Контракт (стр. 1 )

ГЛАВА V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № __________

На содержание очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовом переходе соединения ул. Стахановская – ул. Чкалова – ул. Старцева - Ива и на мостовом переходе через р. Мулянка по ул. Строителей г. Перми.

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» ПЕРМСКОГО КРАЯ И

______________________________________________________

на 2011 год.

г. Пермь _____________2011 г.

Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

Содержание:

Раздел № Наименование

1.   Предмет контракта

2.   Стоимость контракта

3.   Порядок и условия расчетов и платежей

4.   Производство работ

5.   Обязательства сторон

6.   Гарантии

7.   Расторжение контракта

8.   Ответственность сторон и разрешение споров

9.   Прочие условия

10. Юридические адреса сторон

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств в соответствии с Приложениями №№ 1-6 к контракту:

а) выполнить работы по содержанию очистных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального значения Пермского края;

б) обеспечить условия для постоянной и бесперебойной работы очистных сооружений на региональных автомобильных дорогах общего пользования;

в) обеспечить безопасность движения на автомобильных дорогах в соответствии с Приложением №№5, 6;

г) обеспечить требования к качеству содержания, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами и другими нормативными документами к состоянию водных стоков в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами

д) осуществлять систематический надзор за сохранностью очистных сооружений, с ведением журнала технадзора, представлять Заказчику информацию обо всех случаях порчи очистных сооружений, информацию о самовольной застройке полосы отвода и придорожной полосы, установки рекламных щитов, разрушений от стихийных бедствий, принимать участие в выявлении лиц, виновных в порче очистных сооружений, а так же других нарушениях, с оформлением заявления по факту обнаружения порчи, разрушения в органы внутренних дел и донесения по форме Приложения № 9, 9а (если установлено лицо, совершившее правонарушение) в течение 12 часов после обнаружения;

е) осуществлять контроль над использованием и охранной зоны очистных сооружений в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края N 694-п от 7 октября 2009 г. и Закона Пермского края ПК с оформлением донесения по форме Приложения № 9 в течение 12 часов после обнаружения нарушения;

ж) осуществлять участие в расследованиях ДТП и информировать Заказчика обо всех случаях ДТП по форме донесения (Приложение ) в течение 12 часов;

з) ежемесячно (в срок до 20 числа текущего месяца) проводить сверку данных о ДТП в районном ГИБДД с представлением справки, заверенной районным органом ГИБДД;

и) осуществлять контроль над работой техники задействованной на содержании очистных сооружений, путем использования систем спутниковой навигации;

к) своевременно уведомлять Заказчика о выявленных в процессе исполнения настоящего контракта дефектах объектов (участков объектов), находящихся на гарантии для предъявления Заказчиком соответствующих претензий Подрядчику, исполняющему гарантийные обязательства.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по содержанию очистных сооружений определена результатами торгов и подтверждена сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение ), и составляет ___________________________________________________________рублей,

(сумма прописью и в числовом выражении)

с учетом НДС без дальнейшей индексации (Приложения №№ 3,4).

2.2. Стоимость работ по контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Оплата принятых работ за отчетный период производится по уровню содержания в пределах стоимости, определенной в Приложение с учетом требований Приложения №5 и 6. В случае несоответствия фактического уровня содержания требуемому, Заказчик уменьшает Подрядчику стоимость выполненных работ на сумму, определяемую в соответствии с Приложением №5, отраженную в Акте оценки уровня содержания очистных сооружений (Приложение ) являющегося неотъемлемой частью Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3, Приложение ).

3.2. За не обеспечение Подрядчиком установленного уровня содержания очистных сооружений Подрядчик уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости месячного содержания куста (куст - совокупность дорог (участков дорог) и мостовых сооружений, обслуживаемых Подрядчиком по настоящему контракту), за каждый случай нарушения уровня содержания в отчетном периоде.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком на основании справок о выполненных работах (форма КС-3), Акта оценки уровня содержания очистных сооружений (Приложение ) и Акта оценки выполнения Подрядчиком обязательств (Приложение ).

