Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № 4 по привлечению подрядной организации для выполнения в 2012 году работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 «а» по ул. Зегеля в г. Липецке, находящегося в управлении компания «Привокзальная» (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик - компания «Привокзальная»

Директор «Привокзальная»

_________________

«_____» ______________ 2012 г.

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса № 4 по привлечению

подрядной организации для выполнения в 2012 году работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

№ 30 «а» по ул. Зегеля в г. Липецке, находящегося в управлении компания «Привокзальная»

г. Липецк 2012 год

Перечень документов

входящих в состав документации

Наименование документа

№ стр.

1.

Инструкция участникам открытого конкурса (форма 1)

3-8

2.

Информационная карта (форма 2)

9-10

3.

Дефектные ведомости (форма 3)

11-12

4.

Конкурсная заявка (форма 4)

13

5.

Анкета участника открытого конкурса (форма 5)

14

6.

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе (форма 6)

15-16

7.

Договор подряда (форма 7)

17-23


Форма 1 документации

Инструкция участникам открытого конкурса

1. Общие положения

1.1.Цель проведения открытого конкурса – определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в региональную адресную Программу, утвержденную Администрацией Липецкой области, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Открытый конкурс проводится в соответствие с Постановлением администрации Липецкой области от 01.01.2001 г. № 000 (ред. от 01.01.2001) «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса – указаны в Информационной карте. (Форма 2 настоящей документации).

1.3.Источник финансирования – указан в Информационной карте.

1.4.Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена договора подряда – указана в Информационной карте.

1.5.Вид работ и место их выполнения – указан в Информационной карте.

1.6.Критерии оценки участников – указаны в Порядке оценки заявок (форма 6 настоящей документации).

1.7.Сроки выполнения работ – указаны в Информационной карте.

1.8.Форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в Договоре подряда.

1.9.Вопросы проведения открытого конкурса, не отраженные в настоящей конкурсной документации, регулируются Постановлением Администрации Липецкой области от 01.01.2001 г. № 000 (ред. от 01.01.2001).

2.Порядок и сроки предоставления конкурсной документации

2.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация размещается на официальном сайте: www. ***** и в печатном издании «Липецкая газета». Дополнительно информация о проведении конкурса должна публикуется на официальном сайте государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.Конкурсная документация может быть получена участником на официальном сайте: www. *****, либо предоставляется заказчиком на основании заявления участника, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

2.3.Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации.

Заказчик имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

2.4.Участники, использующие извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, размещенные на сайте www. *****, идентификация которых заказчиком невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www. *****.

2.5.Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенную на сайте www. *****.

3.Требования к участникам конкурса

3.1.Участниками конкурса могут быть организации, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет открытого конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

3.2.Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

-деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

-участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

-отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 292 «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков».

В случае несоответствия участника какому-либо из перечисленных требований, такой участник не допускается к участию в открытом конкурсе.

3.3.Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки.

4.Порядок подачи конкурсных заявок

4.1.Для участия в открытом конкурсе участник подает конкурсную заявку, оформленную согласно форме 4 настоящей документации, с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав конкурсной заявки документов;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

4) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

5) организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

6) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

8) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

9) справка о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

10) копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

11) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

12) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

4.2.Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.3.Прием заявок на участие в открытом конкурсе начинается со дня опубликования извещения об открытом конкурсе на официальном сайте www. ***** и в печатном издании «Липецкая газета».

4.4.Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками по адресу, указанному в Информационной карте. Все документы, входящие в состав конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

4.5.Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны участником или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

4.6.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса, опубликованном на официальном сайте: www. ***** и в печатном издании «Липецкая газета», а также в Информационной карте. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за день до вскрытия конвертов с такими заявками. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

4.7.Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно «Оригинал» или «Копия», и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.8.Конкурсная заявка доставляется участником открытого конкурса с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в Информационной карте..

4.9.Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником открытого конкурса.

4.10.По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.11.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

4.12.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.13.Участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

4.14.Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.Состав документов на участие в открытом конкурсе

5.1.Состав документов подаваемых на участие в открытом конкурсе указан в Информационной карте.

6.Порядок рассмотрения конкурсных заявок и заключение договора

6.1.Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией.

6.2.Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

6.3.Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

1) наименование участника конкурса;

2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

4) предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

6.4.Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

6.5.Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) представление участником неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

2) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящей конкурсной документации;

3) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4) представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений;

5) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

6.6.В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчик в однодневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

6.7.Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом.

