Оперативная закупка

Оперативная закупка № _____ от ___________

Уважаемые господа!

, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения на ПИР, СМР по лоту: Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС «Пионерская», строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская» ПО НЭС.

1.  Ведомость работ

1.  Основание для проектирования	Инвестиционная программа на 2012 г .
2.  Район строительства	Караидельский район Республики Башкортостан
3.  Перечень проектируемых объектов	Строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская» 35/10кВ и комплектация дополнительной ячейки 10кВ с системой релейной защиты на ПС. Реконструкция системы сбора и передачи телеинформации на ПС Пионерская 35/10 кВ (телемеханизация).
4.  Вид строительства	Реконструкция
5.  Стадийность проектирования	Рабочая документация
6.  Объем работ	Строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская» 35/10кВ и комплектация дополнительной ячейки 10кВ с системой релейной защиты на ПС. Для электроснабжения многочисленных застроек физических лиц вдоль прибрежной зоны Павловского водохранилища Караидельского района Республики Башкортостан, проектом предусмотреть строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская». Общая протяженность проектируемой ВЛЗ-10 2,8 км (ориентировочно) Тип опор определить проектом Провод на ВЛЗ-10 кВ предусмотреть СИП-3 (сечение выбрать в ходе проектирования) Предусмотреть монтаж заземляющих устройств и молниезащиты. На концевой опере предусмотреть установку разъединителя (РК) РЛНД-10 Предусмотреть вырубку просеки протяженностью 1,1 км. Выполнить топографо-геодезические работы Климатический район по гололеду и по ветру определить проектом. Пролеты опор принять согласно данным районирования. На ПС Пионерская 35/10 с целью присоединения проектируемой ВЛЗ-10кВ предусмотреть комплектацию (существующей) ячейки №1 10кВ с системой релейной защиты. В ячейке предусмотреть установку вакуумного выключателя типа BB/TEL-10-20/630 У2 со встроенным приводом и блоком управления, выключателем типа БУ/TEL-100/,3А, комплектом адаптации, микропроцессорной релейной защитой БМРЗ-101, блоком питания «ОРИОН» БПМ, ключом управления ПМОВ автоматом АП-50 и трансформаторами тока ТВК-10. Выбранные в процессе проектирования строительный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ).  СНиП (строительных норм и правил), САНПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм. Реконструкция системы сбора и передачи телеинформации на ПС Пионерская 35/10 кВ (телемеханизация). Для организации системы сбора и передачи телеинформации определить комплекс технических средств телемеханики и внутриобъектовой связи на ПС 35 кВ, обеспечивающих выполнение следующих требований: Система сбора телеинформации должна обеспечивать спорадический, циклический, периодический и фоновый способ передачи, а также передачу по запросу; должна быть обеспечена возможность измерения и передачи: а) по каждой точке измерения на присоединениях - значений тока, активной и реактивной мощности, б) с ТН систем и секций шин - частоты и напряжения, в) с ПС - температуры окружающей среды. Передаваемая телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени; Точки измерения на ПС 35 кВ, объем передаваемой информации согласовать с ПО НЭС, при этом должна быть учтена телеинформация о фактической нагрузке, подключаемой к устройствам ПА (кроме АЧР); В тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5; Вероятность появления ошибки телеметрической информации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205.88; Протокол передачи телеинформации должен соответствовать рекомендациям Международной электротехнической комиссии (IEC) IEC или IEC . Реализация протокола IEC или IEC должна быть согласована с ПО НЭС. В целях унификации оборудования телемеханики применяемого в для телемеханизации подстанции предлагается применить устройство телемеханики контролируемого пункта «Исеть» производства «НТК Интерфейс» г. Екатеринбург. КП предназначен для сбора телеметрической информации и передачи её на пункт управления (ПУ), приёма и исполнения команд телеуправления (ТУ) от ПУ. КП обеспечивает сбор информации о состоянии двухпозиционных объектов (ТС) и значениях измеряемых величин телеизмерений текущих (ТИТ).
