Ведомость объёмов работ (стр. 3 )

11. Гарантии и гарантийные сроки

11.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.

Подрядчик гарантирует:

выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями настоящего Договора; высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации; что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

11.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные сети, Оборудование и Материалы, а также Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

11.3. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.4. настоящего Договора.

11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке-сдаче отремонтированного, реконструированного, модернизированного объекта основных средств (по форме ОС-3).

11.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.

11.6. В случае, если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.

12.Транспортные условия

12.1. Транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора осуществляется в соответствии с данными, предоставленными Сторонами о маршрутах, адресах ж/д станций.

12.2. Разгрузка и складирование грузов является обязанностью Подрядчика.

12.3. Упаковка, маркировка, погрузка, крепление, транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора соответственно обеспечиваются Подрядчиком или Заказчиком в соответствии с их обязанностями по обеспечению строительных Работ Оборудованием и Материалами.

13. Сдача и приемка работ

13.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком

объемов Работ

13.1.1. До 01 числа месяца, следующего за отчётным, (отчетный период с 01 по 31) Подрядчик сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора:

- Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком за отчетный месяц объемов Работ (Форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ») в текущих ценах;

- справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 ) в текущих ценах;

- счёт-фактуру;

-  исполнительную документацию на Работы отчёт­ного периода;

-  акт сверки взаиморасчетов.

13.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком формы № КС-2 и № КС-3 за отчетный период.

13.1.3. Если Заказчик отказывается подписывать предоставленные Подрядчиком Формы № КС-2 и № КС-3, то он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных форм передает Подрядчику уведомление с подробным описанием замечаний и недоделок и предоставляет Подрядчику возможность устранить их в сроки, согласованные Сторонами.

13.1.4. Согласование Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ оформляется Актом о выявленных недостатках и установлении виновной стороны. При отсутствии согласия Сторон на подписание такого акта, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п. 11.6. и п. 15.3. настоящего Договора.

13.2. Приемка в Эксплуатацию законченных строительством объектов

13.2.1. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения.

13.2.2. Сдача и приемка выполненных Работ в гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и действующими на территории РФ нормами и правилами.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 7 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления, не позднее истечения 7 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным государственным органом, представлены в десятидневный срок с момента их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п. 14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

14.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

15. Ответственность

15.1. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ по настоящему Договору, а также своевременное предоставление исполнительной документации (ст. 754 ГК РФ).

15.2. В случае увеличения сроков выполнения Работ вследствие осложнения или аварии, произошедших вследствие действий / бездействий Подрядчика или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, подписанным Сторонами, либо заключением экспертизы, назначенной в соответствии с п. 15.3. Договора, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие работы ведутся за счет Подрядчика и не подлежат компенсации Заказчиком.

15.3. При отказе любой из Сторон на любой стадии строительства от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектной ведомости и установлении виновной Стороны, назначается независимая экспертиза в порядке, указанном в п. 11.6 настоящего Договора.

15.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на строительной площадке, до подписания Акта выполненных работ (КС-2, КС-3) несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объекта строительства, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

15.5. За нарушение Подрядчиком  сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику (по его письменному требованию) пеню в размере 0,1 % от стоимости объема невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.

15.6. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику (по его письменному требованию) пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от такой суммы, подлежащей оплате.

15.7. Требование об уплате пени по настоящему Договору должно быть оформлено письменно. В случае если Сторона не предъявила другой Стороне письменного требования об уплате пени, то пени не начисляются и не уплачиваются.

15.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков.

15.9. Штрафные санкции считаются начисленными: в случае внесудебного урегулирования вопроса - с момента поступления штрафных санкций на расчетный счет Стороны, имеющей право на их получение; в случае урегулирования вопроса в судебном порядке - с даты вступления решения суда об их взыскании в законную силу.

15.10. Если Заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством Объекта назначил своего Уполномоченного Представителя, наделил его соответствующей доверенностью и известил об этом Подрядчика в письменной форме, то ответственность за последствия исполнения Подрядчиком указаний Уполномоченного Представителя Заказчика, выданных в пределах предоставленных ему полномочий, лежит на Заказчике.

15.11. Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств.

15.12. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком или привлеченными им лицами.

