Открытое акционерное общество «60 арсенал» 248032 г. Калуга, ул. ОГРН e-mail: *****@***ru | ||
От ________________ № _____________ | ||
На №______________ от _____________ | ||
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
Уважаемые господа!
60 арсенал» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас в срок до 12час.00мин. (время московское.) до 20 апреля 2012года сделать предложение (оферту) по капитальному ремонту электрощитовых производственных корпусов цеха №25, цеха №7, СМУ и ГП 60 арсенал» согласно техническому заданию Приложение к тексту настоящего предложения.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.
Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня решения подписать Договор (Приложение ), прилагаемый к настоящему приглашению и являющийся его неотъемлемой частью. Отказ победителя от условий данного договора полностью или частично может быть расценен как отказ от предложенной им оферты с возможностью аннулирования результатов тендера.
I Оферта Претендента должна содержать:
1. Коммерческое предложение (Приложение );
2. Анкету Претендента (Приложение );
Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте: www. *****.
II. Документы Претендента при заключении договора должны содержать:
1. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения предложение делать оферты выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2. заверенные в установленном порядке копии учредительных документов(устав с изменениями и дополнениями);
3. заверенное в установленном порядке свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;
4. нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет;
5. балансовый отчет за последние 2 года с отметкой налоговой инспекцией;
6. банковские реквизиты юридический и фактический адреса, номер телефона, факса
7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
8. копию лицензии на осуществление электротехнических работ;
9. копию лицензии на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну (при наличии).
Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заказчик имеет право продлить срок подачи оферты.
I I I. Стоимость работ по договору:
Максимальная стоимость работ по договору составляет 3 150 тысяч рублей
С более подробной информацией можно познакомиться по телефонам:
• по вопросам оформления документов:
6-87 или *****@***ru
• по техническим вопросам и по вопросам доставки продукции:
6-87 или *****@***ru
Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ с возможной рассрочкой платежа до 1 месяца.
Сроки выполнения работ: до 01 октября 2012г
Место выполнения работ (поставки):
№ | Адрес |
1 | 1 |
Исполнительный директор
Приложение
Техническое задание
на капитальный ремонт электрощитовых производственных корпусов
60 арсенал»
№ | Наименование работ | ед. изм | кол-во |
Цех СМУ и ГП | |||
1 | Демонтаж вводных рубильников | шт | 2 |
2 | Монтаж ВРУ с узлами учета | шт | 2 |
3 | Присоединение кабельных линий и проводов | к-т | 1 |
Цех №25 | |||
4 | Демонтаж старых электрощитов | шт | 6 |
5 | Монтаж новых щитов | шт | 6 |
6 | Присоединение кабельных линий и проводов | к-т | 1 |
Цех №7 | |||
7 | Демонтаж старых электрощитов | шт | 10 |
8 | Монтаж новых щитов | шт | 13 |
9 | Присоединение кабельных линий и проводов | к-т | 1 |
Электрическая схема ВРУ участка СМ и ГП
ВРУ – 0,4 кВ участка СМ и ГП состоит из 2-х вводных распределительных устройств смонтированным по следующим стандартным схемам:
· Ввод 1 – схема 41, обозначение ячейки ВРУ – 3А – 41 – УХЛ4
· Ввод 2 – схема 41 , обозначение ячейки ВРУ – 3А – 41 – УХЛ4
Электрическая схема ячеек ЩО – 70 цеха 25
РУ – 0,4 кВ электрической щитовой цеха 25 состоит из 6 ячеек ЩО – 70 смонтированным по следующим стандартным и нестандартным схемам:
· ячейка 1,4,5 – схема 02, обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 02У3
· ячейка 2,6 – схема 04 (нестандартная), обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 04У3 вместо разъединителей установить автоматические выключатели с электромагнитным приводом и кнопочным управлением
· ячейка 3 – схема 76 , обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 76У3
Электрическая схема ячеек ЩО – 70 цеха 7
РУ – 0,4 кВ электрической щитовой цеха 7 состоит из 13 ячеек ЩО –секции) смонтированным по следующим стандартным и нестандартным схемам:
Секция №1
· ячейка 1(освещение) – схема 02, обозначение ячейки
ЩО – 70 – 1А – 02 У3
· ячейка 2 (ввод) – схема 33, обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 33 У3
· ячейка 3,4,5,6,7 – схема нестандартная, обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – н
Секция №2
· ячейка 1(освещение) – схема 02, обозначение ячейки
ЩО – 70 – 1А – 02 У3
· ячейка 2 (ввод) – схема 30, обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 30 У3
· ячейка 3,4 – схема 03 , обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 03
· ячейка 5,6 – схема 02 , обозначение ячейки ЩО – 70 – 1А – 02
Главный энергетик //
Приложение
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На кап. ремонт электрощитовых производственных корпусов предприятия
Наименование организации и организационно-правовая форма: ________________________,
расположенный по адресу: ________________________________________________________,
телефон: _________________, факс: _______________
в лице _________________________________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)
Уважаемые господа!
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем кап. ремонт электрощитовой производственного корпуса в соответствии с условиями настоящей оферты, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Цена за ед. (руб.) включая НДС 18% | Стоимость руб., включая НДС 18% |
ИТОГО |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ работ составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.
