Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Оперативная закупка № _____ от ___________
Уважаемые господа!
, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения по лоту Электроснабжение двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу : .
1. Ведомость работ:
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |
1. | Выполнить проектно-изыскательские работы. Объем проектирования: Проложить КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 600 м от РУ-0,4 кВ ТП-739 до ВРУ-0,4 кВ двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу : согласно требованиям Баш РЭС-УГЭС (Приложение 1).Тип и сечение кабеля определить проектом. | |
2. | Выполнить строительно-монтажные работы, согласно выполненного проекта. Объем СМР: Проложить КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 600 м от РУ-0,4 кВ ТП-739 до ВРУ-0,4 кВ двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу : согласно требованиям Баш РЭС-УГЭС (Приложение 1). Тип и сечение кабеля согласно проектной документации. | |
3. | Выполнить разработку грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | |
4. | Выполнить засыпку вручную траншей, пазухов котлованов и ям, группа грунта 3 | |
5. | Выполнить планировку площадей бульдозерами мощностью:кВт (л. с.) | |
6. | Выполнить монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий | |
7. | Выполнить пробивку в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | |
8. | Выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: бетонных площадью до 0,2 м2 | |
9. | Выполнить разборку бортовых камней на щебеночном основании | |
10. | Выполнить установку бортовых камней бетонных при других видах покрытий | |
11. | Выполнить устройство постели при одном кабеле в траншее | |
12. | Выполнить прокладку кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2 | |
13. | Выполнить прокладку кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 | |
14. | Выполнить прокладку кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, кг, до 2 | |
15. | Выполнить покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитой ПЗК одного кабеля | |
16. | Выполнить монтаж муфт концевых эпоксидных. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 185 | |
17. | Выполнить герметизацию проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | |
18. | Выполнить разборку покрытий и оснований: асфальтобетонных | |
19. | Выполнить основания и покрытия из песчано-гравийных смесей: двухслойный верхний слой 10 см | |
20. | Выполнить основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-120 мм: однослойных | |
21. | Выполнить покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | |
22. | Выполнить покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | |
23. | Выполнить подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | |
24. | Выполнить посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | |
25. | Предусмотреть нанесение огнезащитного покрытия ОГРАКС-В и ОГРАКС-М на открытых участках трассы и на территориях подстанций и распределительных подстанций, трансформаторных подстанций. | |
26. | При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований. | |
27. | Предоставить исполнительную документацию (в т. ч. протоколы испытаний (измерений), протоколы п/наладки, исполнительные вторичные схемы), сдача исполнительной документации в БашРЭС-УГЭС. | |
28. | По окончании работ выполнить благоустройство территории. |
2. Требования к подрядчику:
№ п/п | Показатель | Описание |
1 | Квалификационные требования к подрядчику | Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - Персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - Наличие 3-й группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках; - Наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов. |
2 | Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком | Все используемые материалы и оборудование должны быть согласованы с БашРЭС-УГЭС. Наличие сертификата соответствия; Заводские паспорта на материалы (документ заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технические характеристики, срок годности Используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными, изготовленной не ранее 4 кв. 2011 года. Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-разработчика. Изменение материала по согласованию с заказчиком. |
3 | Гарантийные обязательства на СМР и оборудование | Гарантийный срок на СМР не менее 12 месяцев Гарантийный срок на материалы и оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
4 | Требования к составлению сметной документации | Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %. К локально-сметному расчету приложить копии счетов-фактур и сертификатов на материалы и оборудование, указать наличие собственных запасов. |
5 | Порядок оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур. |
6 | Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: Правил технической эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, межотраслевых правил охраны труда, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм. |
7 | Иные требования к подрядчику | - Участник должен входить в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ № 000 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Участник должен иметь прямые договорные отношения с производителями/поставщиками материалов и оборудования. |
8 | Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес | (3– инженер ОКС |
3. Прочее:
- Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своим оборудованием в соответствии со сметной документацией, государственными стандартами, Требованиями БашРЭС-УГЭС и техническими условиями.
- Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, оборудования.
- Подрядчик самостоятельно несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до завершения ремонтно-строительных работ на Объекте.
- Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами.
- Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями.
- Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
- Подрядчик должен обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
- Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
- Подрядчик должен обеспечить персонал необходимым инструментом и приспособлениями в достаточном количестве для производства работ по ремонту за счет собственных средств; средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты в соответствии с требованиями действующей Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» в объемах, обеспечивающих безопасное производство работ. Персонал, выполняющий ремонтные работы должен быть укомплектован опрятной спецодеждой, имеющие опознавательные знаки подрядной организации.
- Подрядчик должен согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте, после завершения работ сдать благоустройство в установленном порядке.
- Подрядчик должен вывезти в 5-дневный срок со дня завершения работ на Объекте, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
- Подрядчик должен обеспечить охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ осуществляет Подрядчик.
- Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, СНиП, с оформлением соответствующих актов и протоколов.
При выполнении проектно-сметной документации руководствоваться: ПУЭ изд. №7, РД 34.20.185-94, СП и другими НТД. Все принимаемые в составе проекта решения о выборе типа оборудования и схемах подключения необходимо согласовать на стадии проектирования с БашРЭС-УГЭС. Получить топографическую съемку для производства проектных работ за свой счет.
