Управление экономики (стр. 4 )

- Все поставляемые учебники должны быть новыми и не использованными ранее, год выпуска – не ранее 2012.

- Вес, шрифтовое оформление, качество печати учебных изданий, полиграфические материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, изложенным в Санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования» (утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ 7 октября 2002 г.).

- Все учебники должны соответствовать действующим федеральным государственным образовательным стандартам и техническим характеристикам.

- На полиграфические материалы как отечественного, так и импортного производства, применяемые для изготовления издания, должны быть представлены санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность для здоровья. При отсутствии сведений о полиграфических материалах должно быть проведено санитарно-химическое исследование на наличие формальдегида.

- Учебники должны соответствовать действующим ГОСТам.

- Качество и безопасность учебников должно быть подтверждено сертификатами соответствия Санитарной службы России, регистрационными удостоверениями.

Не допускается:

- Применение шрифта узкого начертания, кроме заголовков, применение шрифтов с наклонными осями округлых букв в изданиях для первой ступени образования.

- Применение способов скрепления блока издания, приводящих к ухудшению условий чтения: шитье проволокой втачку; клеевое бесшвейное скрепление.

- Наличие дефектов, приводящих к искажению или потере информации: непропечатка, смазывание, пятна, царапины, сдвоенная печать, склеивание страниц.

ЧАСТЬ III

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор № __

на поставку учебников для школьной библиотеки муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8»

г. Кострома «___» _______________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, (наименование Поставщика)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________________________,

(Ф. И. О., наименование должности уполномоченного на заключение договора лица)

действующего на основании _____________________________________________________________________________, (устава, доверенности от “__”________г. №_, или др.)

с другой стороны, каждая по отдельности так же именуемая «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее так же – договор) на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «_____»____________ 2013 года № ______ о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику учебников для школьной библиотеки муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – товар) согласно приложенной Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Количество, комплектация, ассортимент товара, его характеристики Стороны зафиксировали в Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Срок поставки товара

2.1. Стороны настоящего договора договорились, что товар Поставщиком Заказчику поставляется единовременно в количестве, комплектации и ассортименте, согласованными Сторонами в Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

2.2. В срок, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, включается время проведения процедур Заказчиком по приемке товара, установленное в разделе 6 настоящего договора.

3. Цена договора и порядок расчета

3.1. Цена настоящего договора составляет _________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) в сумме: __________ (_________ ) рублей _______ копеек. Финансирование производится из средств бюджета Костромской области. Цена настоящего договора включает в себя общую стоимость всего товара, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору.

3.2. Цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.

3.3. Цена единицы товара не может быть изменена в сторону увеличения на протяжении всего срока действия договора.

3.4. В цену договора включаются расходы по погрузке, разгрузке (включая подъем на этаж), доставке до заказчика, расходы на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.5. Оплата договора производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре.

В случае каких – либо изменений в реквизитах или данных, совершающая изменения Сторона должна в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме. Сторона, надлежащим образом не уведомившая другую Сторону об изменениях в реквизитах, несет все риски, связанные с таким не уведомлением, в том числе риски, связанные с перечислением денежных средств в счет оплаты обязательств по настоящему договору его Стороной по первоначально заявленным реквизитам.

3.6.Форма расчетов – безналичная.

3.7. Валютой платежа является российский рубль.

3.8. Расчет по договору производится по безналичному расчету после поставки товара и подписания «Акта приема – передачи товара» на основании счета (счета-фактуры), выставленного Поставщиком, по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика в течение 40 банковских дней со дня подписания «Акта приема – передачи товара».

3.9. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым Заказчиком, несет Заказчик.

3.10. Если счет (счет-фактура) на оплату товара выставлен Поставщиком позже дня поставки товара в место поставки товара, срок для оплаты товара исчисляется со дня выставления счета (счета-фактуры). Датой оплаты товара считается дата предоставления Заказчиком платежного поручения в обслуживающее финансово-кредитное учреждение.

4. Порядок поставки товара

4.1. Товар Поставщиком поставляется Заказчику единовременно в количестве, комплектации и ассортименте, согласованными Сторонами в Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору).

