Оглавление (стр. 3 )

13.5. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

14. Требования по техническому обучению персонала Исполнителя работ на объектах Заказчика: весь персонал должен быть обучен и иметь соответствующие квалификационные документы.

15. Требования по гарантии качества работ: гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ.

16. Наличие субподрядчика: не предусмотрено.

17. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

-при выполнении работ «Исполнитель» несёт полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности при оказании услуг;

- «Исполнитель» должен иметь обученных лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту мусоропроводов и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требования законов и иных нормативных правовых актов.

18. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

Прием работ Исполнителя, по пункту 13 настоящего Технического Задания, производится Заказчиком и Исполнителем, которыми подписывается 2- сторонний акт выполненных работ, с указанием даты подписания документа.

19. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Безналичный расчет, оплата в соответствии с условиями Договора.

20. Случай некачественного выполнения работ.

В случае выявления некачественного выполнения работ, Исполнитель обязан за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня выявления заменить, исправить такие Работы.

21. Требование к устройствам.

Весь поставляемый товар, устройства должны быть новыми, то есть не бывшим в эксплуатации. На товаре, системах не должно быть следов повреждений и изменений.

22. Критерии оценки заявок Участников.

Оценка заявок на выполнение работ будет осуществляться по следующим критериям:

1-й критерий: «Цена договора». При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника с наименьшей ценой договора.

2-й критерий: «Сроки выполнения работ». При оценке заявок по критерию «Сроки выполнения работ» Участник предлагает исполнение работ по конкретной адресной программе и виду работ. При этом периоды выполнения работ можно разделить на 3 группы:

I – срочная -1-2 дня выполнение работ

II – текущая 3 дня выполнение работ

III – неплановая до 14 дней выполнение работ

При оценке Исполнителя по критерию «Сроки выполнения работ» предпочтения отдают Участнику который предложил наименьшее количество дней на выполнение работ.

3-й критерий: «Квалификация участника» При оценке заявок по критерию «Квалификация участника» учитывается опыт работ (оказания услуг) (учитывается только аналогичный опыт работ), который должен быть не менее 3-х лет.

Участник подтверждает документом: Справкой (составляется по форме Приложение ) в которой указывается количество договоров по данному виду работ заключенных в период за последние три года.

4 -й критерий: «Гарантии выполненных работ» Гарантия выполненных работ может быть:

24 (Двадцать четыре) месяца.

Более 24 (двадцати четырех) месяцев.

Предпочтение отдается заявке с более длительным гарантийным сроком обслуживания.

23. Виды цены: Цена стоимости работ по настоящему Договору является фиксированной, определяется по результатам запроса цен.

24. Порядок формирования цены Договора: В цену Договора включены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

25. Начальная (максимальная) цена договора:

,00 (Семьсот пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек в том числе НДС – 109 128,81 (Сто девять тысяч сто двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Приложение к техническому заданию, адресный список многоквартирных домов на проведение работ по ремонту системы мусороудаления.

Раздел № 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

на проведение работ по ремонту системы мусороудаления, для нужд № 1 Фрунзенского района» на 2013 год.

г. Санкт-Петербург "___"__________ 2013 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующее на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,

(вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого конкурса (Протокол комиссии от __________ № __________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ: по установке зачистного дезинфицирующего устройства в мусороприемных камерах, замене загрузочного клапана мусоропровода, восстановлению шиберов и других работ по ремонту системы мусороудаления, перечень по видам работ приведен в Приложениях № 1,2,3,4 к настоящему Договору. Техническое обслуживание оборудования приведено в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.2. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Все работы по ремонту:_______________________________________ «Исполнитель» выполняет своими силами и средствами из своих материалов и оборудования.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Исполнителем в соответствии с графиком производства работ, в период с момента заключения договора по 15 августа 2013 года, согласно графику выполнения работ: Адресный список по видам работ, Приложение к Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору, определяется по результатам проведения открытого запроса цен, (лота) зафиксированных протоколом_________ от «___» ________ 2013 года, и составляет _____________ (_______________________________ _______) рублей, (далее – цена договора), с учетом 18% НДС.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы «Исполнителя», связанные с выполнением настоящего Договора.

3.3. Оплата по Договору производится в размере 30,0%, начиная с даты подписания 2-х стороннего акта выполненных работ, в течение 15 календарных дней. Далее оплата работ – 70% оставшейся суммы, производится в течение 60 календарных дней, начиная с даты подписания соответствующего акта выполненных работ.

3.4. В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся по цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Проводить работы по установке системы мусороудаления в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, соблюдением требований санитарных правил и норм, соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной безопасности.