6.8.Договор подряда заключается с победителем конкурса в течение трех рабочих дней с даты протокола оценки и сопоставления заявок.

6.9.Если победитель конкурса уклонился от заключения договора заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

6.10.Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора заказчиком проводится повторный конкурс.

6.11.Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

6.12.В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

7.Конкурсная комиссия по проведению конкурса

7.1.Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;

2) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

3) определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

7.2.Конкурсную комиссию возглавляет председатель. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается из числа представителей органов местного самоуправления.

7.3.Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

7.4.Организатором открытого конкурса назначается ответственный секретарь комиссии.

7.5.Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

7.6.Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

7.7.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

7.8.Председатель конкурсной комиссии:

1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

3) несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

4) осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

7.9.Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;

2) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

3) выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.

7.10.Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

7.11.Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса.

8.Порядок формирования цены договора подряда.

8.1.Цена договора подряда определяется по итогам открытого конкурса и включает в себя все расходы и затраты подрядчика.

8.2.Цена договора подряда, предлагаемая участником открытого конкурса в конкурсной заявке, не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в Информационной карте.

8.3.Цена договора подряда должна быть выражена в Российских рублях, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

9.Критерии оценки заявок

9.1.Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

9.2.Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

9.3.Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

9.4.Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

1) ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

2) выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» (форма 6);

3) выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» (форма 6);

4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости - по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Форма 2 документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика конкурса

компания «Привокзальная»

, , , , , e-mail: *****@***ru.

2.Источник финансирования работ: средства собственников помещений в многоквартирном доме и средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена договора: право заключения договора на выполнение в 2012 году работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 «а» по ул. Зегеля г. Липецка, находящегося в управлении компания «Привокзальная», в соответствии с условиями договора подряда (Форма 7 документации), дефектной ведомостью (Форма 3 документации).

Адрес

Вид работ

Максимальная (начальная)

цена договора/тыс. руб.

Открытый конкурс № 4

ул. Зегеля, д. 30 «а»

Капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ, в том числе:

688,643

дополнительные работы по ремонту системы водоотведения

112,806

дополнительные работы по ремонт системы электроснабжения

102,761

ремонт подвального помещения

473,076

4.Место, условия и сроки выполнения работ:

- место выполнения работ - многоквартирный дом № 30 «а» по ул. Зегеля в г. Липецке;

- условия выполнения работ указаны в договоре подряда (Форма 7 документации).

5.Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда формируется по результатам открытого конкурса и включает в себя затраты на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, лабораторных исследований и т. п., расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

6.Сроки выполнения работ: предельный срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома до 30 ноября 2012 г.

7.Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

Оценка конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе проводится с использованием балльной оценки ранжирования заявок. Победителем признается участник открытого конкурса, набравший наибольшее количество баллов в результате ранжирования заявок по количеству полученных баллов. Критерии и порядок оценки заявок (Форма 6 документации).

8.Место, сроки предоставления конкурсных заявок:

-

-Заявки принимаются до17:00 час. 07 ноября 2012 г.

9.Состав документов на участие в открытом конкурсе (документы помеченные знаком * прикладываются обязательно):

В состав документов на участие в открытом конкурсе входят:

ð*Конкурсная заявка (Форма 4 документации) с приложением следующих документов:

-опись входящих в состав конкурсной заявки документов;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

-документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям (справка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка или иной организации-заказчика о выполнении капитального ремонта в многоквартирных домах с указанием наименования объектов и первоначальной и окончательной стоимости капитального ремонта по видам работ);

-копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

-организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

-нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

-оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

-справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

-справка о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

-копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

-нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

ð*Заполненная анкета (Форма 5 документации) участника конкурса

Информацию, подтверждающую:

ð *не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица или не проведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства;

ð *не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Документы, подтверждающие:

ð *соблюдение техники безопасности (документ подтверждающий количество несчастных случаев производстве работ за последние 2 года или их отсутствие);

ð *сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года;

-Любые другие документы, которые участник посчитает нужным приложить.

11.Место проведения открытого конкурса -

12.Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, принятия решения о допуске претендентов к участию в конкурсе и определения победителя конкурса:- 08 ноября 2012 г. в 09 час. 00 мин.

Форма 3 документации

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Менеджмент организаций в исследованиях

Проекты по теме:

Липецк
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность органов исполнительной властиДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнновацииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциологические исследованияСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.