4.2. Поставка товара осуществляется по месту нахождения учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Кострома, .

4.3. Товар Поставщиком должен быть доставлен в место поставки, согласованное в пункте 4.2. настоящего договора, не позднее срока, установленного пунктом 2.1. (с учетом положений пункта 2.2.) настоящего договора.

4.4. Поставка товара осуществляется по предварительно согласованному требованию. Поставка товара согласно условиям настоящего договора осуществляется Поставщиком в рабочее время муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы _____________________________________________. Поставка товара в нерабочее время осуществляется только с предварительного согласования с уполномоченным лицом Заказчика.

4.5. Товар поставляется в таре и упаковке, а также с маркировкой, соответствующей действующим техническим документам, в соответствии с нормативными требованиями к перевозке товара, обеспечивающей его сохранность и пригодность к дальнейшему использованию.

4.6. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, в том числе с подъемом его на этаж, выполняются силами Поставщика, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

4.7. Поставщик за 3 (три) календарных дня до осуществления поставки телефонным звонком по номеру ________________________________________ уведомляет Заказчика о конкретном времени осуществления поставки.

4.8. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком «Акта приема – передачи товара», подтверждающего переход права собственности на товар от Поставщика Заказчику.

4.9. Товар принимается при наличии сопроводительных документов. При несоответствии качества товар возвращается Поставщику.

5. Требования к поставляемому товару

5.1. Товар, документация, другие услуги, входящие в предмет настоящего договора, должны поставляться (оказываться) комплектно и единовременно, содержать только новый товар (учебники должны быть новыми и неиспользованными, год выпуска –не ранее 2012), отвечать современному уровню данного вида товара, обеспечивать безопасную работу. Их соответствие установленным требованиям должно подтверждаться предоставленными документами.

5.2. Комплектность товара должна соответствовать установленным требованиям и позволять использование товара по назначению.

5.3. Товар должен соответствовать государственным стандартам, в частности ГОСТ 4.482-87 «Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей», а также другим документам, предусмотренным действующим законодательством.

Вес, шрифтовое оформление, качество печати учебных изданий, полиграфические материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, изложенным в Санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.10.2002.

5.4. Учебники должны быть новыми, прошедшими экспертизу в порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы учебников». Названия учебников должны полностью совпадать с названиями учебников согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию Министерством образования и науки РФ в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».

5.5. На полиграфические материалы как отечественного, так и импортного производства, применяемые для изготовления каждого отдельного взятого издания из поставляемых по настоящему договору, должны быть представлены санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность для здоровья. При отсутствии сведений о полиграфических материалах должно быть проведено санитарно-химическое исследование на наличие формальдегида.

5.6. Качество и безопасность учебников должно быть подтверждено сертификатами соответствия Санитарной службы России, регистрационными удостоверениями.

5.7. Не допускается поставка товара, в котором:

5.7.1. применяется шрифт узкого начертания, кроме заголовков, применение шрифтов с наклонными осями округлых букв в изданиях для первой ступени образования;

5.7.2. применяются способы скрепления блока учебного издания, приводящие к ухудшению условий чтения, как то: шитье проволокой втачку, клеевое бесшвейное скрепление.

5.7.3. имеются дефекты, приводящее к искажению или потере информации, как то: непропечатка и/или смазывание и/или пятна и/или царапины и/или сдвоенная печать, и/или склеивание страниц.

5.8. Документация, находящаяся в комплекте с поставляемым товаром, должна быть на русском языке.

6. Порядок сдачи – приемки товара

6.1. Приемка товара Заказчиком осуществляется в два этапа:

6.1.1. проверка товара по наименованию, количеству;

6.1.2. проверка товара по качеству.

6.2. Проверка товара по наименованию, количеству проводится Заказчиком в день доставки товара в место поставки, согласованное в пункте 4.2. настоящего договора.

