокол соглашения о договорной цене Контракта прилагается (Приложение ).

При отсутствии субсидии из бюджета Пермского края, выполнение работ по Контракту может быть временно приостановлено, уменьшено или прекращено Заказчиком в одностороннем порядке. Решение о приостановлении, уменьшении или прекращении работ принимается Заказчиком с учетом мнения Подрядчика, и доводится до сведения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты принятия соответствующего решения.

2.2. Порядок расчётов устанавливается следующий:

2.2.1.Оплата работ производится по каждому этапу выполнения работ, после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком по каждому этапу работ, в течение 15 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по этапу. Для оплаты первого этапа работ Подрядчик обязан представить Заказчику геодезическую разбивочную основу.

2.2.2. В случае сокращения потребности в выполнении работ в процессе исполнения контракта цена контракта изменяется путем внесении соответствующих изменений в контракт.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. После заключения Контракта Заказчик обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Заказчик проводит совещания технического совета по рассмотрению и утверждению рабочего проекта, выполненного Подрядчиком, о чем своевременно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обеспечивает явку своего представителя на этих совещаниях.

3.3. Заказчик принимает от Подрядчика выполненные им работы, в том числе выполненную геодезическую разбивочную основу с оформлением Актов сдачи-приемки выполненных работ и геодезической разбивочной основы, которые представляет Подрядчик.

Работы выполняются Подрядчиком и сдаются Заказчику в два этапа:

1 этап - инженерные изыскания

2 этап – проектирование.

3.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. Заказчик имеет право вносить изменения в формы передаточных документов.

3.6. Во время выполнения работ Заказчик вправе давать в письменном виде правомерные указания, обязательные для исполнения Подрядчиком в части, но не ограничиваясь: выбор проектных решений, выбор материалов, которые будут использоваться во время реализации проекта, и пр. Неисполнение Подрядчиком правомерных указаний Заказчика приравнивается к ненадлежащему выполнению работ.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Подрядчик обязуется разработать рабочий проект, согласовать его с Заказчиком и другими заинтересованными организациями, и внести, в случае необходимости, изменения в рабочий проект в соответствии с замечаниями Заказчика и нормативными документами. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, и в установленном порядке сдать ее Заказчику в установленный настоящим контрактом и приложением № 2 срок.

4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Календарного графика (Приложение ), в соответствии с утверждённым Заказчиком заданием на разработку рабочего проекта.

4.3. Подрядчик устраняет недостатки, обоснованные замечания по выполненным работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика без дополнительной оплаты.

4.4.Подрядчик гарантирует и несет ответственность за надлежащее им исполнение условий Контракта.

4.5. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь для исполнения Контракта субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может превышать 30% от стоимости Контракта.

При невыполнении Подрядчиком данного условия Заказчик вправе не выплачивать ему часть работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными без предварительного письменного согласия Заказчика.

Ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ субподрядными организациями в рамках настоящего Контракта несет Подрядчик.

4.6. При поступлении в адрес Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту письменных указаний Заказчика об изменении работ, Подрядчик вправе потребовать переноса сроков выполнения работ на величину затрат времени, необходимых для реализации указаний Заказчика, при этом Подрядчик обязан в письменном виде направить в адрес Заказчика обоснованный расчет затрат времени.

4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее - Обеспечение) в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения Контракта оформляется отдельным документом от Банка, Поручителя, Страховой компании или собственно Подрядчика:

в виде Банковской гарантии банка либо кредитной организации, договора поручительства, Страхового полиса (договора) или договора залога денежных средств на обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по сдаче Заказчику результатов работ (услуг) в полном объеме и в установленный настоящим Контрактом срок, а так же на покрытие неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом;

При этом Банк, Поручитель или Страховая компания должны отвечать критериям, установленным п. 4.7.2., п.4.7.3. и п. 4.7.4. настоящего Контракта.

Обеспечение представляется на исполнение следующих обязательств Подрядчика: выплата неустойки, предусмотренной контрактом, возмещение убытков, причиненных Заказчику.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Контракта не позднее 15 дней с даты заключения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и корректировкам не подлежит.

