Правовой статус документов (стр. 3 )

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Новороссийск «_____» ____________ 2013 г.

», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и. о. заместителя директора по капитальному строительству, ремонту и связи , действующего на основании Доверенности от ______________ с одной стороны, и _____________________ ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции объекта «ГМССБ, район Черного моря, морской район А1 Сочи» (усиление антенной башни), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

1.2. Виды, объем и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определены Техническим заданием (Приложение ) и Локальным ресурсным сметным расчётом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику полную информацию о месте приобретения и цене материалов, используемых при выполнении работ, включая паспорта, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество материалов, а также копии счетов на приобретенные строительные материалы и изделия.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными организациями.

2.1.4. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку остатков материалов и отходов.

2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня окончания работ по настоящему договору и принятия их Заказчиком осуществить демонтаж и вывезти принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.7. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору несет ответственность за выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по соблюдению техники безопасности при производстве работ, мероприятий по охране окружающей среды в течение всего срока действия договора.

2.1.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, предназначенных для выполнения работ по настоящему договору.

2.1.9. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм по охране окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

2.2.Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на территорию объекта, указанного в п. 1.1.

2.2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

-  начало производства работ – с момента подписания Договора;

- окончание работ – ______________________.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОДРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение ) и составляет: ____________ (_____________) руб., в том числе НДС 18% ____________(_____________).

4.2. Цена работ по настоящему Договору включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, включая стоимость материалов, а также налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

4.3. Цена работ является твердой, изменению не подлежит.

4.4 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ, установленной п. 4.1. настоящего договора, что составляет _____________________ рублей, в том числе НДС 18% __________________________ в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.5. Оплата за выполненные работы производится за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) с приложением исполнительной документации.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), направляет Подрядчику подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

5.3. Мотивированный отказ Заказчика от оформления акта о приёмке выполненных работ должен содержать перечень выявленных дефектов в работе и разумный срок для их устранения.

5.4. При неполучении Подрядчиком по истечении 5 (пяти) рабочих дней со времени предоставления подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.

5.5. Стороны в течение трёх рабочих дней с момента подписания Договора письменно передают друг другу список лиц, уполномоченных представлять их на месте выполнения работ, а также определяют объемы их полномочий. В дальнейшем об изменениях в составе указанных лиц стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.).

6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими пользованию объектом, указанным в п. 1.1. настоящего договора, по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.4.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.4.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по выполнению работ в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право удержать соответствующий размер пени из окончательного платежа по договору.

6.9. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.10. Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Ответы на претензии по настоящему договору даются сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору Подрядчиком работы и использованные материалы составляет ______ (____________) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.

9.3. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в указанный Заказчиком срок устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

9.4. В случае если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные дефекты в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных убытков.

9.5. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены при приемке работ, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.

9.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют пользоваться Объектом, указанным в п. 1.1. настоящего договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.5. Приложения:

-  № 1 Техническое задание;

-  № 2 Локальный ресурсный сметный расчет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК »: , стр.7 Азово-Черноморский бассейновый филиал »: 9. , р/с: Банк получателя: филиал ВТБ» в г. Ростов–на–Дону БИК: к/с:		ПОДРЯДЧИК
________________ / / мп		_______________/_____________/ мп

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылки на пункты документации	Сведения
Раздел 1	Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – , Телефон/факс: (86, (86; (8617)676-502
Раздел 1	Предмет запроса предложений: выбор организации на выполнение работ по реконструкции объекта «ГМССБ, район Черного моря, морской район А1 Сочи», расположенного в г. Сочи, гора Ахун
Раздел 2	Начальная (лимитная) цена договора: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях. В цену должны быть включены все возможные расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.
Раздел 1	Финансирование: собственные средства Заказчика.
Раздел 1	Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений
Раздел 2	Требования к участникам запроса предложений: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: - непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Раздел 5	Порядок расчетов: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ, в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета. Оплата за выполненные работы производится за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.
Раздел 2	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений ·  Опись документов (форма 3.1.) ·  Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.); ·  Коммерческое предложение (форма 3.3.); ·  Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4); ·  Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5); ·  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; ·  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений; ·  Копии регистрационных документов; ·  Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта); Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения заказа, к следующим видам работ: - 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; - 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. Или копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты: - п.33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); - п. 33.8 Здания и сооружения объектов связи. Для допуска к участию в открытом запросе предложений, в данном свидетельстве предельная стоимость по одному договору на осуществление организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства должна быть не менее начальной (максимальной) цены, установленной в настоящей документации.
Раздел 1	Обеспечение заявки: не требуется
Раздел 1	Обеспечение исполнения контракта: не требуется
Раздел 1	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 07 июня 2013 года

[1] В случае если согласно законодательству стоимость работ НДС не облагается, то необходимо приложить обосновывающие документы