Контракт на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «С. Петербург – Киров – Пермь – Екатеринбург» на участке км 305+000 - км 310+000 (ликвидация пучин) в Сивинском районе Пермского края (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

контракт

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «С. Петербург – Киров – Пермь – Екатеринбург» на участке км 305+000 - км 310+000 (ликвидация пучин) в Сивинском районе Пермского края

между ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края и __________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

__________________________________________________________________________________________

г. Пермь ___"________2010г.

Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке рабочего проекта на_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

(полное наименование вида работ и объекта)




(далее также именуемые работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами.

Содержание, сроки выполнения и сдачи работ по Контракту определяются календарным графиком работ (Приложение N 2), а также заданием на разработку рабочего проекта, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

Приемка и оценка рабочего проекта осуществляется «Заказчиком» в соответствии с требованиями задания на разработку рабочего проекта (приложение №3).

Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является принятый Заказчиком рабочий проект.

Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение ).

Сметную стоимость строительства Подрядчик обязан определить в ценах проекта, согласно действующих нормативных документов, и оформить в соответствии с заданием по разработке рабочего проекта.

Рабочий проект Подрядчик обязан предоставить Заказчику на бумажных носителях (в переплетённом виде) в количестве 4-х экземпляров и в электронном виде (на дисках) в формате, указанном в задании по разработке рабочего проекта.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ.

(стоимости указывать в цифровом варианте и прописью)

2.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет в твердых ценах с учетом НДС _______________________________________________________________ _________________________________________________________руб. без последующей индексации.




Протокол соглашения о договорной цене Контракта прилагается (Приложение ).

При отсутствии субсидии из бюджета Пермского края, выполнение работ по Контракту может быть временно приостановлено, уменьшено или прекращено Заказчиком в одностороннем порядке. Решение о приостановлении, уменьшении или прекращении работ принимается Заказчиком с учетом мнения Подрядчика, и доводится до сведения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты принятия соответствующего решения.

2.2. Порядок расчётов устанавливается следующий:

2.2.1.Оплата работ производится после приемки Заказчиком выполненных в полном объеме работ по разработке рабочего проекта Подрядчиком в течение 15 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

2.2.2. В случае сокращения потребности в выполнении работ в процессе исполнения контракта цена контракта изменяется путем внесении соответствующих изменений в контракт.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. После заключения Контракта Заказчик обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Заказчик проводит совещания технического совета по рассмотрению и утверждению рабочего проекта, выполненного Подрядчиком, о чем своевременно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обеспечивает явку своего представителя на этих совещаниях.

3.3. Заказчик принимает от Подрядчика выполненные им работы, в том числе выполненную геодезическую разбивочную основу с оформлением Актов сдачи-приемки выполненных работ и геодезической разбивочной основы, которые представляет Подрядчик.




3.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. Заказчик имеет право вносить изменения в формы передаточных документов.

3.6. Во время выполнения работ Заказчик вправе давать в письменном виде правомерные указания, обязательные для исполнения Подрядчиком в части, но не ограничиваясь: выбор проектных решений, выбор материалов, которые будут использоваться во время реализации проекта, и пр. Неисполнение Подрядчиком правомерных указаний Заказчика приравнивается к ненадлежащему выполнению работ.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Подрядчик обязуется разработать рабочий проект, согласовать его с Заказчиком и другими заинтересованными организациями, и внести, в случае необходимости, изменения в рабочий проект в соответствии с замечаниями Заказчика и нормативными актами. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, и в установленном порядке сдать ее Заказчику в установленный настоящим контрактом и приложением № 2 срок.

4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Календарного графика (Приложение ), в соответствии с утверждённым Заказчиком заданием на разработку рабочего проекта.

4.3. Подрядчик устраняет недостатки, обоснованные замечания по выполненным работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика без дополнительной оплаты.




4.4.Подрядчик гарантирует и несет ответственность за надлежащее им исполнение условий Контракта.

4.5. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь для исполнения Контракта субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может превышать 30% от стоимости Контракта.

При невыполнении Подрядчиком данного условия Заказчик вправе не выплачивать ему часть работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными без предварительного письменного согласия Заказчика.

Ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ субподрядными организациями в рамках настоящего Контракта несет Подрядчик.

4.6. При поступлении в адрес Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту письменных указаний Заказчика об изменении работ, Подрядчик вправе потребовать переноса сроков выполнения работ на величину затрат времени, необходимых для реализации указаний Заказчика, при этом Подрядчик обязан в письменном виде направить в адрес Заказчика обоснованный расчет затрат времени.

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача и приемка работ.

5.1.1. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком (Приложение ) следующие документы:

·  акт сдачи–приемки выполненных работ в 5-ти экземплярах и акт передачи геодезической разбивочной основы в 2-х экземплярах;

·  рабочий проект в 4-х экземплярах и в электронной форме, документы (материалы), предусмотренные в задании на разработку рабочего проекта;




·  накладную на передаваемые материалы вместе со счетом/счетом-фактурой в 3-х экземплярах.

