Муниципальный контракт на выполнение ремонтно-отделочных работ по кабинетам 2-ого этажа для нужд МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска»

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на выполнение ремонтно-отделочных работ по кабинетам 2-ого этажа для нужд

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска»

г. Иркутск «__»___________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании___________________________________________________________________, с другой стороны, учитывая протокол рассмотрения____________________________________________ №_____от_________2009г, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтно-отделочные работы кабинетов 2-ого этажа Муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска», расположенного по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б (2-ой этаж)(далее – объект), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Для выполнения объемов работ, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

2.  Цена работы

2.1.  Общая стоимость работ по настоящему контракту определяется утвержденной Заказчиком сметой, согласованной в отделе ценообразования в строительстве департамента КЭФ администрации г. Иркутска и составляет: __________________________________________________________________________




2.2.  Стоимость работ должна включать стоимость материалов, трудозатраты, НДС и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения данного заказа, то есть является конечной.

3.  Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

3.1.  Производить работы обусловленные настоящим муниципальным контрактом в полном соответствии с согласованной и выданной в производство работ проектно-сметной документацией, согласно дефектной ведомости, согласованной Заказчиком и требованиям СНиП.

3.2.  Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы производства работ, труда.

3.3.  Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору субподрядчиками.

3.4.  Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, имевшие место по его вине, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, который составляет 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

3.5.  Выполнить своими и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Контракта и Приложениях к нему и сдать работы Получателю в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию.

4.  Обязательства Заказчика

4.1.  Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные разделами 2,7 настоящего контракта.

4.2.  Для выполнения настоящего Контракта Заказчик до начала производства работ утверждает проектно-сметную документацию.




4.3.  Заказчик с участием Подрядчика согласовывают смету в отделе ценообразования в строительстве департамента КЭФ администрации г. Иркутска.

4.4. Заказчик подписывает акты выполненных работ при предъявлении Подрядчиком фактически выполненных объемов работ.

5.  Прием выполненных работ

5.1.  Заказчик и Подрядчик ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

5.2.  Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных по договору работ, обязан в течение двух дней приступить к его приемке.

5.3.  Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их предоставления или возвращает с мотивированным отказом.

6.  Сроки выполнения работ

6.1.  Срок выполнения работ по настоящему Контракту:с 01.06.2009г. по 30.09.2009г.

6.2.  Подрядчик выполняет своими и привлеченными силами все определенные настоящим Договором строительно-монтажные, по поручению Заказчика пуско-наладочные, специальные работы и в установленном порядке сдает Заказчику.

7.  Платежи и расчеты

7.1. Подрядчик выполняет работы по муниципальному контракту в пределах утвержденного администрацией г. Иркутска лимита финансирования, соответствующего договорной цене, согласованной Сторонами.

7.2. Оплата производится по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.

8.  Производство работ




8.1.  Заказчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет ежемесячные Акты на выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

8.2.  Между представителями Заказчика и Подрядчика на строительной площадке необходимо регулярно проводить совещания по согласованию возникающих вопросов.

8.3.  Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет согласование с органами государственного надзора по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.

8.4.  Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5.  Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность применяемых конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов скрытых работ.




Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал поэтапной приемки работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указания Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6.  В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости производства работ обязан в согласованный срок, зафиксированный актом, передать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика.

8.7.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксируются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства работ.

9.  Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракта, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.




Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение сроков

выполнения работ, некачественное выполнение работ в размере 0,1% от стоимости невыполненных или некачественно выполненных работ за каждый день просрочки до окончания всех работ (устранение дефектов).

9.4. Заказчик несет имущественную ответственность за задержку приемки выполненных работ, оплаты фактически выполненных работ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБРФ за каждый день задержки от стоимости неоплаченных в срок работ.

10.  Заключительные условия

10.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

10.2. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

10.1.  Все споры и разногласия по настоящему муниципальному контракту разрешаются путем переговоров.

10.2.  В случае, если споры или разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области.

10.3.  Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору.

10.4.  Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5.  Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

10.6.  Во всем остальном, что не предусмотрено муниципальным контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

МУЗ г. Иркутска «Стоматологическая поликлиника№1»

Адрес:г. Иркутск, пр. Маршала Жукова,70б

УФК по Иркутской области КЭФ

МУЗ «Стоматологическая поликлиника№1»

л/сч

р/сч ГРКЦ ГУ

Банка Росси по Иркутской области г. Иркутск

Главный врач МУЗ

«Стоматологическая поликлиника№1 г. Иркутска»____________________//

м. п.

ПОДРЯДЧИК:

_____________________________________________________

Адрес:

ИНН: КПП:

Расчетный счет:

Кор. счет:

Банк:

БИК:

Руководитель предприятия_________________________

М. П.



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Голивудская улыбка
или что нужно знать о зубах

Направления медицины в архивах:

Проекты по теме:

Иркутск
А
В
Г
Г
ГазетыГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Иркутский муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Направления медицины
АкушерствоАлгологияАллергологияАнгиологияАндрологияАнестезиологияБариатрическая хирургияБариатрияВенерологияВертеброневрологияВетеринарияВнутренние болезниГастроэнтерологияГематологияГенетикаГинекологияГистологияГомеопатияДерматологияДесмургияДефектологияДиетологияИммунологияИнфекционияКардиологияКолопроктологияКосметологияЛогопедияЛучевая диагностикаМаммологияНаркологияНеврологияНеонатологияНефрологияОдонтологияОнкогематологияОнкогинекологияОнкологияОнкореабилитацияОториноларингологияОфтальмологияПедиатрияПерфузиологияПластика лицаПластическая ортопедияПластическая хирургияПодиатрияПодростковая медицинаПроктологияПсихиатрияПсихологияПсихотерапияПульмонологияРегенеративная медицинаСексопатологияСомнологияСосудистая хирургияСтоматологияТравматологияУрологияФизиатрияФизиотерапияФтизиатрияХирургияХрономедицинаЧелюстная хирургияЭметологияЭндокринология
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.