15.13. Подрядчик возмещает Заказчику убытки (включая уплаченные им штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ об административной ответственности), причиненные ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований переданной Подрядчику в установленном Договором порядке Проектной документации в части природоохранного, водного или лесного законодательства.

15.14. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора третьих лиц в нарушение положений пункта 6.1.5., Подрядчик уплачивает штраф в 10 % от общей суммы Договора. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении настоящего Договора, в полном размере сверх неустойки.

15.15. Подрядчик обязан не допускать к работам иностранных граждан, не имеющих регистрацию по месту пребывания и по месту жительства, а так же выданных разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и подтверждения на право трудовой деятельности иностранным гражданином в установленном Законом порядке.

В случае нахождения на объектах Заказчика работников (привлеченных по договору лиц) Подрядчика - иностранных граждан, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3000 рублей за каждого такого работника Подрядчика.

15.16. Подрядчик, находясь на объектах Заказчика, обязан неукоснительно соблюдать пропускной и внутри объектовый режим. В случае допущенного нарушения Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 МРОТ за каждый такой факт.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Вся устная или письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику или полученные Подрядчиком в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

16.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом Стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

16.3. При соблюдении положений п.16.1. и п.16.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на (1) общедоступную информацию (за исключением той, которая стала общедоступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или (2) информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям Действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

17. Изменения и дополнения

17.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при их согласовании обеими Сторонами, которое оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18. РАСТОРЖЕНИЕ Договора

18.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях:

- задержки Подрядчиком начала проведения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком какого-либо срока выполнения Работ;

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней;

- если будут аннулированы лицензии Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

18.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора;

18.3. При необходимости консервации строительства Объекта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы.

19. Разрешение споров

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

19.2. В случае, если указанные в п.19.1 споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию - 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения претензии.

20. Прочие предписания

20.1. Подрядчик обязан принять соответствующие меры предосторожности при обнаружении полезных ископаемых, окаменелостей, монет, старинной утвари (предметов), исторических и археологических ценностей, открытых при выполнении работ на строительной площадке и обеспечить их сохранность вплоть до передачи Заказчику. В этих случаях он обязан немедленно письменно известить Заказчика о таких находках и выполнить все его указания относительно выемки этих предметов и вещей.

20.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

20.3. Договором, по соглашению Сторон, может быть предусмотрено страхование соответствующих рисков Подрядчиком, на котором лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. В этом случае составляется дополнительное соглашение к Договору.

20.4. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же юридическую силу, как и все остальные статьи Договора.

20.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу: один для Заказчика и один для Подрядчика. Договор и приложения подписываются Сторонами и скрепляется печатью Сторон.

21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

21.1. Приложение «А» - Протокол согласования договорной цены.

21.2. Приложение «Б» - График производства работ.

21.3. Приложение «В» - Материалы.

21.4. Приложение «Г» - Локальный сметный расчёт

21.5. Приложение «Д» - Требования по промышленной

безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности,

охране труда, охране окружающей среды.

21.6. Приложение «Е»- Срочное донесение

21.7. Приложение «Ж» - Требования по

электробезопасности, охране труда, охране окружающей среды.

21.8. Приложение «З» - Страхование объекта строительства.

21.9. Приложение «И» - Техническое задание.

22. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#G0Заказчик	Подрядчик:
» / , , 11.10.2 , 11.20.2, 11.20.1,74.14 , 23.20 ,24.11 ,45.21.1 , 51.51.3.
Место нахождения: Российская Федерация, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21.
Банковские реквизиты: р/сч. Саратовское ОСБ 8622 в г. Саратов к/сч.
Тел/, тел.-555

Заказчик: Генеральный директор _____________________

Подрядчик: ________________________

Приложение «А»

к Договору № _______

от «_____» __________ 2011 г.

П Р О Т О К О Л

С О Г Л А С О В А Н И Я Д О Г О В О Р Н О Й Ц Е Н Ы

1.1. Расшифровка Работ, Договорная Цена и порядок ее определения, приведена

ниже:

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование Объектов	Стоимость подрядных работ, включаемых в Договорную цену, рублей	Всего Договорная цена на строи-тельство Объектов по Договору, рублей
том числе
Стоимость выполнения работ по договору	Других затрат по договору	НДС-18 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Договорная цена	«Строительно-монтажные работы по Объекту: «Реконструкция нефтепровода СП Михалковка - СП Октябрьский инв.№ 000/12945 (замена участка 1500м)».
Итого Договорная Цена: _____________ рублей (______________________________________), в том числе НДС _________________ рублей (____________________________________________).

