Строительство комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной в ст. Староминской ул. Шевченко, 2 (стр. 4 )

Руководитель организации ________________ ___________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Главный бухгалтер ________________ ___________________

(подпись) (Ф. И.О.)

ФОРМА 1.4.4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

Строительство комплексной спортивно-игровой площадки в ст. Староминской ул. Шевченко, 2

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе «Строительство комплексной спортивно-игровой площадки в ст. Староминской ул. Шевченко, 2»

_____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

1	Предмет аукциона	Строительство комплексной спортивно-игровой площадки в ст. Староминской ул. Шевченко, 2
2	Наименование, объем и условия выполнения работ	Объём работ согласно, проектно-сметной документации (у заказчика). В пункте 10, сметы на строительство комплексной спортивно-игровой площадки по в ст. Староминской, трубы стальные прямоугольные профильные 20х20х2,0 мм., заменить на сталь квадратную 10 мм. При производстве работ необходимо: - вести журнал производства работ; -поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, имея на них соответствующие сертификаты; -обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объектов, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования; -обеспечить уборку и вывоз строительного мусора; -осуществить своими силами и средствами подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ. Оплатить расходы за потребление коммунальных услуг в процессе производства работ; -устранить выявленные в процессе комплексного обследования дефекты, недоделки. Выполнение работ в соответствии со СНиП, ГОСТ, жилье работникам подрядчика не предоставляется. В течении 3-х рабочих дней после подписания муниципального контракта победитель должен разработать и предоставить на согласование заказчику календарный план-график выполнения работ
3	Место выполнения работ	Староминский район ст. Староминская ул. Шевченко, 2.
4	Сроки выполнения работ	не более 14 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта
5	Срок годности и гарантийный срок в отношении результата работ. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания.	Гарантийный срок 36 месяцев. Исправления дефектов в гарантийный срок проводится за счет исполнителя в 7-дневный срок.

2. Мы получили все сведения, влияющие на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе

Руководитель участника размещения заказа ________________ ()

(подпись)

Главный бухгалтер ________________ ()

(подпись)

МП

Примечание:

Участник аукциона по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие..

I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

«___» ________ 200_ г.

№__________

Доверенность

на участие в торгах №__

(прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Участник", в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(Ф. И.О., паспортные данные доверенного лица)

от имени и в интересах Участника торгов осуществлять следующие действия:

-  подавать заявку на участие в торгах,

-  представлять интересы Участника на торгах, в том числе представлять необходимые документы, разъяснять положения представленной заявки на участие в торгах, участвовать в торгах.

-  в случае выигрыша подписывать протокол о результатах торгов, заключать муниципальный контракт,

-  совершать иные действия, необходимые для участия в торгах.

Доверенность действительна _______________________________________.

(срок действия доверенности)

Подпись доверенного лица ______________________________ удостоверяю

(образец подписи)

__________________________ _________________ /____________________/

(должность руководителя) (подпись) (Ф. И.О.)

__________________________ _________________ /____________________/

(Главный бухгалтер) (подпись) (Ф. И.О.)

Часть II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

ст. Староминская «___» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение центр спортивно-массовой и оздоровительной работы «Олимп» Староминского сельского поселения Староминского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, являющийся __________________________________ в проведении открытого аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд (протокол аукционной комиссии № __ от «__» _________ 2010 г.), вместе именуемые стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить: Строительство комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной в ст. Староминской по ул. Шевченко, 2  (далее  - работы), в соответствии с технической заданием (Приложение ) и настоящим контрактом.

1.3. Подрядчик обязуется в установленные настоящим контрактом сроки, в соответствии с календарным планом-графиком производства работ выполнить работы, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с п. 3.2 настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется ценой, установленной протоколом _______________________________________________ и составляет ___________ (________________________________) рублей ___ копейки. Цена контракта является фиксированной.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим контрактом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет за выполненные работы производится на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Безналичный расчет. Аванс 30% перечисляется в течение 14 банковских дней со дня подписания контракта. Окончательный расчет по факту выполненных работ после предъявления счет фактуры, в течение 14 банковских дней со дня поступления средств на расчетный счет Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: «___» _____________ 2010 года.

Окончание работ: «_____» ___________ 2010 года.

Общая продолжительность работ составляет 14 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

4.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков окончания работ (в том числе промежуточных) по вине Подрядчика.

4.3. Промежуточные сроки выполнения работ по настоящему контракту, определяются Сторонами в календарном плане-графике производства работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по объекту указанному в пункте 1.1. контракта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

5.2. Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик.