4.1.2. Определять объем работ и необходимое количество запасных частей для проведения ремонта системы мусороудаления в соответствии с техническим заданием - Приложение к Договору, адресным списком - Приложение к Договору.

4.1.3. Время выезда мастера на место эксплуатации для выполнения заявки определяются Исполнителем самостоятельно в период с 9 до 18 часов с предварительным уведомлением Заказчика.

4.1.4. Выполнить двухстадийную фотофиксацию объекта по видам работ (до начала выполнения и после окончания работ) и передает Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию.

4.1.5. Гарантировать обеспечение сдачи объекта в установленные Договором сроки.

4.1.6. Гарантировать качество материалов, устройств, подтверждением сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющих качество оборудования, по требованию Заказчика предоставить ему все эти документы.

4.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

4.1.8. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта.

4.1.9. До подписания Акта выполненных работ вывезти с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с Техническим заданием, п.12.

4.2. Исполнитель вправе:

Расторгнуть настоящий Договор с «Заказчиком» при неисполнении им своих обязательств по оплате выполненных «Исполнителем» работ, предупредив «Заказчика» не менее чем, за 1 (один) месяц.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы по ремонту и обслуживанию системы мусороудаления, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.2. В течение пяти дней с момента предъявления подписать акты выполненных работ либо предоставить письменный мотивированный отказ от их подписания.

4.3.3. В случае возникновения неисправности, в период гарантийного обслуживания, в системе мусороудаления многоквартирного дома, собственник помещений (Заказчик) сообщает об этом «Исполнителю» по тел.______________ или по адресу:___________________________, с точным указанием характера неисправности.

4.3.4. Обеспечить «Исполнителю» беспрепятственный доступ к обслуживаемому оборудованию.

4.4. Заказчик вправе:

При выявлении недостатков в работе «Исполнителя» требовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине «Исполнителя».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения одной из сторон договорных обязательств, противоположная сторона должна по факсу, электронным письмом, либо иным способом сообщить об обнаруженных нарушениях и вызвать на место представителя противоположной стороны для составления акта. При отсутствии ответственного представителя «виновной» стороны в течении 2 (двух) часов с момента уведомления об обнаруженных нарушениях, акт считается подписанным с привлечением представителей сторонних организаций, либо членов Совета многоквартирного дома, о чем делается соответствующая запись.

5.3. С момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения.

5.4. Исполнитель обязан компенсировать ущерб, нанесенный в результате выполнения работ на объекте третьим лицам по вине Исполнителя.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. «Исполнитель» гарантирует ремонт и обслуживание системы мусороудаления в течение ____(_____)____ (указывается количество месяцев) с момента подписания двухстороннего акта выполненных работ, согласно п. 15 Технического задания, Приложение к Договору.

6.2. В случае выявления некачественного выполнения работ, Исполнитель обязан за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня выявления заменить, исправить такие Работы.

6.3. «Исполнитель» несет полную ответственность за неквалифицированный ремонт системы мусороудаления. В случае поломки системы мусороудаления во время гарантийного технического обслуживания «Исполнитель» обязан устранить неисправность за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня зафиксированной «Заказчиком» совместно с «Исполнителем» поломки.

6.4. Запасные части, узлы и материалы, используемые при исполнении настоящего Договора, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны иметь необходимые сертификаты соответствия в системе ГОСТ РФ.

6.5. Монтаж систем мусороудаления должен производиться с соблюдением требований действующих СНиП и других нормативных документов по эксплуатации жилищного фонда. Работы должны выполняться качественно и в срок в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование предприятия-изготовителя.

6.6. «Исполнитель» несёт полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды во время производства работ.

6.7. «Исполнитель» должен иметь обученных лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы мусороудаления и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, а также необходимые инструменты и оборудование для проведения работ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Исполнителя и потребовать возмещения понесенных убытков, в следующих случаях:

·  Задержки Исполнителем срока начала выполнения работ, указанных в 2.1. Договора, более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  Задержки Исполнителем хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, согласно п.2.1., увеличивается более чем на 30 дней.

·  Нарушение Исполнителем условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного нормативно-техническими документами и СНиПами;

·  Отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми;

·  Отсутствие по независящим причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору;

·  Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со ст.450 ГК РФ. Расторжение Договора в иных случаях, в том числе по соглашению сторон, не допускается.

·  Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2013 года, за исключение гарантийных обязательств Исполнителя, согласно п. 15 Технического задания.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8.3. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор заключен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение – «Адресный список многоквартирных домов, обслуживаемых № 1 Фрунзенского района».

Приложение - Техническое задание.

