Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения (стр. 4 )

Руководитель организации ________________ ___________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Главный бухгалтер ________________ ___________________

(подпись) (Ф. И.О.)

ФОРМА 1.4.4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе «Грейдирование дорог территории Староминкого сельского поселения»

_____________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

1	Предмет аукциона	Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения
2	Наименование, объем и условия выполнения работ	Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения производится в полном соответствии наименований и объемов выполняемых работ, указанных в техническом задании. 1. Нарезка кюветов, планировка под укладку гравийной песчаной смеси протяженностью 1,55км.– 25 часов. 2. Грейдирование грунтовых дорог, протяженностью 102,85 км – 170 часов. 3. Планирование обочин асфальтированных дорог, протяженностью 6,1 км – 25 часов. 4. Планирование территорий общественных мест, кладбищ – 9,6 га – 32 часов. Работы выполняются согласно дефектному акту, машинами и механизмами подрядчика. Выполнение работ производиться в соответствии с требованиями норм и правил и соблюдением технологических процессов. Жилье работникам подрядчика не предоставляется. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного движения. При производстве работ подрядчику необходимо вести общий журнал учета производимых работ.
3	Место выполнения работ	Краснодарский край, территория Староминского сельского поселения
4	Сроки выполнения работ	С момента подписания муниципального контракта до 01.11.2010г
5	Срок годности и гарантийный срок в отношении результата работ. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания.	Работы выполняются качественно. Грейдирование грунтовых дорог без учета подсыпки ГПС включает планировку откосов и полотна дороги грейдером (планировка поверхности со срезкой неровностей, засыпка углублений срезанным грунтом, планировка основной площадки полотна, устройство сливной призмы, разравнивание грунта и планировка).Гарантийный срок работы должен быть не менее 30 дней. Исправление дефектов в период гарантийного срока в течение 5 дней, за счет подрядчика

2. Мы получили все сведения, влияющие на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе

Руководитель участника размещения заказа ________________ ()

(подпись)

Главный бухгалтер ________________ ()

(подпись)

МП

Примечание:

Участник аукциона по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие..

I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

«___» ________ 200_ г.

№__________

Доверенность

на участие в торгах №__

(прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Участник", в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(Ф. И.О., паспортные данные доверенного лица)

от имени и в интересах Участника торгов осуществлять следующие действия:

-  подавать заявку на участие в торгах,

-  представлять интересы Участника на торгах, в том числе представлять необходимые документы, разъяснять положения представленной заявки на участие в торгах, участвовать в торгах.

-  в случае выигрыша подписывать протокол о результатах торгов, заключать муниципальный контракт,

-  совершать иные действия, необходимые для участия в торгах.

Доверенность действительна _______________________________________.

(срок действия доверенности)

Подпись доверенного лица ______________________________ удостоверяю

(образец подписи)

__________________________ _________________ /____________________/

(должность руководителя) (подпись) (Ф. И.О.)

__________________________ _________________ /____________________/

(Главный бухгалтер) (подпись) (Ф. И.О.)

(Ф. И.О.

(подпись) (Ф. И.О.)

Часть II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на грейдирование дорог на территории

Староминском сельском поселении Староминского района

ст. Староминская « __ » ___________ 2010 г

Администрация Староминского сельского поселения Староминского района, , действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________, в лице _____________________, действующего на основании ____________, имеющий Свидетельство № __________________ от «__» ________ 20__ года, именуемый (-ое) в дальнейшем «Исполнитель», являющийся победителем по размещению муниципального заказа (протокол аукционной комиссии № ___ от «__» ___________ 2010 г.), с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять грейдирование дорог на территории Староминского сельского поселения Староминского района (далее – работы), согласно Приложению № 1 (техническое задание) к настоящему контракту. Объемы работ по настоящему контракту определены дефектным актом, утвержденным заказчиком.

1.2. Срок выполнения работ: с момента подписания настоящего контракта до 01 ноября 2010 года.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. «Заказчик»:

- поручает «Исполнителю» произвести работы по грейдированию дорог, согласно дефектному акту;

- проверяет акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета-фактуры;

- производит оплату выполненных работ, в соответствии с подписанными актами выполненных работ, в обусловленные контрактом сроки;

2.2. «Исполнитель»:

-  выполняет все необходимые работы своими машинами и механизмами;

-  обеспечивает при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам дорожного движения, охрану материалов и оборудования, а также межотраслевых правил по охране труда;

-  ведет общий журнал учета производимых работ;

- предоставляет акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.

3. Порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена протоколом аукционной комиссии № ___ от «__» ______ 2010 года и составляет _______ (________________________________) рублей. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменятся в ходе его исполнения.

3.2. Безналичный расчет в течение 14 банковских дней после предъявления счета-фактуры и справки о выполненных работах.

4. Обеспечение механизмами.

4.1. Выполнение работ согласно дефектному акту, механизмами Исполнителя.

5. Гарантии качества по сданным работам.

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 30 дней. Исправление дефектов в период гарантийного срока в течение 5 дней за счет Исполнителя.

5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Сдача и приемка работ.

6.1. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ ежемесячно по акту выполненных работ не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным.

6.2. Исполнитель обязан представить Заказчику акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика.

7. Ответственность сторон.

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2 Исполнитель при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему Контракту выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему Контракту.

7.3. Неустойку Исполнитель перечисляет в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.

7.4. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшее по вине Исполнителя, оплачивается им за свой счет.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту на срок действия указанных обстоятельств. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют

обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в десятидневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны вправе отказаться от предложения настоящего контракта без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Споры, которые могут возникнуть при реализации настоящего контракта разрешаются путем переговоров.