6.3. В случае, если при проверке товара по наименованию, количеству будет установлено, что Поставщик произвел доставку Заказчику незаказанного товара (по количеству, комплектации, ассортименту, наименованию, по номенклатуре, по времени его издания), Заказчик вправе не принимать товар, а если товар принят – вправе не производить его оплату, штрафные санкции за несвоевременную оплату при этом не начисляются, право собственности на товар не переходит. Заказчик при этом не вправе использовать товар для собственных нужд без письменного разрешения Поставщика. В случае, если принятый таким образом товар хранится у Заказчика более недели и в этот срок не вывезен Поставщиком, Заказчик вправе установить плату за его хранение в помещении, принадлежащем Заказчику. В случае, если в срок более шести месяцев доставленный Поставщиком Заказчику товар остается невостребованным Заказчиком, не вывезен Поставщиком, а также Поставщик не производит установленную Заказчиком оплату за хранение товара, товар переходит в собственность Заказчика без произведения оплаты стоимости товара.

6.4. Вместе с поставляемым товаром Поставщик передает Заказчику необходимую документацию на товар, обязанность представления которой установлена законодательством РФ, разделом 5 настоящего договора, а также счет (счет-фактуру) и/или товарную накладную.

6.5. В случае, если при проверке товара по наименованию, количеству будет установлено, что Поставщиком не представлен счет (счет-фактура) и/или накладная, и/или какой-либо из необходимых документов, обязанность представления которых установлена законодательством РФ, разделом 5 настоящего договора, или какой-либо из указанных документов представлен, но оформлен ненадлежащим образом, Заказчик вправе отказать в приемке поставленного товара, но может принять его на ответственное хранение (при наличии возможности), о чем незамедлительно извещает Поставщика. Поставщик в недельный срок после получения извещения обязан передать недостающие документы или устранить выявленные недостатки.

6.6. В случае неустранения Поставщиком недостатков, как указано в пункте 6.5 договора, товар считается непоставленным и подлежит возврату Поставщику, при этом Заказчик не оплачивает товар и вправе установить плату за хранение товара в порядке, аналогичном порядку, указанному в пункте 6.3 договора, а в случае неоплаты хранения и невостребованности товара Поставщиком в срок более трех месяцев товар подлежит утилизации (реализации) с отнесением расходов и доходов от утилизации (реализации) на счет Поставщика.

6.7. Проверка товара по наименованию, количеству завершается фактом подписания предоставленной Поставщиком накладной, экспедиторской расписки, иного документа, подтверждающего факт доставки товара в место поставки товара, указанное в пункте 4.2. настоящего договора.

6.8. Проверка товара по качеству осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа, указанного в пункте 6.7. настоящего договора, но до истечения срока, установленного пунктом 2.1. (с учетом положений пункта 2.2.) настоящего договора.

6.9. В указанный в пункте 6.8. договора срок Заказчик проверяет поставленный товар на предмет соответствия его качества, характеристик требованиям нормативных документов и/или настоящего договора.

6.10. В случае несоответствия поставленного товара, установленного Заказчиком в результате проверки товара по качеству, требованиям нормативных документов и/или настоящего договора, Стороны обязаны составить и подписать «Акт с перечнем выявленных недостатков». Составление указанного акта в соответствии с требованиями настоящего договора расценивается как ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по поставке товара и означает непоставку всего товара, количество, комплектация и ассортимент которого согласован Сторонами в Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору).

6.11. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта, указанного в пункте 6.10. настоящего договора, обязан заменить товар, не соответствующий требованиям нормативных документов и/или условиям настоящего договора, на товар надлежащего качества без дополнительной оплаты.

6.12. После завершения процедуры приемки товара по качеству Сторонами подписывается «Акт приема – передачи товара». Указанный акт подписывается Сторонами в последний день срока, установленного в пункте 6.8 настоящего договора, но не позднее последнего дня срока, установленного пунктом 2.1. (с учетом положений пункта 2.2.) настоящего договора.

6.13. С момента подписания акта, указанного в пункте 6.12 настоящего договора, Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара, в связи с чем все риски, связанные со случайной гибелью или случайным повреждением товара, переходят на Заказчика.