Приложение – Протокол соглашения о стоимости на ремонт системы мусороудаления.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью № 1 Фрунзенского района» Адрес места нахождения: 192007 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.239 р/с в Санкт-Петербург», в СПб к/с БИК банка Тел. +7 (8приемная Факс +7 (8приемная Тел/факс +7(812) e-mail: *****@***ru Генеральный директор: ___________________ // м. п.	Адрес места нахождения: ОГРН: ИНН: КПП: р/с _____________________в _____________ к/с ____________________________________ БИК: Тел.: Факс: e-mail: Должность: _______________________ /___________/. м. п.

Приложение к договору

№_____ от «__» _________2013 г.

Адресный список многоквартирных домов обслуживаемых № 1 Фрунзенского района»

___________ _________ _____________________

(Должность) (Подпись) (Расшифровка)

м. п.

Приложение к договору

№_______от___________2013 г.

Техническое задание

на оказание услуг по установке зачистного дезинфицирующего устройства в мусороприемных камерах, замене загрузочного клапана мусоропровода, восстановлению шиберов, ремонту стволов мусоропровода и других работ по ремонту системы мусороудаления, для нужд № 1 Фрунзенского района» на 2013 год.

1.  Заказчик: № 1 Фрунзенского района"

2.  Место нахождения заказчика: 192007 РФ г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.239

3.  Почтовый адрес заказчика: 192007 РФ г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.239

4.  Телефон/факс: 8(812)- ; , телефон: 8(812).

5.  Адрес электронной почты

6.  Адрес электронной почты

7.  Предмет договора: Договор на оказание услуг по установке зачистного дезинфицирующего устройства в мусороприемных камерах и других работ по ремонту системы мусороудаления, для нужд « № 1 Фрунзенского района» на 2013 год.

8.  Цель выполнения работ (услуг): Выполнение программ текущего ремонта с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

9.  Количество выполняемых работ: Согласно Приложению № 1 к Договору, «Адресный список многоквартирных домов, обслуживаемых № 1 Фрунзенского района» с указанием работ.

10.  Место выполнения работ: Согласно Приложению № 1 к Договору, «Адресный список многоквартирных домов, обслуживаемых № 1 Фрунзенского района».

11.  Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): Общий срок выполнения работ составляет с момента подписания договора по 30 сентября 2013 г.

12.  Виды выполняемых работ: При ремонте систем мусороудаления выполняются следующие работы:

- выезд технического специалиста; (осуществляется без дополнительной платы, в случае необходимости);

- восстановлению зачистного дезинфицирующего устройства в мусороприемных камерах;

- другие работы по ремонту системы мусороудаления;

- уборка и вывоз мусора образовавшегося в результате проведения работ по ремонту систем мусороотведения. (Осуществляется без дополнительной платы, Исполнителем).

Выше перечисленные работы производятся «Исполнителем» своими силами и с применением своих материалов и оборудования.

13.  Общие требования к выполнению работ (оказания услуг):

13.1.Выполнять работы в оптимальные сроки, надлежащего качества.

13.2.Производство работ должно быть обеспечено соблюдением требований санитарных правил и норм ФЗ от 01.01.2001 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13.3.Необходимо наличие у Исполнителя:

- документов, подтверждающих материально-техническую базу, достаточную для эффективного проведения работ.

Все указанные требования Исполнитель подтверждает предоставлением Заказчику заверенных им копий соответствующих документов, аттестатов, и др.).

13.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, немедленно поставить в известность Заказчика.

13.5. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

14. Требования по техническому обучению персонала Исполнителя работ на объектах Заказчика: весь персонал должен быть обучен и иметь соответствующие квалификационные документы.

15. Требования по гарантии качества работ: гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ в течение «__» (_____________) месяцев.

16. Наличие субподрядчика: не предусмотрено.

17. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

-при выполнении работ «Исполнитель» несёт полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности при оказании услуг;

- «Исполнитель» должен иметь обученных лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту мусоропроводов и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требования законов и иных нормативных правовых актов.

18. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

Прием работ Исполнителя, по пункту 13 настоящего Технического Задания, производится Заказчиком и Исполнителем, которыми подписывается 2- сторонний акт выполненных работ, с указанием даты подписания документа.

19. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Безналичный расчет, оплата в соответствии с условиями Договора.

20. Случай некачественного выполнения работ.

В случае выявления некачественного выполнения работ, Исполнитель обязан за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня выявления заменить, исправить такие Работы.

21. Требование к устройствам.

Весь поставляемый товар, устройства должны быть новыми, то есть не бывшим в эксплуатации. На товаре, системах не должно быть следов повреждений и изменений.

