Запорная арматура ПГУ-110 (стр. 3 )

5. Иные условия поставки: тара и упаковка продукции должна обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении.

6. Требования к поставщику: опыт аналогичных поставок не менее 3 лет, желательно дилерские отношения с заводами производителями.

7. Иные требования и условия: предоставление сертификата качества и товарной накладной, счет-фактуры на отгруженный товар по факту получения продукции, предоставление сведений о контрагенте-резиденте.

Коммерческая часть

1. Требования к условиям договора: расчеты за поставляемую продукцию (партию продукции) производятся Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента приемки продукции по качеству и количеству только за качественную продукцию. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Авансовая форма оплаты товаров, работ, услуг не допускается. Валюта предложения – Российский рубль.

2. Требования к цене и порядку её формирования, требования к паушальной цене: в цену товара включены транспортные услуги по доставке товара до склада Покупателя. Начальная (максимальная) цена договора: 809 935,99 руб. без НДС.

3. Иные требования и условия: Поставщик не вправе изменять цену продукции, согласованную Сторонами в спецификациях. Предоставление безусловной банковской гарантии не требуется.

3.Проект договора

г. ______________ «__»__________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью рго» (-Астраханьэнерго»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________,

действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор на условиях документации о закупке Покупателя и предложения Поставщика, при этом стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупе Покупателя, то определяющим (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются требования документации о закупе Покупателя

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Количество, ассортимент, сроки поставки, цена каждой партии продукции определяются соответствующей спецификацией, которая подписывается обеими сторонами, и является приложением №1 к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, консервации). По своему качеству должна соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на продукцию или сертификат качества и соответствия, товарную накладную по форме № ТОРГ-12, счёт-фактуру не позднее момента фактического получения продукции.

1.4. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, не обремененную залогом, не находящуюся под арестом и т. п. Поставщик обязуется возместить Покупателю все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением данного обязательства убытки и расходы.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика за его счёт, по адресу Покупателя, указанному в спецификации. Цена доставки включена в стоимость продукции.

2.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставщик обязан немедленно после отгрузки продукции передать Покупателю посредством факсимильной связи следующую информацию со ссылкой на дату, номер, название настоящего Договора и соответствующую спецификацию к настоящему Договору: дата отгрузки, номер накладной, номер транспортного средства, наименование и количество продукции.

2.4. Покупатель или указанный им грузополучатель производит приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора).

2.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, установленного нормативно-технической документацией, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Покупателю продукции (гарантийный срок на передаваемую продукцию).

2.6. Если качество всей или части продукции (партии продукции) окажется не соответствующим стандартам или иным условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия всей или части продукции и потребовать возврата уплаченных сумм впредь до ее замены.

2.7. В случае недопоставки продукции либо ее отдельной партии, а также обнаружения при приемке несоответствия поставленной продукции условиям настоящего договора, спецификации либо при отсутствии необходимой документации на продукцию, продукция по заявлению Покупателя считается не поставленной. В этом случае Поставщик за свой счет производит необходимые действия по замене продукции, восполняет количество недостающей продукции. Продукция считается поставленной с момента устранения замечаний Покупателя. В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования должен устранить эти недостатки.

2.8. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции (партии продукции) по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней.

2.9. В случае неявки Поставщика по вызову Покупателя при обнаружении несоответствия качества, комплектности поступившей продукции установленным требованиям либо при отрицании Поставщиком своей вины в поставке некачественной продукции, проводится экспертиза с участием представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) по месту нахождения Покупателя (грузополучателя). Экспертиза проводится за счет виновной стороны. Акт, составленный с участием представителя ТПП, признается сторонами окончательным. В указанном случае замена продукции должна быть произведена в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта представителем ТПП.

2.10. В случае замены некачественной продукции собственными силами Покупателя, Поставщик возмещает ему понесенные затраты в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления от Покупателя.

2.11. Если Покупатель отказался от принятия досрочно поставленной продукции, либо продукции, не соответствующей по качеству стандартам, иной документации или иным условиям настоящего Договора, Поставщик обязан распорядиться этой продукцией в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе. В противном случае Поставщик уплачивает Покупателю плату за ответственное хранение в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости продукции за каждый календарный день хранения.

2.12. Продукция поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость продукции. На упаковке должны содержаться следующие сведения: наименование продукции, вес брутто, вес нетто.