В случае непредставления Подрядчиком Обеспечения Контракта в установленные в настоящем пункте сроки, Заказчик направляет уведомление Подрядчику об отказе от исполнения Контракта. При этом Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика.

Окончание срока действия обеспечения исполнения Контракта, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика - «___» ________20__ года. При этом срок действия Обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, не менее чем на 30 дней.

В случае изменения сроков выполнения и сдачи работ по Контракту не по вине Подрядчика, Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту о продлении сроков выполнения и сдачи работ. Подрядчик, предварительно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения и сдачи работ по контракту, должен представить документ о продлении действия Обеспечения.

Возврат Обеспечения исполнения Контракта Подрядчику при условии исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту в оговоренные в Контракте сроки производится по окончании срока действия Обеспечения.

При нарушении Подрядчиком сроков сдачи результатов работ и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика, по письменному требованию Заказчика Банк, Поручитель, Страховая компания или собственно Подрядчик выплачивает Заказчику требуемую сумму из Обеспечения.

В предоставленном Подрядчиком Обеспечении исполнения обязательства Подрядчика, в обязательном порядке должно содержаться указание на право Заказчика требовать от Банка, Поручителя, Страховой компании или собственно Подрядчика выплаты суммы неустойки, убытков из суммы Обеспечения путем направления письменного требования.

Обеспечение должно сохранять свое действие в случае внесения изменений и дополнений в настоящий контракт, за исключением случаев увеличения цены контракта более, чем на 10 %, уменьшения сроков выполнения работ.

При этом доказывания Заказчиком неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме, в том числе, убытков и/или неустойки, в судебном порядке не требуется.

Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика.

4.7.1. В договоре, заключенном Подрядчиком с Банком, Поручителем или Страховой компанией обязательна ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.

4.7.2. Банк, выдающий банковскую гарантию для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должен иметь лицензию на право осуществлять выдачу банковских гарантий в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, заверенные банком:

-копию лицензии банка, подтверждающую право банка выдавать банковские гарантии;

-копию документа, подтверждающего полномочия лица подписавшего банковскую гарантию;

- форму банковской гарантии принятую в банке.

4.7.3. В случае, если Обеспечением исполнения о контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, деятельность которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 8 миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, с подтверждением полномочий.

4.5.4. В случае, если Обеспечением исполнения о контракта является Страховой полис (договор), Страховая компания, заключающая договор страхования для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, с которым заключается контракт, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта.

Получателем страхового возмещения (страховой суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования ответственности по контракту должен быть указан заказчик, страхователем — Подрядчик. В договоре страхования ответственности по контракту должно быть прямо предусмотрено право заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в страховую организацию письменное требование, оригинал договора страхования ответственности или страховой полис, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту.

В соответствии с правилами страхования в договоре страхования ответственности должно быть установлено, что страховым случаем, является любое ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности Подрядчика в виде неустойки и (или) убытков.

Договор страхования ответственности не должен содержать ссылки на необходимость Заказчика доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения.

Обязательным приложением к договору страхования ответственности является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности со всеми приложениями, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой компании.

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача и приемка работ.

5.1.1. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком (Приложение ) следующие документы:

·  акт сдачи–приемки выполненных работ в 5-ти экземплярах и акт передачи геодезической разбивочной основы в 2-х экземплярах;

·  рабочий проект в 4-х экземплярах и в электронной форме, документы (материалы), предусмотренные в задании на разработку рабочего проекта;

·  накладную на передаваемые материалы вместе со счетом/счетом-фактурой в 3-х экземплярах.

5.1.2.Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.1.

5.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять работы досрочно по акту сдачи – приемки работ в порядке, установленном настоящим разделом.

VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на разработку рабочего проекта и устанавливает следующие гарантийные сроки на выполненные работы:

- 24 месяца с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

6.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля строительно-монтажных работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.

VII. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.2.1. Отставание от графика более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.2.2. Полное или частичное невыполнение Подрядчиком условий Контракта, ведущее к отставанию от графика более чем на 20 дней;

7.2.3. Изменения законодательства в период выполнения обязательств по Контракту, влекущие изменения условий Контракта;

7.2.4. Невозможности дальнейшего финансирования работ из-за недостатка средств в утвержденном бюджете.