3.4. Заказчик в течение 30 дней, после оформления Справок о стоимости выполненных работ за отчетный период по форме Приложения № 11 с учетом п.5.3. оплачивает принятые работы по содержанию.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

.1.Заказчик назначает своего представителя (Приложение а) на очистные сооружения (Приложение ), закрепленные за Подрядчиком, который осуществляет систематический (не реже 2 раз в неделю) контроль качества содержания очистных сооружений.

Подрядчик назначает своего представителя (Приложение б) уполномоченного подписывать все акты (в т. ч. акт приемки выполненных работ форма КС-3) и иные справки и документу относящиеся к данному контракту.

4.2. При наличии замечаний к качеству содержания очистных сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 5 и требованиями по обеспечению безопасности движения, изложенными в Приложении № 6, представитель Заказчика определяет уровень содержания в соответствии с Приложениями №№ 5 и 6, с заполнением формы Приложения № 7, о чем уведомляет Подрядчика посредством факсимильной связи.

4.3. В летний период работы по содержанию:

- расконсервация сооружений;

- пусконаладочные работы

должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 20 мая.

4.4. При наличии замечаний к качеству содержания Заказчик выдает Подрядчику Предписание по форме Приложения №8а.

В случае выявления замечаний к качеству содержания, влияющих на гарантийные обязательства объектов (участков объектов), находящихся на гарантии, Заказчик вправе совместно с Подрядчиком, исполняющего гарантийные обязательства на данном объекте (участке объекта), выдать подрядчику, осуществляющему содержание объекта (участков объекта) Предписание по форме Приложения №8б.

4.5. При наличии дорожно-транспортного происшествия, связанного с дорожными условиями по вине Подрядчика (подтвержденное справкой ГИБДД или административным протоколом), Заказчик при подписании Справки стоимости выполненных работ (Приложение ), удерживает 50% от стоимости принятых к оплате работ по содержанию данного куста (лота) за отчетный период, в котором было совершено ДТП. Подрядчик, также обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате ДТП в случае рассмотрения данных споров в суде. Если невиновность Подрядчика будет установлена судом, удержанные Заказчиком 50 % подлежат перечислению Подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты получения от него письменного требования и подтверждающих документов.

4.6. Производство работ ведется в соответствии с "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования” (ОДМД), согласно требованиям, изложенных в нормативных документах (Приложение ), «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.201 и в Приложениях №№ 5 и 6.

4.7. В случае, если работы выполнены с нарушением технологий, Подрядчик обязан переделать данные работы, доведя уровень качества выполнения работ и организации движения в местах производства работ до требований, изложенных в нормативных документах (Приложение ), кроме того, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1% от стоимости содержания данного куста (лота) за отчетный период за каждый день просрочки от даты указанной в предписании до устранения замечаний.

4.8. Для выполнения единовременных работ по контракту Подрядчик имеет право на привлечение других организаций по договору субподряда, что в свою очередь не снимает с Подрядчика ответственности за выполнение обязательств перед Заказчиком. При этом Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

4.9. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по содержанию и перечень работ, передаваемых на субподряд, за 10 дней до подписания договора субподряда. Отсутствие согласования дает Заказчику право не оплачивать Подрядчику работы, выполненные субподрядными организациями.

4.10. При выполнение обязательств, предусмотренных подпунктами «г», «д», «е», «ж», «з», «к», п.1.1, п.4.13 и п.5.10 настоящего контракта, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Донесения по форме Приложения № 9, 9а, 13 (если установлено лицо, совершившее правонарушение). В случае отсутствия фактов нарушений в Донесении ставится отметка об отсутствии фактов нарушений. Донесение предоставляется Подрядчиком в срок до 20 числа текущего месяца.

4.11. Подрядчик обязан создать в своем составе специальную диспетчерскую службу, работающую в круглосуточном режиме и обеспечивающую выполнение следующих функций:

- взаимодействие с Заказчиком, администрациями районов, на территории которых расположены очистные сооружения на них, закрепленные за Подрядчиком (Приложение , 1а); подразделениями ГИБДД, МЧС России, гидрометеослужбой;

- контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых очистных сооружений;

- руководство работами своих дорожно-эксплуатационной техники и дежурных бригад.