7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. поставить Заказчику качественный товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, количество, комплектация и ассортимент которого согласованы Сторонами в Спецификации на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____ (Приложение к договору), своими силами и средствами;

7.1.2. осуществить поставку товара в сроки, указанные в пункте 2.1. (с учетом положений пункта 2.2.) настоящего договора;

7.1.3. нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, используемого для исполнения договора;

7.1.4. произвести предпродажную подготовку товара;

7.1.5. отвечать за убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара;

7.1.6. устранять недостатки и некомплектность товара в порядке, установленном настоящим договором; расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности товара несет Поставщик;

7.1.7. по требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. требовать оплаты поставленного товара в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

7.2.2. принимать непосредственное участие в процедуре сдачи-приемки товара, порядок проведения которой предусмотрен разделом 6 настоящего договора.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик обязан:

8.1.1. предоставлять Поставщику информацию и документацию, которая может потребоваться для выполнения им своих обязательств по настоящему договору;

8.1.2. оплатить поставленный товар в сумме и сроки, установленные настоящим договором;

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. требовать поставки качественного товара, позволяющего использовать его в соответствии с прямым назначением.

8.2.2. отказать в приемке товара в случае отличия его наименования от указанного в спецификации (синонимическая замена), несвоевременной поставки, некачественности (низшего качества по сравнению с условиями договора) товара, несоответствия даты его издания условиям настоящего договора, несоблюдения условий его перевозки, непредоставления документов и сведений, указанных в пункте 6.4. настоящего договора.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик гарантирует, что качество товара, поставляемого по настоящему договору, соответствует стандартам на данный вид товара, существующим в Российской Федерации на момент выполнения договора.

9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар имеет сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ РосТест, и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Свидетельство торговой (торгово-промышленной) палаты или иного компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент просрочки в поставке товаров лишает Поставщика права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

11. Ответственность сторон и разрешение споров

11.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. За неисполнение обязательств по поставке товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 20 % от цены настоящего договора. Указанная неустойка (штраф) взыскивается, в том числе, в случае просрочки Поставщиком сроков исполнения какого-либо из обязательств, указанных в абзаце 2 пункта 3.5, пункте 4.7, пункте 6.5., пункте 6.11, пунктах 13.2-13.6 настоящего договора и (или) уклонения от подписания какого-либо из актов, указанных в пункте 6.10, 6.12 настоящего договора.

11.4. Сумма неустойки (штрафа), указанная в пункте 11.3. настоящего договора, уплачивается Поставщиком единовременно сверх суммы убытков Заказчика, вызванных неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком любого из обязательств с установленным согласно положениям настоящего договора сроком его исполнения Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

11.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком любого из обязательств с установленным согласно положениям настоящего договора сроком его исполнения, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.7. В случае предъявления Заказчиком обоснованных требований, предусмотренных пунктом 11.6. настоящего договора, Заказчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени). При этом дополнительного соглашения к настоящему договору между Заказчиком и Поставщиком, предусматривающего изменение сроков и (или) размера цены договора, не заключается.

11.8. В случае, предусмотренном пунктом 11.7. настоящего договора, оплата по договору осуществляется на основании «Акта приема – передачи товара», в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

11.9. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

11.10. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Костромской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Срок действия договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения Сторонами принятых на себя обязательств либо до его расторжения в установленном законодательством порядке, но не позднее 31.12.2013 года.

12.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

13.2. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13.3. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

13.4. В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

13.5. В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

13.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях в течение 3-х (календарных) дней со дня изменения.

13.7. Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение : Спецификация на поставку товара по гражданско-правовому договору от «____» ____________2013 года № ____

13.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Поставщик

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

г. Кострома,

ИНН//

р/сч

л/сч

ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области

г. Кострома

Директор ___________

М. П.

Приложение

к гражданско-правовому договору

от «___»______________2013 г. № ________

Спецификация на поставку товара по гражданско-правовому договору
от «____» ____________2013 года № ____

№ п/п	№ по Ф. п.*	Автор и название учебника	Класс	Издат-во	Год	Кол-во, шт.	Цена за шт. (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1
2
3
…
Итого:

*Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на учебный год.