2.13. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения им продукции и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Покупателя. Момент перехода права собственности определяется в зависимости от условий поставки:

- если поставка производится без участия третьих лиц, то Покупатель становится собственником в момент передачи Поставщиком продукции Покупателю;

- если поставка осуществляется с участием перевозчика, то Покупатель становится собственником в момент получения продукции от последнего грузоперевозчика, с даты установленной в товарно-транспортных документах.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость договора __________рублей, в т. ч. НДС 18% - _________________.

3.2. Расчёты за поставляемую продукцию производится Покупателем в рублях РФ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 45 банковских дней с момента приёмки продукции по качеству только за качественную продукцию. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Поставщик не вправе изменять цену продукции, согласованную Сторонами в спецификациях.

3.4. Цена продукции, подлежащей поставке по Договору, установлена в рублях РФ, включает в себя НДС по ставке 18%.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае не поставки или просрочки поставки всей или части продукции (партии продукции) в срок либо поставки некачественной продукции Покупатель может потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. В этом случае перечисление денежных средств производится Поставщиком в течение 3 (трех) банковских дней после получения требования Покупателя о возврате.

4.2. За недопоставку, просрочку поставки, нарушение сроков замены некачественной продукции, а также в случае несвоевременного возврата денежных средств, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок надлежащей продукции или соответствующей суммы используемых денежных средств за каждый день просрочки.

Кроме неустойки Покупатель вправе взыскивать с Поставщика убытки в виде упущенной выгоды. Под упущенной выгодой в целях настоящего договора понимается недополученная прибыль от реализации продукции по основным видам деятельности Покупателя.

4.3. За односторонний необоснованный отказ от поставки продукции (партии продукции) по настоящему договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости не поставленной продукции.

4.4. За поставку продукции ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований, установленных настоящим договором к качеству продукции, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости продукции (партии продукции по соответствующей спецификации).

4.5. За несвоевременную оплату поставленной продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.

4.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.7. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:

- поставки продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки продукции;

- неоднократной поставки некачественной и некомплектной продукции;

-однократного нарушения срока поставки продукции более одного месяца.

4.8. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора Поставщик не имеет права требовать от Покупателя возмещения причиненных ему расторжением настоящего Договора убытков.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении. Расторжение настоящего договора не освобождает Поставщика от обязанности уплатить предусмотренную договором неустойку и возместить причиненные убытки.

4.9. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления оригиналов товарной накладной, счета-фактуры (в соответствии с НК РФ), товарно-транспортной накладной более чем на 10 (десять) рабочих дней с момента их выставления, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от общей стоимости Договора. Оплата штрафа не исключает необходимость выполнения Поставщиком обязанности по предоставлению вышеуказанных документов.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, забастовку или простой (кроме как на предприятиях сторон), гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора и приложений к нему.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» марта 2014 года, а в части взаимных расчетов между Сторонами – до полного выполнения Сторонами Договорных обязательств.

7.2. Если одной из Сторон настоящего Договора до окончания действия настоящего Договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются настоящим Договором.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными при предоставлении направляющей стороной документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств факсимильной связи.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса (юридического или почтового), наименования и банковских реквизитов она обязана в течение 5-х рабочих дней со дня возникновения таких изменений известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, не выполнившую данного обязательства.

8.4. Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

8.5. Поставщик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет акт сверки взаиморасчетов Покупателю для подписания.

8.6. Договор составлен на _____________ страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8.7. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения ее Стороной, к которой предъявлена претензия.

Споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Юридический адрес:	Юридический адрес: Российская Федерация, 1 В Грузополучатель: ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Почтовый адрес: »)	Почтовый адрес: Российская Федерация, 1 В
Платежные реквизиты:	Платежные реквизиты:
Р/счет	Р/счет
	ФКБ «Петрокоммерц» г. Волгограда
К/счет	К/счет
БИК
ИНН КПП
ОГРН
ОКПО
Тел./факс :	Тел: (85
	Факс: (85,

Поставщик: Покупатель:

_________________ /_________/ ________________ /____________ /

Действует на основании Действует на основании

Приложение

к договору поставки № от

Спецификация № 1

г. Астрахань

Общество с ограниченной ответственностью рго» (-Астраханьэнерго»),именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