Документацию по проекту и пуско-наладочную документацию в полном объеме предоставить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в четырёх в электронном виде на CD или DVD, при этом:
- текстовую информацию предоставить в формате MS Word;
- графическую информацию предоставить в формате AutoCAD-7 (расширение *.dwg);
- сметную документацию предоставить в формате программы «Гранд Смета», МS Exсel;
- дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом.
Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с Природоохранными органами, инженерными службами городского округа г. УфаГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизы России и другими заинтересованными организациями, выполняет согласование проекта с филиалом ЕЭС» Башкирское РДУ, , БашРЭС-УГЭС.
Выполнить исполнительную съемку (согласованную с ГлавАПУ или же МУП «АЗИЯ»). По окончании работ выполнить благоустройство территории. Сдача объекта в эксплуатацию, сдача исполнительной документации в главархитектуру, а также сдача исполнительной документации в БашРЭС-УГЭС. Оформление ордеров на производство земляных работ.
Объем материалов уточнить после разработки рабочего проекта. На основании проектно-сметной документации выполнить СМР с приобретением материалов и оборудования.
Срок выполнения работ: 31.07.2012 г.
4. Место выполнения работ: РБ, г. Уфа, зона БашРЭС-УГЭС
5. Срок начала работ: 30.06.2012 г.
6. Срок окончания работ: 31.07.2012 г.
7. Требования к сроку действия оферты: до окончания работ
8. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.
9. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.
10. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
11. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
12. Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».
13. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
14. Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.
15. В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.
16. Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.
Для справок обращаться:
- по техническим вопросам: (3– инженер ОКС -по организационным вопросам: инженер тел.(347) |
Приложение.
Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______
Форма 2 Анкета Участника
Форма 3 Проект договора
Форма 4 Дополнительное соглашение к договору
Форма 5 Протокол разногласий к договору
Предложения (Форма 1)
Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___ от ___________
От: (наименование и местонахождение юр. лица )
ФИО, адрес физ. лица
Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____ от _______предлагаем ____________________________________________________
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Дата проведения работ | Цена единицы, (руб.) без НДС | Общая сумма, (руб.) без НДС |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
… | ||||||
Итого без НДС | ||||||
НДС ( %) | ||||||
Всего с НДС: |
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.
Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.
Место поставки: _____________________.
Сроки исполнения договора: _______________________________.
Транспортные расходы __________________________.
Иные условия: _____________________________.
Данное предложение действительно до ______________.
С уважением,
_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
_______________________________ (печать Поставщика) |
Анкета Участника (форма 2)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№ п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника | |
2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
4. | ИНН Участника | |
5. | ОГРН | |
6. | Юридический адрес | |
7. | Почтовый адрес | |
8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
10. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | |
11. | Факс Участника (с указанием кода города) | |
12. | Адрес электронной почты Участника | |
13. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона | |
14. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника | |
15. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Проект договора (форма 3)
Договор подряда №
на оказание услуг
г.____________ ___________20___.
ООО "БашРЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", _________________ филиала _____________, действующего на основании доверенности №________ от________ г, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по _____________________________________ в здании ________________, расположенного по адресу _________________ , далее по тексту «объект».
Объем работ : _______________________________________.
Работы выполняются поэтапно.
Первый этап : _____________________________
Второй этап : _____________________________
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.3. «Подрядчик» обязуется завершить _______________ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и (ориентировочно) составляет ______________(_______________) рублей. Стоимость объема работ по первому этапу на основании утвержденных смет составляет ________________руб. (_________________), в т. ч. НДС 18% ___________________ руб.
2.2. Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет.
3. Сроки выполнения работы
3.1. Календарные сроки выполнения работы по первому этапу определены сторонами :
Начала работ: _______________
Окончания работ: _______________
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.
4.2. Все поставляемые для _________________ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного ___________________ объекта.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все работы по _______________ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим условиям.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Обеспечить в ходе ______________ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.
5.8. Подрядчик не в праве использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.9. Передать по окончании _____________ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.
6.2. Осуществлять технический надзор за __________________.
6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых приемной комиссии.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.
7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.
7.3. Приемка объекта из _____________ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из ______________ один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей документации.
7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 12 месяцев, оборудования 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
9. Оплата работ и взаиморасчеты
9.1 Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.
9.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения работ.
10. Форс-мажорные условия
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, ____________ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ___________ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.
10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. Ответственность сторон
11.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.
11.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.
11.3. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента выставления претензии.
12. Внесение изменений в договор
12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер или вид некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ______________.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ____________________, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность ___________, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки _______________ и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
13. Разрешение споров между сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.
14. Прекращение договорных отношений
14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания __________________;
- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;
- при принятии решения о консервации объекта.
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- банкротства Заказчика;
- остановки Заказчиком _____________ по причинам, независящим от Подрядчика;
14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.
15. Особые условия
15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате _______________ объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
15.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.
15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16. Срок действия договора
16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.
Заказчик: Директор ____________ _______________/ ______________ | Подрядчик: | |
Дополнительное соглашение к договору (форма 4)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № …/... от ……………2012 года
г. Уфа «___»___________ 2012 г.
, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:
«_________________________________».
2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»
_____________/…………………/ ____________/………………/
Протокол разногласий к договору (форма 5)
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№ п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
«Желательные» условия Договора
№ п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