1.2.  Договорная цена по настоящему Договору определяется в соответствии с Локальным сметным расчётом.

1.3.Стоимость Работ, включаемых в Договорную Цену, определяется на основании сметы, составленной в базисных ценах 2001 года (ТЕР-2001) с применением индекса пересчёта в текущие цены.

1.4. Договорная цена включает в себя:

1.4.1.стоимость выполнения строительно-монтажных в текущих ценах;

1.4.2. компенсация разницы стоимости материалов;

1.4.3.НДС - 18 % . В случае изменения ставки НДС, Договорная цена будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно.

Заказчик: Генеральный директор _____________________

Подрядчик: ________________________

Приложение «Б»

к Договору №_______

от «___»____________2011 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Реконструкция нефтепровода СП Михалковка - СП Октябрьский инв.№ 000/12945 (замена участка 1500м)».

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки выполнения в 2011 г.
1.	«Строительно-монтажные работы по Объекту: Реконструкция нефтепровода СП Михалковка - СП Октябрьский инв.№ 000/12945 (замена участка 1500м)».	-	В соответствии с локальным сметным расчетом	Начало работ 01.01.2001г.	Окончание работ 01.01.2001г.

Заказчик: Генеральный директор _____________________

Подрядчик: ________________________

Приложение «В»

к Договору №________

от «____»_____________2011 г.

МАТЕРИАЛЫ

1. Материалы Подрядчика

1.1. Подрядчик предоставляет все Материалы (качественные и не обремененные правами третьих лиц), необходимые для выполнения Работ по Договору (Материалы Подрядчика), за исключением перечисленного п. 2.1. настоящего Приложения.

1.2. Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, гарантийные паспорта на Материалы, которые будут передаваться Заказчику в составе Объекта, согласовать с Заказчиком их перечень, ассортимент, цену до начала Работ по Договору. Заказчик имеет право утвердить или отвергнуть применение предлагаемых Подрядчиком Материалов.

1.3. Подрядчик обязуется предоставить Материалы в сроки, обеспечивающие качественное и своевременное выполнение всего объема Работ по Договору, при этом Материалы Подрядчика должны соответствовать требованиям утвержденной Проектно-сметной документации.

1.4. При отказе Подрядчика заменить по требованию Заказчика предложенные им Материалы, несоответствующие требованиям Проектно – сметной документации, Заказчик или его представитель имеет право самостоятельно заменить такие Материалы, уменьшив при этом платежи, предусмотренные настоящим Договором на фактически понесенные Подрядчиком затраты.

2. Оборудование и Материалы Заказчика

2.1. Заказчик предоставляет Подрядчику Материалы согласно прилагаемому ориентировочному перечню:

№	Наименование Материалов поставки Заказчика	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед. измерения руб. , без НДС	Общая Стоимость ед. измерения руб. , без НДС
	«Строительно-монтажные работы по Объекту: Реконструкция нефтепровода СП Михалковка - СП Октябрьский инв.№ 000/12945 (замена участка 1500м).
1	Грунтовка битумная (праймер)	т	0,12028	,00	14 193,04
2	Заглушки эллиптические на Ру=10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8.0 мм	шт.	2	210,00	420,00
3	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов	м2	872	95,00	82 840,00
4	Отводы 90град., диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	2	370,00	740,00
5	Отводы 90град., диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3	720,00	2160,00
6	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм	м2	932,1	87,00	81 092,70
7	Труба НКТ (б/у) диам.73х5.5мм	тн	0,023	3 500,00	80,50
8	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм	м	5	510,00	2 550,00
9	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 8 мм	м	1500	1 320,00	1 ,00
	Итого:				2 ,24

В случае если стоимость Материалов поставки Заказчика превышает стоимость Материалов, учтенную в Договорной цене по настоящему Договору, то данное превышение оплачивается за счет Заказ­чика с заключением Дополнительного соглашения на увеличение стоимости Договора.