5.4. Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за их соответствие спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику обеспечение в виде: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму пятьсот двадцать девять тысяч двадцать девять) рублей, что составляет 30% от стоимости начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.3. При условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик возвращает предмет обеспечения в соответствии с действующим законодательством в течение 14 (четырнадцати) банковских дней. В случае неисполнения Подрядчиком какого-либо из условий контракта, Заказчик в праве не возвращать предмет обеспечения.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, назначив своего представителя.

7.1.1. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

7.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом твердой цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7.2. Обеспечивать финансирование работ по объекту в пределах твердой цены контракта и фактически выделенных бюджетных ассигнований по объекту на соответствующий финансовый год.

7.3. Произвести приемку и оплату результатов работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

7.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Качественно выполнить все работы по ремонту дорог, в пределах твердой цены, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, приложениями к нему, технической документацией, дефектной ведомостью, сметой, и сдать объект Заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом.

8.2. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в техническую и сметную документацию, заменять материалы и изделия.

8.3. В течение трех дней с момента подписания настоящего контракта, разработать и представить на согласование Заказчику календарный план-график производства работ.

8.4. Обеспечить:

- выполнение работ в полном соответствии с требованиями строительных нормам и правил, технологических процессов;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

8.5. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, правил дорожного движения, защите окружающей природной среды и другими мероприятиями, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

8.6. Установить все необходимые временные сооружения за свой счет.

8.7. Обеспечить за свой счет уборку территории.

8.8. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

8.9. Официально известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.10. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

8.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на место производства работ, ежедневно.

8.12. Постоянно вести общий журнал работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за два дня о времени освидетельствования скрытых работ.

8.13. Представить Заказчику всю исполнительную документацию о выполненных работах по объекту в соответствии с утвержденными формами в установленный Заказчиком срок.

8.14. При готовности к сдаче результата работ в целом по объекту известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок.

8.15. Вывезти в течение 3-х дней со дня подписания акта сдачи-приемки результатов работ по объекту принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. До сдачи объекта Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и (или) повреждения работ по объекту, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Риск случайной гибели объекта (повреждения материалов) переходит к Заказчику только после подписания в установленном порядке акта приемки объекта.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Охрану объекта при выполнении работ осуществляет Подрядчик за счет собственных средств.

10.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий, конструкций, техники, а также работ и временных сооружений до полного завершения работ, подтвержденных подписанным актом приемки выполненных работ.

11. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

11.2. Проверка качества оборудования, материалов и выполнения работ на объекте:

11.2.1. Приемка и проверка качества выполненных работ и материалов производится в присутствии представителей Заказчика.

11.2.2. После проведения проверки и при отсутствии замечаний Заказчика Стороны, составляют и подписывают акт сдачи-приемки результатов работ, подтверждающий соответствие качества выполненных работ, качества материалов характеристикам, указанным в технической документации, требованиям установленных строительных норм и правил.

11.2.3. Если качество материалов, используемых при работах на объекте, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в технической документации, требованиям установленных строительных норм, то использование таких оборудования и материалов не допускается.

11.3. Срок рассмотрения Заказчиком акта на работы формы № КС-2, справки формы № КС-3 – 3 дня после предъявления их Подрядчиком.

11.4. Сдача результата работ по объекту оформляется актом приёмки законченного объекта

11.5. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки результатов работ по объекту 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

11.6. Подрядчик и Заказчик организуют сдачу и приемку результатов работ, обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов.

11.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков выполненных работ, Сторонами составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и Заказчиком данный акт сопроводительным письмом направляется в организацию, которая выдала допуск на выполнение соответствующего вида работ данной организации.

11.7.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11.7.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

11.7.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

11.8. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работ по объекту в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его нормальной эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Срок гарантии не менее 32 месяцев.

12.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 дней.

12.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12.4. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 11.1. контракта, и несет ответственность за отступление от них.

13. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

13.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в установленном порядке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала производства работ соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 01.01.01 года № 7. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока исполняет указания представителя Заказчика. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается полномочным представителем Заказчика, предъявившим замечания об указанных недостатках, и представителем Подрядчика, осуществляющим работы по объекту.