7.  Состав проекта	В состав проекта на строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская» 35/10кВ и комплектацию дополнительной ячейки 10кВ с системой релейной защиты на ПС необходимо включить: 1) Пояснительную записку, включающую в себя разделы: общие данные; район климатических условий; электротехнические решения; строительные решения; заземление, защита от перенапряжения; охрана окружающей среды; организация строительства; охрана труда и техника безопасности. Рабочие чертежи; Спецификации на оборудование и материалы; Сметную документацию согласно разработанному проекту; Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. В состав проекта на реконструкцию системы сбора и передачи телеинформации на ПС Пионерская 35/10 кВ (телемеханизация) необходимо включить: Пояснительную записку, включающую в себя разделы; общие данные (характеристики объекта телемеханизации, основные технические решения) комплекс программно-технических средств телемеханики (структурную схему комплекса, организацию сбора параметров ТС, организацию сбора параметров ТИ, организацию телеуправления, внутренние и внешние кодовые линии связи) электропитание и заземление используемые кабели и их номенклатура спецификация технических средств 2) Рабочие чертежи; структурную схему телемеханизации нормальную схему подстанции перечень телесигналов перечень телеизмерений схему соединений контролируемого пункта вид шкафа телемеханики схему цепей телесигнализации схему цепей телеизмерений схему цепей телеуправления кабельный журнал 3) Спецификацию; 4) Сметную документацию согласно разработанному проекту
8.  Требования к сметной документации	Сметную документацию представить в двух уровнях цен: В базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 по сметным нормативам уточненной редакции ТЕР-2001 (выпуска 2008 и 2009 г.); В текущем уровне цен с применением индексов изменения стоимости строительства к ТЕР, разрабатонных . В сметную документацию включить: Расчет затрат на проведение пуско-наладочных работ. Затраты на содержание Заказчика в размере 4% Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка; В составе сметной документации выполнить отдельные локальные сметные расчеты на каждый объект строительства: Строительство ВЛЗ-10кВ Комплектацию дополнительной ячейки 10кВ с системой релейной защиты, пуско-наладочные работы Реконструкция системы сбора и передачи телеинформации, пуско-наладочные работы
9.  Выделение пусковых комплексов	Не предусматривать выделение пусковых комплексов в проектной и рабочей документации.
10.  Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации	Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным
11.  Срок выполнения проектной и рабочей документации	Срок начала работ - 01.11.2012 Срок окончания работ – 30.11.2012
12.  Требования к оформлению и сдаче проектной и рабочей документации	Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD, при этом текстовую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, сметную документацию в формате MS Excel и Гранд-Смета, графическую информацию в формате AutoCAD. Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ОКС ПО НЭС. Документация, предоставляемая заказчику по окончанию работ, должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации исходными данными и соответствовать действующим на данный момент законодательным и нормативно-техническим документам.
13.  Особые условия	Разработанная документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Проектная организация получает все необходимые согласования и положительное заключение внутренней экспертизы заказчика. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, схемы и др; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами. Проектная документация должна предусматривать соблюдение требований охраны труда при проведении монтажных работ; Проектной документацией предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. Данные требования изложить в отдельном разделе «Охрана окружающей среды».

