Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

Муниципальный заказчик: Муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск»

Руководитель муниципального заказчика ______________ / /

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Начальная (максимальная) цена контракта: ,00 Российский рубль

2011 год

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Исх. № ______

Кому: Начальнику

Муниципального органа

«Управление образования

городского округа

Краснотурьинск»

«___» _________________ 201__г.

Номер извещения: ___________________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск, _____________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________, сообщает о согласии

(указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя)

Исполнить условия муниципального контракта.

2. ____________________________________________________________ предлагает

(указывается наименование участника размещения заказа)

выполнить работы по цене, в том числе расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет _____________________________________________________________ рублей.

(указать цифрами и прописью)

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Телефон: ___________________________________ Факс: ____________________________

Электронный адрес: ___________________________________________________________

ИНН ____________________________/КПП ______________________________________

ОГРН _______________________________________________________________________

Р/счет (счет по вкладу)_________________________________________________________

К/сч _________________________________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

_____________________________ ___________________ ____________________

Наименование должности руководителя (личная подпись) (расшифровка подписи)

участника размещения муниципального

заказа М. П.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

Наименование выполняемых работ: текущий ремонт столовой, складов и

овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

Место выполнения работ: г. Краснотурьинск, пос. Малая Лимка, в районе

переулка Новокирпичный

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта и до

25.05.2011г.

Источник финансирования: областные средства Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Оплата производится по

безналичному расчету, на основании счета, выставленного Подрядчиком, без предоплаты, после подписания актов приемки выполненных работ.

Вид выполняемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Ремонт столовой. Внутренняя отделка.
1	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	831,2
2	Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	594,7
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	27,4
4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	14,9
5	Перетирка штукатурки: внутренних помещений стен	м² перетертой поверхности	705
6	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолков	м² перетертой поверхности	285,6
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	265,7
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	392,6
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	92,6
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных раздаточных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	12,5
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	29,9
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	12,9
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной мебели за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	36,7
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	106,8
15	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5м² за 1 раз вентиляционных коробов, зонтов и т. д.	м² окрашиваемой поверхности	40,2
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м²: за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	51,2
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	31,46
18	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м²	м² остекления	4,38
19	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук	плиток	65
20	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м² поверхности облицовки	7,95
21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	7,95
Ремонт столовой. Фасад.
22	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	285,6
23	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	26,3
24	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	м² перетертой поверхности	104
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	64
Ремонт столовой. Прочие работы.
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	2,8
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5км, класс груза I	т	2,8
Ремонт складов и овощехранилища. Ремонт внутренних помещений.
1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м² перетертой поверхности	221,4
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	7
3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	3,5
4	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолков	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	472,9
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	19,6
6	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0м²	мест	3
Ремонт складов и овощехранилища. Ремонт фасада.
7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 5м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	11
8	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	м² перетертой поверхности	98,9
9	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	226,5
Ремонт складов и овощехранилища. Прочие работы.
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	0,93
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5км, класс груза I	т	0,93

Сметную документацию предоставить в 3-х экземплярах.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Проект муниципального контракта

на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

г. Краснотурьинск от «___» ____________ 20__ г.

_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола комиссии по итогам запроса котировки №_______________ от «___» ______________ 20___ г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями котировочной документации и оферты (котировочной заявки) Подрядчика – победителя запроса котировок.

1.2. Настоящим контрактом Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и на условиях настоящего контракта выполнить текущий ремонт столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего муниципального контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения настоящего контракта;

Окончание работ – 25.05.2011 года.

1.4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, согласно котировочной документации и условиям настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, составляет _________(_______________) рублей ______ копеек.

2.2. Цена по контракту остается неизменной на все время действия настоящего Контракта.

2.3. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику на следующих условиях: оплата производится по безналичному расчету, на основании счета, выставленного Подрядчиком, без предоплаты, после подписания актов приемки выполненных работ. В случае недостаточности средств на оплату всех выполненных работ, либо уменьшения в установленном порядке средств, выделенных Заказчику для финансирования подрядных работ, стороны обязаны внести изменения в настоящий контракт в части сроков оплаты, а при необходимости и в иные условия.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень работ определен в техническом задании.

3.2. При завершении работ по контракту, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, а Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ производит подписание Акта или направляет мотивированный отказ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Подрядчик составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Устранение ошибок осуществляется за счет Подрядчика.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик приступает к работе только при оформлении контракта, получении исходных данных для выполнения работ.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

4.4. В случае применения материалов ненадлежащего качества Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные этими действиями и оплачивает штраф в размере 10% от стоимости этих материалов (оборудования) с заменой материалов и оборудования на должное.

4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением контракта, в объеме стоимости этого материала, оборудования или имущества.

4.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем разделе, регулируется гл. 25 ГК РФ.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

5.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Приложения

6.1. Техническое задание (Приложение ) является неотъемлемой частью настоящего контракта.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при оформлении их в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

7.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.

7.5. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении адреса и других реквизитов, а также других обстоятельствах, имеющих значение для выполнения условий настоящего контракта.

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

________________________ _________________________

Должность____________/ФИО/ Должность____________/ФИО/

М. П. М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

№_____ от «___» ________ 20___г.

Техническое задание

на выполнение текущего ремонта столовой, складов и овощехранилища в загородном оздоровительном лагере «Восход» городского округа Краснотурьинск

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Ремонт столовой. Внутренняя отделка.
1	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	831,2
2	Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	594,7
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	27,4
4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	14,9
5	Перетирка штукатурки: внутренних помещений стен	м² перетертой поверхности	705
6	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолков	м² перетертой поверхности	285,6
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	265,7
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	392,6
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	92,6
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных раздаточных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	12,5
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	29,9
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	12,9
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной мебели за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	36,7
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	106,8
15	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5м² за 1 раз вентиляционных коробов, зонтов и т. д.	м² окрашиваемой поверхности	40,2
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м²: за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	51,2
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	31,46
18	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м²	м² остекления	4,38
19	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук	плиток	65
20	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м² поверхности облицовки	7,95
21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	7,95
Ремонт столовой. Фасад.
22	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	285,6
23	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	26,3
24	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	м² перетертой поверхности	104
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски: до 35%	м² окрашиваемой поверхности	64
Ремонт столовой. Прочие работы.
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	2,8
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5км, класс груза I	т	2,8
Ремонт складов и овощехранилища. Ремонт внутренних помещений.
1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м² перетертой поверхности	221,4
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	7
3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	3,5
4	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолков	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	472,9
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	м² окрашиваемой поверхности	19,6
6	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0м²	мест	3
Ремонт складов и овощехранилища. Ремонт фасада.
7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 5м² толщиной слоя до 20мм	м² отремонтированной поверхности	11
8	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	м² перетертой поверхности	98,9
9	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	226,5
Ремонт складов и овощехранилища. Прочие работы.
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	0,93
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5км, класс груза I	т	0,93

Сметную документацию предоставить в 3-х экземплярах.

Заказчик: Подрядчик:

________________________ _________________________

Должность____________/ФИО/ Должность____________/ФИО/

М. П. М. П.