13.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

13.4. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.5. Нарушения и отклонения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

13.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по объекту и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

14.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. При нарушение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, предусмотренных настоящим контрактом и календарным планом-графиком производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения сроков начала и (или) окончания работ, начиная со дня следующего после истечения срока начала и (или) окончания работ и до фактического исполнения данного обязательства. При этом Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика о дате возобновления работ по настоящему контракту и вправе возобновить данные работы только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика;

- за нарушение сроков реализации календарного плана-графика производства работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойки в размере одной трехсотой от суммы не выполненных в срок работ;

- в случае не предоставления Заказчику календарного план-графика производства работ (с разбивкой по неделям объемов выполнения работ), в порядке установленном пунктом 8.3. настоящего контракта - неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

15.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему контракту, предусмотренной действующим законодательством.

15.5. При оплате неустойки Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в Заказчику копию платежного поручения с отметкой банка.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего контракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, не зависимо от результатов экспертизы.

16.3. Если, по мнению Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с пунктами 15.1. и 15.2. настоящего контракта, то он разрешается Арбитражным судом Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

17.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему контракту
должны быть исполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и не противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации.

17.4. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день получения факсимильного сообщения, вручения уведомления представителю под роспись или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.

17.5. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

17.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую сторону.

17.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим сведения, содержащиеся в документах, имеющим отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракт, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.9. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и для реестра в администрацию Староминского сельского поселения.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик МУ ЦСМиОР «Олимп» Староминского сельского поселения Староминского района 353600 Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 3 , УФК по Краснодарскому краю (ФУ МО Староминский район) Л/с 992.01.063.0 ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар Р/с Руководитель МУ ЦСМиОР «Олимп» ________________________ М. П.

Подрядчик

Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на строительство Комплексно-спортивно-игровой площадки, расположенной в ст. Староминской ул. Шевченко, 2

№ п/п	Раздел	Информация
1.	Полное наименование объекта	Строительство комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной в ст. Староминской ул. Шевченко, 2
2.	Данные о прохождении экспертизы	Не требуются
3.	Технические требования	Работы выполнить в соответствии с правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, изложенными в соответствующих главах СНиП. Предоставление сертификатов (паспортов) на применяемые материалы, изделия и оборудование до начала выполнения работ. До заключения муниципального контракта подрядчик предоставляет расчёт цены в гранд смете, на бумажном носителе и в электронном виде.
4.	Экологические требования	На материалы, до начала выполнения работ, предоставить экологические и санитарные сертификаты.
5.	Требования по безопасности	Работы выполнить согласно требований СНиП
6.	Объем работ и затрат, Составляющих предмет конкурса	Объём работ согласно, проектно-сметной документации (у заказчика). В пункте 10, сметы на строительство комплексной спортивно-игровой площадки по в ст. Староминской, трубы стальные прямоугольные профильные 20х20х2,0 мм., заменить на сталь квадратную 10 мм. При производстве работ необходимо: - вести журнал производства работ; -поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, имея на них соответствующие сертификаты; -обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объектов, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования; -обеспечить уборку и вывоз строительного мусора; -осуществить своими силами и средствами подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ. Оплатить расходы за потребление коммунальных услуг в процессе производства работ; -устранить выявленные в процессе комплексного обследования дефекты, недоделки.
7.	Порядок формирования цены контракта	Включены затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, расходы на перевозку рабочих, оплату расходов за потребление коммунальных услуг в процессе производства работ.
8.	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Безналичный расчёт. Аванс 30 % перечисляется в течение 14 банковских дней со дня подписания контракта. Окончательный расчёт осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, по факту выполненных работ, в течение 14 банковских дней со дня поступления средств на расчетный счет заказчика.
9.	Место, срок и условия выполнения работ	Место - Староминский район ст. Староминская ул. Шевченко, 2. Срок выполнения работ - не более 14 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Условия - Выполнение работ в соответствии со СНиП, ГОСТ, жилье работникам подрядчика не предоставляется. В течении 3-х рабочих дней после подписания муниципального контракта победитель должен разработать и предоставить на согласование заказчику календарный план-график выполнения работ
10.	Начальная (максимальная) цена контракта	100 рублей
11.	Виды цены	Твердая договорная цена
12.	Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям Законодательства РФ	Действующая лицензия на осуществление данного вида деятельности (СРО).
13.	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии	Гарантийный срок 36 месяцев. Исправления дефектов в гарантийный срок проводится за счет исполнителя в 7-дневный срок.
14.	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполненных работ	Документация о выполненных строительно-монтажных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 01.01.01 года № 000. Контроль и приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком- застройщиком, предоставление отчетов КС-2, КС-3 при необходимости - справки о стоимости оборудования, материалов, материальные отчеты. При проведении монтажных работ обязательно присутствие заказчика или его доверенного лица.