Стоимость работ включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы отгрузка, доставка до склада и разгрузка, командировочные расходы. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.
Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения выполнить работы, оказать услуги в сроки указанные в настоящем коммерческом предложении.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
А также подтверждаем, что у _______________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 60 арсенал» на капитальный ремонт электрощитовых производственных корпусов цеха №25, цеха №7, СМУ и ГП с требованиями предложения делать оферты и условиями наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня со дня решения подписать Договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица).
(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)
Приложение
На бланке организации
Дата, исх. Номер
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
№ | Наименование | Сведения о Претенденте |
1 | Наименование организации – для юридического лица, Ф. И.О. – для физического лица | |
2 | Организационно-правовая форма (для юридического лица) | |
3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица) | |
4 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) | |
5 | Юридический адрес (для юридического лица) | |
6 | Фактическое местонахождение (для юридического лица) Адрес места жительства (для физического лица) | |
7 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение (для юридического лица) | |
8 | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) | |
9 | Телефоны Участника размещения заказа (с указанием кода города) | |
10 | Факс Участника размещения заказа (с указанием кода города) | |
11 | Адрес электронной почты Участника размещения заказа |
(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)
Приложение
Проект договора
г. Калуга "___" ______________20___ г.
Открытое акционерное общество «60 арсенал» именуемое в дальнейшем Заказчик, , с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице__________________, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по кап. ремонту электрощитовых производственных корпусов цеха №25, цеха №7, СМУ и ГП Заказчику расположенному 1 (далее - работы).
2. Цена Договора
2.1.За Работу, выполненную Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику сумму, размер которой определен сторонами в Протоколе согласования договорной цены.
2.2. Цена Договора, включая все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги, сборы и пошлины, составляет 3 руб. 00 коп.
2.3. В случае обоснованного изменения объема работ, но не более 10% от объема работ предусмотренных настоящим договором, стороны договариваются об изменении цены договора.
3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1.Календарные сроки выполнения строительно-монтажных по кап. ремонту электрощитовой производственного корпуса определены сторонами:
3.1.1.начало работ: в течение 10 рабочих дней с момента предоплаты;
3.1.2. окончание работ: в течение месяца с начала выполнения работ;
3.2.Работы по Договору выполняются в соответствии с техническими условиями электроснабжающей организации на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.
3.3.Датой окончания выполнения Работ является дата передачи Заказчику акта сдачи-приемки работ.
3.4. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предъявляемым к такого рода работам.
4. Сдача-приемка выполненных работ
4.1.В течение 2(двух) рабочих дней с момента выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемке строительно-монтажных работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об окончании работ и акта сдачи-приемки работ обязан их рассмотреть, подписать или дать мотивированный отказ в письменном виде.
4.2.В случае мотивированного отказа от подписанию акта сдачи-приемки Стороны составляют двухсторонних акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
5.Порядок оплаты
5.1.Расчет за выполненную работу производится на основании сметы, счета, акта сдачи-приемки работ. Форма оплаты — безналичный расчет.
5.2. Перед началом Работ, в течение 10 (десять) банковских дней после подписания Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________________ руб, что составляет 50% стоимости Договора.
5.3. Оставшаяся сумма по Договору выплачивается Заказчиком после получения письменного извещения от Подрядчика обо окончании строительно-монтажных работ и подписания акта сдачи-приемки работ.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик:
6.1.1.Обязан на весь период Работ назначить своего представителя, с которым Подрядчик решает все вопросы, возникающие при выполнении Работ по данному Договору.
6.1.2. Обязан принять надлежащим образом выполнение Работы и оплатить их.
6.1.3. Имеет право проверять ход и качество выполнения Работ.
6.1.4. Обеспечить подключение оборудования Подрядчика.
6.2. Подрядчик:
6.2.1. Обязан выполнить и передать Заказчику согласованную проектную документацию на объект выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.2. Обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки, которые выявились при сдаче объектов выполнения работ.
6.3. 6.2.3. Обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.
6.2.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для выполнения Работ.
7. Ответственность сторон
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств.
7.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. Если отступления в работе от условий Договора не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе потребовать возмещение причиненных убытков.
7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.7. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
8. Расторжение договора.
Срок гарантии на вышеуказанные работы 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих возникновение таких обстоятельств, выданных правомочными на то органами.
9.3. В случае обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор
10. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. Разрешение споров
1.1.В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для разрешения их путем ведения переговоров.
11.2. Если спорный вопрос не был разрешен в результате переговоров Сторонами, они имеют право обратиться в Арбитражный суд Калужской области в соответствии с действующим законодательством.
12. Условия и порядок внесения изменений и дополнений в Договор, расторжение Договора
12.1.Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер заключенного Договора, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон)
10.Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи сторон
Заказчик: | ПОСТАВЩИК: |
60 арсенал» 248032 , / КПП р/с 400 0571 к/с 300 0798 В филиале ВТБ в г. Калуге, г. Калуга | (наименование организации) Юридический адрес: __________________ Фактический адрес: __________________ тел/факс ___________________________ ИНН/КПП _________________, БИК _________________ р/сч _______________________________ в ______________________________________ к/сч __________________________________ |
Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Исполняющий обязанности
генерального директора 60 арсенал»
// ____________/_______________/
М. П. М. П.