Для обеспечения исполнения своих функций диспетчерской службой, Подрядчик обязан обеспечить мобильной или радиосвязью машины дорожного мастера, занятые на содержании очистных сооружений.

4.12. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику сведения о проводимых работах (плановых) и участках с ограничением проезда, в порядке, установленном Заказчиком. Сведения предоставляется ежедневно до 9:00 по электронной почте в форме Приложения №15.

предоставляется ежедневно до 9:00 по электронной почте в форме Приложения №15.

4.13. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению содержания очистных сооружений Подрядчик обязан организовать:

- в летний период - круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни;

- в осенне-весенний период - ежедневное круглосуточное дежурство специальной техники.

Графики дежурства с координатами ответственных лиц предоставляются Заказчику не позднее 20 числа каждого месяца.

4.14. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников движения Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по отводу сточных вод, совместно с органами ГИБДД организовывает маршрут движения транспортных средств, временное ограничение и/или запрещение проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог и мостовых сооружений.

С момента обнаружения нештатных ситуаций на очистных сооружений, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.

4.15. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в процессе производства работ, данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если недостатки не будут устранены до момента приемки.

4.16. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.17. В период производства работ по ремонту или реконструкции участка очистных сооружений, объемы работ по летнему содержанию данных участков исключаются. Выполняются работы на других участках куста по письменному заданию Заказчика в пределах стоимости содержания куста, на котором находятся данные участки автодороги. Работы по зимнему содержанию на ремонтируемых, реконструируемых участках выполняются и оплачиваются в полном объеме.

Приемка участка очистных сооружений Подрядчиком на период зимнего содержания у Организации, осуществляющей работы по ремонту или реконструкции участка очистных сооружений, производится на основании Акта обследования сооружения. Данный Акт с указанием недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения, подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Подрядчика и Организации, осуществляющей работы по ремонту или реконструкции участка очистных сооружений.

В случае ДТП на ремонтируемых, реконструируемых участках вследствие указанных в «Акте обследования очистного сооружения» недостатков, ответственность возлагается на Организацию, осуществляющую работы по ремонту или реконструкции участка очистных сооружений, на срок выполнения работ, установленных контрактом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик до начала работ по акту приема-передачи:

- обязан передать Подрядчику программный продукт АРМ "Подрядчик", обеспечивающий возможность электронного обмена информацией о выполняемых работах;

- обязан передать Подрядчику электронный вариант рабочей сметы для работы в АРМ "Подрядчик".

5.2. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного периода. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех раз в отчетный период (месяц). По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки по формам Приложения к контракту, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся по форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

5.3. Заказчик принимает выполненные объемы работ по состоянию на 20 число текущего месяца (при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и сертификатов).

В срок до 20 числа, текущего месяца с учетом п.5.5. Заказчик и Подрядчик оформляют Справку о стоимости выполненных работ за отчетный период в соответствии с условиями контракта по форме Приложения № 11 с использованием программного продукта АРМ "Подрядчик".

При нарушении сроков предъявления оформленных и подписанных сторонами документов, указанных выше, Заказчик переносит сроки приемки и оплаты работ на последующие месяцы до предоставления документов.

Содержание осуществляется в соответствии с заданным нормативом содержания и с требованиями к качеству содержания (Приложение ), требований по безопасности дорожного движения (Приложение ).

В обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств, сокращения срока их прохождения от Заказчика к фактическому исполнителю работ – субподрядчику, Заказчик вправе при перечислении денежных средств Подрядчику указывать целевое назначение платежа – для оплаты работ субподрядчикам. При этом указание Заказчика о целевом использовании перечисленных им денежных средств является для Подрядчика обязательным. Подрядчик обязан перечислить денежные средства субподрядчику, указанному Заказчиком в сроки, оговоренные в договоре между субподрядчиком и Подрядчиком. Невыполнение данного указания Заказчика дает ему право приостановить финансирование работ Подрядчика до выполнения последним указаний Заказчика о целевом использовании перечисленных денежных средств.

Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, производить оплату выполненных работ субподрядчику в пределах финансирования и сроков, согласованных сторонами в календарном графике производства работ, при условии представления субподрядчиком документов, подтверждающих стоимость произведенных работ.

В случае выявления факта неоплаты Подрядчиком выполненных работ субподрядным организациям за предыдущие отчетные периоды, Заказчик вправе приостановить оплату работ Подрядчика в пределах стоимости неоплаченных Подрядчиком работ, выполненных субподрядной организацией, до представления Подрядчиком доказательств оплаты работ субподрядным организациям или урегулирования вопросов по оплате выполненных работ с субподрядными организациями.

5.4. Подрядчик:

- несет ответственность за безусловное обеспечение уровня содержания объектов, в соответствии с требованиями к качеству и срокам ликвидации (Приложения №№ 5, 6 и нормативные документы);

- регулярно производит осмотр объектов содержания и фиксирует обнаруженные дефекты в журнале технического надзора;

5.5. Подрядчик ежедневно ведет исполнительную и производственно-техническую документацию по содержанию очистных сооружений в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение ) и предоставляет ее Заказчику при оформлении Справки (Приложение ) за отчетный период.

5.6. При отсутствии и/или непредставлении Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с Приложением № 10, документов, подтверждающих качество применяемых материалов, Заказчик имеет право не подписывать Справку о стоимости выполненных работ за отчетный период и не производить за данный период оплату.

5.7. Подрядчик участвует в расследованиях дорожно-транспортных происшествий на закрепленных за ним очистных сооружениях (Приложение ), за исключением периодов проведения работ по ремонту и реконструкции. Организует работу по факту порчи мостов в соответствии с Приложением № 9б. В течение 12 часов с момента ДТП и обнаружения повреждения или застройки дороги, информирует Заказчика:

- обо всех случаях ДТП по форме Донесения (Приложение ) и ДТП с сопутствующими дорожными условиями в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», введенным в действие приказом Федеральной дорожной службы России 23 июля 1998 года № 000,

- о повреждениях очистных сооружений в результате наезда транспорта, размывов, стихийных бедствий и самовольной застройкой охранной зоны, установки рекламных щитов, съездов и коммуникаций (размещение которых не согласовано в установленном порядке в охранной зоне моста), сообщает о принятых мерах и состоянии проезда на очистные сооружения (Приложение , 9а (если установлено лицо, совершившее правонарушение)).

5.8. Затраты по ликвидации последствий ДТП, произошедших по вине Подрядчика, производятся за счет собственных средств Подрядчика.

5.9. Подрядчик обязан принять необходимые меры по сохранности очистных сооружений от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванное несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также, проезд по автомобильным дорогам и мостовым сооружениям транспортных средств, масса, нагрузки на ось или габариты которых, превышают допустимые значения), для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и сооружений на них. Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику.

5.10. Подрядчик, по письменному заданию Заказчика, выполняет работы по ликвидации дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, не предусмотренных дислокацией, объектов сервиса, торговых точек, съездов, коммуникаций, размещение которых не было согласовано в установленном порядке в полосе отвода и охранной зоне очистных сооружений.

5.11. Подрядчик принимает меры по охране очистных сооружений от повреждений, а так же по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества, находящегося в составе очистных сооружений и несет имущественную ответственность за сохранность сооружений, кроме случаев противоправных действий третьими лицами.

В случаях повреждения, преждевременного износа и другого ущерба, нанесенного имуществу Заказчика, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан восстановить его за счет собственных средств, или выплатить стоимость имущества в денежном выражении по текущим ценам.

5.12. Подрядчик обязуется осуществлять контроль за исполнением технических условий, полученных от Заказчика, на прокладывание коммуникаций и строительство объектов сервиса в полосе отводе и придорожной полосе очистных сооружений, принятых на содержание.