7.2.5. Непредоставление Обеспечения Контракта.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. Приостановки Заказчиком работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;

7.3.2. Невозможности дальнейшего финансирования.

7.4. При расторжении Контракта по вине одной из сторон, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% договорной цены Контракта. Невозможность дальнейшего финансирования работ не считается виновным действием Заказчика.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 5 дней до даты расторжения Контракта направляет письменное уведомление другой стороне.

7.6. При досрочном расторжении Контракта выполненный Подрядчиком объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику его стоимость в сумме, определенной обеими сторонами, а при наличии разногласий между сторонами - в сумме, определенной независимой экспертизой.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, принятых по настоящему Контракту работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Данный пункт не применяется, если просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате допущена из-за недостатка финансирования.

8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по каждому этапу, он уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Контракта, за каждый день просрочки до даты фактического окончания и приемки работ по этапу.

8.3. При заключении договора субподряда без получения предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта.

8.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.5. В случае обнаружения в результатах работ недостатков или выполнения работ без учета указаний Заказчика, исключающих возможность использования результата работ, Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ. При отказе в приемке работ Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта.

8.6. За нарушение Подрядчиком сроков устранения замечаний и недостатков предусмотренных в п. 4.3. настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику 1 % от общей стоимости контракта за каждый день просрочки устранения замечаний и недостатков.

8.7. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов) в результатах работ, выполненной Подрядчиком, (недостатки, ошибки, не учтенные виды и объемы работ, увеличивающие стоимость строительно-монтажных работ, определенные Подрядчиком в рабочем проекте, суммарно более чем на 3%, несоответствие проектных данных фактическим), вызывающих необходимость вносить изменения, исправления в результаты работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости Контракта и вносит корректировки в результаты работ за свой счет в срок, указанный Заказчиком, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.

8.8. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8.9. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензий Сторонами - 14 дней, с даты получения претензии.

Если спор Сторонами не урегулирован, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. В случае если Подрядчиком в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей разработки рабочего проекта ремонта, или выявляется необходимость выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в трехдневный срок.

9.2. При наступлении условий, указанных в п. 9.1. стороны обязаны в 5-дневный срок после получения соответствующего извещения Подрядчика принять одно из следующих решений: о дальнейшем продолжении работ или о расторжении Контракта. Решение оформляется дополнительным соглашением сторон в порядке, определяемом Заказчиком.

9.3.Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение «Протокол соглашения о договорной цене Контракта»

Приложение «Календарный график работ»

Приложение «Техническое задание на разработку рабочего проекта»

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

Срок действия Контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00 ИНН\/ р\с Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь к\с

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Контракту №__

«___»_______________20___г

ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене контракта

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «Горнозаводск – гр. Свердловской области» на участках км11+875 – км11+925, км14+700 – км16+900, км18+850 – км38+100, км48+800 – км60+800 (ликвидация пучин) в Горнозаводском районе Пермского края

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика: руководитель Государственного автономного учреждения «Управление автомобильных дорог» Пермского края ___________________________________________________________________________________________ и от лица Подрядчика ___________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

предприятия________________________________________________________________________________ (название предприятия полностью)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта за выполненные работы по разработке рабочего проекта в сумме __________________________________________________________________________________тыс. руб. (расшифровать письменно).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00
ИНН\/
р\с
Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь
к\с

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К Контракту №__

«___»_______________20___г

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «Горнозаводск – гр. Свердловской области» на участках км11+875 – км11+925, км14+700 – км16+900, км18+850 – км38+100, км48+800 – км60+800 (ликвидация пучин) в Горнозаводском районе Пермского края

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ	Стадия работ	Стоимость работ в твердых ценах с учетом НДС	% от стоимости Контракта	Сроки выполнения работ
Начало (точная дата)	Окончание (точная дата)
1	2	3	5	6	7	8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Начало работ «___»_________ 20___г.; Окончание работ «___»__________20___г. Даты указать конкретно. Примечание: при заключении Контракта график выполнения работ предоставить в системе Microsoft office Project.

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/