№№ п. п.	Наименование ТМЦ	Марка, размер	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	ВСЕГО
1	Арматура ручная с металлической рукояткой	ДУ 65		шт.	1
2	Арматура ручная с металлической рукояткой	ДУ 80		шт.	1
3	Арматура ручная с металлической рукояткой	ДУ 80		шт.	1
4	Арматура ручная с механическим редуктором	ДУ 150		шт.	1
5	Арматура ручная с механическим редуктором	ДУ 200		шт.	1
6	Клапан обратный FIP CROV-80	ДУ 80		шт.	1
7	Затвор дисковый с пневмоприводом Festo Z011 DN 080-PN16-E-A-B, приводF05	ДУ 80		шт.	1
8	Дисковый поворотный затвор SYLAX	ДУ 80		шт.	1
9	Дисковый поворотный затвор SYLAX	ДУ 150		шт.	1
10	Затвор дисковый ручной SYLAX, DN100 ( диск-чугун+ POLYAMID ) PN16/85, с механическим редуктором	ДУ 100		шт.	1
11	Клапан обратный межфланцевый одностворчатый CROV090E	ДУ 80		шт.	1
12	Вентиль регулирующий Hydrocontrol R1 1\4	ДУ 40		шт.	1
13	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z011- DN100-pN16-E-A-SA AISI 316\ уплотнение Vison, подшипники PTEE, привод DFPBF05	ДУ 80		шт.	2
14	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 065-PN16-E-A-SA, привод DFPBA F04	ДУ 65		шт.	2
15	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 050-PN16-E-A-SА диск вал AISI 316 / уплотнение Vison, подшипники PTEE, привод DFPBF04	ДУ 50		шт.	2
16	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 100-PN16-E-A-SА диск вал AISI 316 / уплотнение Vison, подшипники PTEE, привод DFPBF05	ДУ 100		шт.	2
17	Затвор дисковый ручной LYCENE (диск-нерж. Сталь PFA ), уплотнение SILICON \ PTEE, Tmax= -40…+200C, PN10, DN100с механическим редуктором	ДУ 100		шт.	1
18	Затвор дисковый ручной LYCENE (диск-нерж. Сталь PFA ), уплотнение SILICON \ PTEE, Tmax= -40…+200C, PN10, DN150с механическим редуктором	ДУ 150		шт.	1
19	Клапан обратный FIP тип CROV110E	ДУ 100		шт.	1
20	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 150-PN16-E-A-SА диск вал AISI 316 / уплотнение Vison, подшипники PTEE, привод DFPBF0507	ДУ 150		шт.	1
21	Затвор дисковый ручной SYLAX, DN100 ( диск-нерж сталь ), EPDM, Tmax = -10…+120C, PN16, с механическим редуктором	ДУ 100		шт.	1
22	Клапан обратный SocLe 812х	ДУ 65		шт.	2
23	Затвор дисковый ручной SYLAX, DN50 ( диск-нерж сталь ), EPDM, Tmax = -10…+120C, PN18, с механическим редуктором	ДУ 65		шт.	1
24	Клапан обратный VDL 6.60.040	ДУ 40		шт.	3
25	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 040-PN16-E-A-В, привод DFPBF04	ДУ 40		шт.	1
26	Клапан обратный FIP CROV075E	ДУ 65		шт.	2
27	Клапан обратный VDL 6.60.063	ДУ 50		шт.	2
28	Затвор дисковый ручной SYLAX, DN50 ( диск-нерж сталь ), EPDM, Tmax = -10…+120C, PN18, с механическим редуктором	ДУ 50		шт.	1
29	Вентиль мембранный VMUV063E	ДУ 50		шт.	1
30	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 032-PN10-E-A-В, привод DFPBF04	ДУ 32		шт.	1
31	Клапан регулирующий с пневмаприводом Gemu 554 20D 1\ EPOS 1Z1	ДУ 20		шт.	1
32	Затвор дисковый ручной LYCENE (диск-нерж. Сталь PFA ), уплотнение SILICON \ PTEE, Tmax= -10…+200C, PN16, DN65 с металлической рукояткой	ДУ 65		шт.	1
33	Затвор дисковый с пневмаприводом Festo Z 011-DN 065-PN16-P-A-B, привод DFPBF05	Ду65		шт.	1
34	Затвор дисковый регулирующий SYLAX, DN40 ( диск-нерж сталь ), PN16, NITRILE, с механическим редуктором	ДУ 40		шт.	1
ИТОГО:
Сумма НДС:
ВСЕГО с НДС:

Сумма спецификации: _____________(_____________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%