5.13. Подрядчик, по приглашению Заказчика, принимает участие в работе приемочных комиссий по строительству, ремонту и реконструкции участков очистных сооружений, содержанием которых он занимается.

5.14. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения Устав, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих изменения.

5.15. Подрядчик представляет отчеты в следующие сроки:

- сведения о проводимых работах (плановых) и участках с ограничением проезда по форме Приложения №15 (ежедневно).

5.16. Подрядчик, ежеквартально, в срок с 10 по 15 число после отчетного периода производит с Заказчиком сверку выполненных объемов работ. Акт сверки подписывается обеими сторонами.

5.17. На период срока действия контракта, очистные сооружения закрепляются за Подрядчиком, который гарантирует и несет ответственность за надлежащее исполнение условий контракта.

5.18. Подрядчик обязан оборудовать системами спутниковой навигации (далее системы) дорожную технику, применяемую для содержания закрепленных за ним очистных сооружений(Приложением №№1).

Системы должны иметь конфигурацию совместимую как программно, так и аппаратно с системой, установленной у Заказчика. Местоположение техники, находящейся на объектах содержания должно фиксироваться программным обеспечением Заказчика.

6. ГАРАНТИИ

6.1.Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, заданиями Заказчика и условиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объекта (либо элемента объекта) своими силами и без увеличения стоимости по договору;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

6.2. Если в период гарантийного срока, определенного п.6.5, обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки определенные Заказчиком. При нарушении Подрядчиком согласованного Сторонами срока устранения дефектов, Заказчик вправе устранить их собственными силами, либо силами привлеченных организаций и взыскать с Подрядчика стоимость работ по устранению дефектов.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления (неприбытие для составления) или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, Заказчик составляет односторонний акт, Акт считается действительным с одной подписью Заказчика.

6.5. Гарантийный срок начинается с момента приемки нормативных работ по содержанию и устанавливается: на ямочный ремонт усовершенствованного покрытия - 3 года, на работы по покраске элементов обустройства 6 месяцев. Гарантия распространяется на период действия контракта.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. При досрочном расторжении контракта по соглашению сторон по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1 % от годового объема работ по данному контракту.

7.3. Заказчик вправе инициировать досрочное расторжение контракта в судебном порядке в следующих случаях:

- невыполнение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества содержания очистные сооружения, разд. 4 (более 2-х случаев неисполнения Предписания за 12 предыдущих месяцев);

- при не обеспечении безопасности движения и сохранности автодорог и сооружений на них – подпункт «в» п.1.1, п.4.5, п.5.10-5.12 (более 2-х случаев при не обеспечения за период действия контракта);

- отсутствии финансирования;

- отсутствии техники и средств контроля, указанных в конкурсной заявке Подрядчика;

- при однократном срыве Подрядчиком обязательств по п.8.4 контракта;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.4. Подрядчик до наступления даты расторжения контракта, обязан продолжать выполнение работ по содержанию, а также обязан устранять допущенные дефекты и недостатки за свой счет.

7.5. Подрядчик вправе инициировать досрочное расторжение контракта в судебном порядке в следующих случаях:

- отсутствии финансирования;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.6. При досрочном расторжении контракта в судебном порядке по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от годового объема работ по данному контракту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаты.

8.1.2. За нарушение срока выполнения работ (Приложение ) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости месячного содержания куста (лота).

8.1.3. За неисполнение Предписания в установленные сроки Подрядчик уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости принятого к оплате объема работ отчетного периода (месяц), в котором было выписано Предписание.

8.2. При несвоевременном сообщении Подрядчиком Заказчику или сокрытии от него фактов ДТП и ДТП с сопутствующими дорожными условиями, а так же повреждениях очистных сооружений, несообщению случаев порчи дорог и сооружений на них, и других нарушениях, связанных с самовольной застройкой полосы отвода и охранной зоны, установки рекламных щитов, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременный штраф за каждый случай в размере 2% от стоимости содержания данного куста за отчетный период (Приложение ), в котором предъявляется штраф.