9.2 В случае, если по указанным спорам не может быть достигнуто согласие путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

10. Прочие условия

10.1. Стороны обязаны в 10-ти дневный срок письменно уведомить друг друга об изменении места нахождения, наименования, банковских реквизитов.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон, третий - для реестра в администрацию Староминского сельского поселения.

11. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Администрация Староминского сельского поселения Староминского района ст. Староминская, ул. р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар л/с УФК по Краснодарскому краю (ФУ ДФБК в Староминском районе) Глава Староминского Сельского поселения _______________ // М. П.

Исполнитель

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

грейдирование дорог на территории Староминского сельского поселения

№ пп	Раздел	Информация
1	2	3
1.	Полное наименование объекта	Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения
2.	Данные о прохождении экспертизы	Не требуется.
3.	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса	1. Нарезка кюветов, планировка под укладку гравийной песчаной смеси протяженностью 1,55км.– 25 часов. 2. Грейдирование грунтовых дорог, протяженностью 102,85 км – 170 часов. 3. Планирование обочин асфальтированных дорог, протяженностью 6,1 км – 25 часов. 4. Планирование территорий общественных мест, кладбищ – 9,6 га – 32 часов.
4.	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Безналичный расчет. В течение 14 банковских дней после предъявления счета-фактуры и справки о выполненных работах.
5.	Разработчик документации	Администрация Староминского сельского поселения
6	Место выполнения работ	Краснодарский край, территория Староминского сельского поселения
7.	Срок выполнения работ	С момента подписания муниципального контракта до 01.11.2010 г.
8.	Условия выполнения работ	Работы выполняются согласно дефектного акта, машинами и механизмами подрядчика. Выполнение работ производиться в соответствии с требованиями норм и правил и соблюдением технологических процессов. Жилье работникам подрядчика не предоставляется. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного движения. При производстве работ подрядчику необходимо вести общий журнал учета производимых работ.
9.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	рублей 00 копеек
	2	3
10.	Вид цены. Порядок формирования цены контракта	Твердая цена. В цену контракта входит цена транспортировки машин и механизмов к месту производства работ, страхование, уплата таможенных пошлин, непредвиденные расходы, расходы на перевозку рабочих, на временные здания и сооружения. уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением контракта.
11.	Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ	Участники представляют свидетельство о допуске к работам, лицензии, сертификаты.
12.	Требования к безопасности выполняемых работ	Подрядчик обязан обеспечить выполнение межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) .
113.	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии*	Работы выполняются качественно. Грейдирование грунтовых дорог без учета подсыпки ГПС включает планировку откосов и полотна дороги грейдером (планировка поверхности со срезкой неровностей, засыпка углублений срезанным грунтом, планировка основной площадки полотна, устройство сливной призмы, разравнивание грунта и планировка).Гарантийный срок работы должен быть не менее 30 дней. Исправление дефектов в период гарантийного срока в течение 5 дней, за счет подрядчика
114.	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ	Акт выполненных работ. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ согласно подписанного контракта. Справка о стоимости работ, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Тел.: (8861-

Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

грейдирование дорог на территории Староминского сельского поселения

№ пп	Раздел	Информация
1	2	3
1.	Полное наименование объекта	Грейдирование дорог территории Староминского сельского поселения
2.	Данные о прохождении экспертизы	Не требуется.
3.	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса	1. Нарезка кюветов, планировка под укладку гравийной песчаной смеси протяженностью 1,55км.– 25 часов. 2. Грейдирование грунтовых дорог, протяженностью 102,85 км – 170 часов. 3. Планирование обочин асфальтированных дорог, протяженностью 6,1 км – 25 часов. 4. Планирование территорий общественных мест, кладбищ – 9,6 га – 32 часов.
4.	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Безналичный расчет. В течение 14 банковских дней после предъявления счета-фактуры и справки о выполненных работах.
5.	Разработчик документации	Администрация Староминского сельского поселения
6	Место выполнения работ	Краснодарский край, территория Староминского сельского поселения
7.	Срок выполнения работ	С момента подписания муниципального контракта до 01.11.2010 г.
8.	Условия выполнения работ	Работы выполняются согласно дефектного акта, машинами и механизмами подрядчика. Выполнение работ производиться в соответствии с требованиями норм и правил и соблюдением технологических процессов. Жилье работникам подрядчика не предоставляется. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного движения. При производстве работ подрядчику необходимо вести общий журнал учета производимых работ.
9.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	рублей 00 копеек
	2	3
10.	Вид цены. Порядок формирования цены контракта	Твердая цена. В цену контракта входит цена транспортировки машин и механизмов к месту производства работ, страхование, уплата таможенных пошлин, непредвиденные расходы, расходы на перевозку рабочих, на временные здания и сооружения. уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением контракта.
11.	Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ	Участники представляют свидетельство о допуске к работам, лицензии, сертификаты.
12.	Требования к безопасности выполняемых работ	Подрядчик обязан обеспечить выполнение межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) .
113.	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии*	Работы выполняются качественно. Грейдирование грунтовых дорог без учета подсыпки ГПС включает планировку откосов и полотна дороги грейдером (планировка поверхности со срезкой неровностей, засыпка углублений срезанным грунтом, планировка основной площадки полотна, устройство сливной призмы, разравнивание грунта и планировка).Гарантийный срок работы должен быть не менее 30 дней. Исправление дефектов в период гарантийного срока в течение 5 дней, за счет подрядчика
114.	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ	Акт выполненных работ. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ согласно подписанного контракта. Справка о стоимости работ, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Тел.: (8861-