22. Критерии оценки заявок Участников.

Оценка заявок на выполнение работ будет осуществляться по следующим критериям:

1-й критерий: «Цена договора». При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника с наименьшей ценой договора.

2-й критерий: «Сроки выполнения работ». При оценке заявок по критерию «Сроки выполнения работ» Участник предлагает исполнение работ по конкретной адресной программе и виду работ. При этом периоды выполнения работ можно разделить на 3 группы:

I – срочная -1-2 дня выполнение работ

II – текущая 3 дня выполнение работ

III – неплановая до 14 дней выполнение работ

При оценке Исполнителя по критерию «Сроки выполнения работ» предпочтения отдают Участнику который предложил наименьшее количество дней на выполнение работ.

3-й критерий: «Квалификация участника» При оценке заявок по критерию «Квалификация участника» учитывается опыт работ (оказания услуг) (учитывается только аналогичный опыт работ), который должен быть не менее 3-х лет.

Участник подтверждает документом: Справкой (по форме Приложение ) в которой указывается перечень договоров по данному виду работ заключенных в период за последние три года, с указанием адреса, вида работ и цены договора. Победитель запроса цен в электронной форме, после публикации Протокола подведения итогов. должен представить сканкопии Договоров по 3-му критерию.

4 -й критерий: «Гарантии выполненных работ» Гарантия выполненных работ может быть:

1 год

Более 1-го года.

Предпочтение отдается заявке с более длительным гарантийным сроком обслуживания.

23. Виды цены: Цена стоимости работ по настоящему Договору является фиксированной, определяется по результатам запроса цен.

24. Порядок формирования цены Договора: В цену Договора включены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

25. Цена договора: ________________(__________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _________________(__________________________) рублей __ копеек.

Приложение к договору

№_______от___________2013 г.

Протокол

соглашения стоимости на установку систем мусороудоления

Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующее на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ _____________________________________________________действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий протокол о стоимости ремонт и обслуживание систем мусороудаления о нижеследующем:

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, руб с НДС
Всего:

Заказчик: Исполнитель:

Генеральный директор ___________________________

№ 1 ___________________________

Фрунзенского района»

________________/ А/ _________________/_________________/

М. П. М. П.

Приложение «Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме» Куда: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» 192007 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.239

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника закупки:

Организационно-правовая форма Участника закупки:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП):

ОГРН, БИК

Место нахождения (место государственной регистрации) Участника закупки (для юридического лица):

Почтовый адрес Участника закупки:

Фактическое место нахождения Участника закупки:

Банковские реквизиты Участника закупки:

Должность, Ф. И.О. руководителя организации (уполномоченного представителя):

действующего на основании:

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства Участника закупки (для физического лица):

Контактный телефон/факс (с указанием кода города) E-mail:

Будучи уполномоченным, представлять и действовать от имени ____________________________________ (далее - "Участник"), а также полностью изучив всю имеющуюся информацию, нижеподписавшийся настоящим подаю заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, который будет производиться Вами, с целью последующего участия в процедуре запрос цен на право заключения договора на ремонт и обслуживание систем мусороудаления.

Изучив условия документации запроса цен в электронной форме, выражаем свое согласие с требованиями, установленными в Извещении о проведении запроса цен в электронной форме и условиями «Проекта договора» (раздел № 5 к документации запроса цен в электронной форме).

Изучив направленное Вами Извещение о проведении запроса цен в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с содержащимися в настоящей заявке условиями.

Выражаем свое согласие с установленными требованиями к выполняемым работам, оказываемым услугам, согласно «Техническому заданию на на ремонт и обслуживание систем мусороудаления» (раздел № 4 к документации запроса цен в электронной форме).

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к обслуживаемым нас банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Данная Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника.

Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать Участника об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

_____________________________________________(указать наименование Участника) удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными, точными и верными во всех деталях.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________________________________________

( указать наименование Участника закупки)

не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям документации запроса цен в электронной форме наша заявка на участие в электронном запросе цен может быть отклонена.

В подтверждение выше изложенного прилагаем все необходимые документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации запроса цен в электронной форме в соответствии с п. 7 раздела 1 документации запроса цен в электронной форме.

Предложение участника на установку ЗУМ

Адресный список многоквартирных домов обслуживаемых № 1 Фрунзенского района»

_

__________ _________ _____________________

(Должность) (Подпись) (Расшифровка)

м. п.

Приложение

Справка

о квалификации участника

(о количестве Договоров заключенных в течении 3-х лет.)

________________________ ________________________ ________________________

(Должность) (Подпись) (ФИО)

«__» ___________2013 г.

М. П.