5.1.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.1.

5.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять работы досрочно по акту сдачи – приемки работ в порядке, установленном настоящим разделом.

VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на разработку рабочего проекта и устанавливает следующие гарантийные сроки на выполненные работы:

- 24 месяца с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

6.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля строительно-монтажных работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.




VII. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.2.1. Отставание от графика более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.2.2. Полное или частичное невыполнение Подрядчиком условий Контракта, ведущее к отставанию от графика более чем на 20 дней;

7.2.3. Изменения законодательства в период выполнения обязательств по Контракту, влекущие изменения условий Контракта;

7.2.4. Невозможности дальнейшего финансирования работ из-за недостатка средств в утвержденном бюджете.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. Приостановки Заказчиком работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;

7.3.2. Невозможности дальнейшего финансирования.

7.4. При расторжении Контракта по вине одной из сторон, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% договорной цены Контракта. Невозможность дальнейшего финансирования работ не считается виновным действием Заказчика.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 5 дней до даты расторжения Контракта направляет письменное уведомление другой стороне.

7.6. При досрочном расторжении Контракта выполненный Подрядчиком объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику его стоимость в сумме, определенной обеими сторонами, а при наличии разногласий между сторонами - в сумме, определенной независимой экспертизой.




VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, принятых по настоящему Контракту работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Данный пункт не применяется, если просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате допущена из-за недостатка финансирования.

8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Контракту, он уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки до даты фактического окончания работ.

8.3. При заключении договора субподряда без получения предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта.

8.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.5. В случае обнаружения в результатах работ недостатков или выполнения работ без учета указаний Заказчика, исключающих возможность использования результата работ, Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ. При отказе в приемке работ Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта.

8.6. За нарушение Подрядчиком сроков устранения замечаний и недостатков предусмотренных в п. 4.3. настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику 1 % от общей стоимости контракта за каждый день просрочки устранения замечаний и недостатков.




8.7. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов) в результатах работ, выполненной Подрядчиком, (недостатки, ошибки, не учтенные виды и объемы работ, увеличивающие стоимость строительно-монтажных работ, определенные Подрядчиком в рабочем проекте, суммарно более чем на 3%, несоответствие проектных данных фактическим), вызывающих необходимость вносить изменения, исправления в результаты работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости Контракта и вносит корректировки в результаты работ за свой счет в срок, указанный Заказчиком, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.

8.8. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8.9. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензий Сторонами - 14 дней, с даты получения претензии.

Если спор Сторонами не урегулирован, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. В случае если Подрядчиком в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей разработки рабочего проекта ремонта, или выявляется необходимость выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в трехдневный срок.

9.2. При наступлении условий, указанных в п. 9.1. стороны обязаны в 5-дневный срок после получения соответствующего извещения Подрядчика принять одно из следующих решений: о дальнейшем продолжении работ или о расторжении Контракта. Решение оформляется дополнительным соглашением сторон в порядке, определяемом Заказчиком.




9.3.Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение «Протокол соглашения о договорной цене Контракта»

Приложение «Календарный график работ»

Приложение «Техническое задание на разработку рабочего проекта»

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

Срок действия Контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Контракту №__

«___»_______________20___г

ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене Контракта

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «С. Петербург – Киров – Пермь – Екатеринбург» на участке км 305+000 - км 310+000 (ликвидация пучин) в Сивинском районе Пермского края

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика: руководитель Государственного автономного учреждения «Управление автомобильных дорог» Пермского края ___________________________________________________________________________________________ и от лица Подрядчика ___________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

предприятия________________________________________________________________________________ (название предприятия полностью)




удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта за выполненные работы по разработке рабочего проекта в сумме __________________________________________________________________________________тыс. руб. (расшифровать письменно).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К Контракту №__

«___»_______________20___г

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

на выполнение проектно - изыскательских работ по разработке рабочего проекта ремонта автомобильной дороги «С. Петербург – Киров – Пермь – Екатеринбург» на участке км 305+000 - км 310+000 (ликвидация пучин) в Сивинском районе Пермского края_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. руб.

п/п

Наименование работ

Стадия работ

Стоимость работ в твердых ценах с учетом НДС

% от стоимости Контракта

Сроки выполнения работ

Начало

(точная дата)

Окончание

(точная дата)

1

2

3

5

6

7

8

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

Начало работ «___»_________ 20___г.;

Окончание работ «___»__________20___г. Даты указать конкретно.

Примечание: при заключении Контракта график выполнения работ предоставить в системе Microsoft office Project.

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Дорожное хозяйство России
строительство и содержание дорог - это очень важно

Городские службы и муниципалитет

Проекты по теме:

Киров
А
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые работы
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнологииТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ю
Транспорт и автопром
Автопроизводители
AudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Автотранспорт

Типы транспорта

Инфраструктура

Управление

Услуги

Запчасти и аксессуары

Регионы

Статистика

Образование

Производство

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.