2.  Требования к подрядчику:

№ п/п	Показатель	Описание
1	Квалификационные требования к подрядчику	Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - Работы должны выполняться собственным персоналом, при наличие субподряда, необходимо дополнительное согласование с заказчиком - Подрядчик выполняет объем технического задания полностью.
3	Гарантийные обязательства	Подрядчик несет ответственность за принятые проектные решения и гарантирует качество выполненных работ (не менее 3 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию)
4	Требования к составлению сметной документации	Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. - Подрядчик должен предоставить сметную документацию в базисном на 01.01.2011г. и текущих ценах.
5	Порядок оплаты	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.
7	Иные требования к подрядчику	- Подрядчик должен входить в саморегулируемую организацию - Исполнитель должен иметь Сертификат соответствия системы менеджмента качества и поставляемых услуг требованиям ИСО (ISO 9001:2008), либо подтвердить документально, что находится в стадии получения указанного сертификата. Иметь реально работающую систему контроля качества выполняемых работ на основе постоянного технического надзора за всеми этапами строительства. - Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Гарантийную документацию
8	Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес	По техническим вопросам: начальник ОКС , Email: *****@.

3.  Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Караидельский район

4.  Срок начала работ: 01.11.12.

5.  Срок окончания работ 30.11.12.

6.  Требования к сроку действия оферты: до окончания работ

7.  Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

8.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.

9.  Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

10.  Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11.  Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».

12.  Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

13.  Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

14.  В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.

15.  Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Для справок обращаться:

- по техническим вопросам: начальник ОКС , Email: *****@. -по организационным вопросам: инженер тел.[phone]

Приложение.

Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______

Форма 2 Анкета Участника

Форма 3 Проект договора

Форма 4 Дополнительное соглашение к договору

Форма 5 Протокол разногласий к договору

Предложения (Форма 1)

Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___  от ___________

От: (наименование и местонахождение юр. лица )

ФИО, адрес физ. лица

Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____  от _______предлагаем ____________________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата проведения работ	Цена единицы, (руб.) без НДС	Общая сумма, (руб.) без НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС ( %)
Всего с НДС:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

Гарантия: _______________________________________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

Договор подряда №

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС «Пионерская», строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская»

г. Нефтекамск «__» ______________2012г.

Общество с ограниченной ответственностью распределительные электрические сети», именуемое в дальнейшем "Заказчик", «БашРЭС» А., действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г., зарегистрировано в реестре за № 6-4040, с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,

), на основании протокола заседания Закупочной комиссии _______ от __________. по оценке коммерческих предложений и выбору победителя по лоту №_________ (в КИС ________) на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС «Пионерская», строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС «Пионерская», строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Пионерская», далее по тексту «объект». Объем работ на объекте оговаривается техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору).

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. «Подрядчик» обязуется завершить выполнение работ и сдать проект «Заказчику», в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и составляет в текущих ценах _____________ рублей,(__________________ рублей _______копеек), в т. ч. НДС 18% ___________ руб.

2.2.  Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами :

Начала работ: 01.11.12

Окончания работ: 30.11.12

4. Обязанности Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4.3. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти получение положительного заключения экспертизы (при необходимости).

4.4. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы и экспертизы проводится Подрядчиком за свой счет.

4.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.8. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.10. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.11. Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик.

4.12. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ, либо направит подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика.

4.13. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

4.14. Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

4.15. При оформлении расчетов по договору Подрядчик должен выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ не позднее 5 дней, считая со дня выполнения работ.

4.16. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по договору и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

4.17. Временем исполнения обязательств Подрядчика по договору в целом является дата подписания акта сдачи-приема проектной продукции после получения положительного заключения экспертных организаций по выполненной проектной продукции.

5. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 9 настоящего Договора.

5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик вправе привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками технической документации или выполненных изыскательских работах.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

6.1.2. Подрядчик в день завершения работ направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

6.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

6.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Если Подрядчик своевременно не направит своего представителя для подписания акта с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт, и Стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

6.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы (указывается в случае, если проведение изыскательских работ предусмотрено предметом Договора). После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

6.5. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

7.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

8.  Оплата работ и взаиморасчеты

8.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.

10. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

9.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Ответственность сторон

10.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

10.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.

10.3. Ответственность сторон по настоящему договору наступает с момента выставления претензии.

10.4. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Подрядчиком НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает сам Подрядчик.

11. Внесение изменений в договор

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность реконструкции, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки реконструкции и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

12.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

13. Прекращение договорных отношений

13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ;

- при принятии решения о консервации объекта.

- аннулирования лицензий на проектную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- банкротства Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика;

13.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.

14. Особые условия

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

14.4. Ни одна из сторон не вправе уступать или передавать иным образом третьим лицам права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то другой стороны.

14.5. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.

14.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

14.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПО НЭС Юр. адрес: РБ, г. Уфа, ИНН – ПО НЭС Башкортостан, г. Нефтекамск, КПП - Расчетный счет - в филиале в г. Уфа Кор. счет - БИК – , ОГРН -

Подрядчик

От Заказчика: От Подрядчика:

Директор

_______________ ________________

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».