Если порча, разрушения или ДТП наступили в результате неисполнения принятых Подрядчиком обязательств, все повреждения он устраняет за свой счет и возмещает убытки от порчи, разрушения и ДТП третьим лицам.

8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую эксплуатацию очистных сооружений, в объеме обязательств, принятых им по настоящему контракту, за исключением периода производства работ по ремонту и реконструкции участка автодороги и сооружений на ней с момента извещения Заказчиком о производстве работ и до приемки участка очистных сооружений Подрядчиком на период зимнего содержания у Организации, осуществляющей работы по ремонту или реконструкции участка автодороги и сооружений на ней.

8.4. Перерыв в движении транспорта по автомобильной дороге в состав которой входят очистные сооружения на срок более 0,5 часов является недопустимым, за исключением обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, штрафов из стоимости выполненных Подрядчиком работ подлежащих к оплате, при наличии письменного согласия Подрядчика.

8.6. Все споры, связанные с исполнением контракта разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. Предъявление претензий до обращения в Арбитражный суд для сторон обязательно.

8.7. Срок рассмотрения претензий - 15 дней с момента получения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Контракт с _________2011 г. до 31.12.2011 года.

9.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные номера телефона, факса, адрес электронной почты, а также почтовый адрес фактического нахождения, которые будут являться источниками передачи оперативной информации между Заказчиком и Подрядчиком.

9.3. Все изменения, вносимые в настоящий контракт в ходе его исполнения, оформляются дополнительными Соглашениями и вступают в силу после их подписания обеими Сторонами.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы: пожар, стихийные бедствия, военные действия.

9.5. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие обстоятельства.

9.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.7. Подрядчик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

9.8. При решении вопросов, не оговоренных в настоящем контракте, Стороны обязаны руководствоваться Гражданским кодексом РФ и иными законодательными и нормативными правовыми актами.

9.9. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

№ 1 – Перечень очистных сооружений закрепленных за Подрядчиком,

№ 2 – Нормативный перечень работ по содержанию очистных сооружений

№ 2а – Работы и затраты, неучтенные нормами.

№ 3 – Стоимость содержания на 2011г.

№ 4 – Помесячная разбивка средств по содержанию очистных сооружений на 2011 год

№ 5 – Требования к качеству содержания очистных сооружений и величина санкций при несоблюдении требований.

№ 6 – Требования по обеспечению безопасности движения.

№ 7 – Акт оценки уровня содержания очистного сооружения.

№ 8 – Регламент выдачи предписания.

№ 8а – Предписание сроков устранения замечаний по качеству содержания и безопасности движения.

№ 8б – Предписание сроков устранения замечаний по качеству содержания и безопасности движения.

№ 9 – Донесение о случаях порчи очистных сооружений, а так же других нарушениях, связанных с самовольной застройкой полосы отвода и охранной зоны, установки рекламных щитов.

№ 9а – Акт о правонарушениях.

№ 9б – Действия работников дорожных организаций, обнаруживших административное правонарушение.

№ 10 – Перечень исполнительной и производственно-технической документации.

№ 11 – Справка о стоимости выполненных работ по содержанию очистных сооружений (КС-3).

№ 12 - Акт оценки выполнения Подрядчиком обязательств.

№ 13 – Донесение о ДТП.

№ 14 – Протокол согласования договорной цены.

№ 15 – Сведения о проводимых работах (плановых) и участках с ограничением проезда.

№ 16а – Документ о назначении уполномоченного представителя Заказчика.

№ 16б – Документ о назначении уполномоченного представителя Подрядчика .(предоставляется Подрядчиком).

№ 17 – Перечень основных нормативных документов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

________________ _________________

“____ “__________ 2011 г. “____ “____________ 2011г.

Приложение

к контракту № _____ от _____________

Перечень очистных сооружений, закрепленных за Подрядчиком,

Очистные сооружения на р. Мулянка
Очистные сооружения №1
№ п. п.	Наименование элемента	Количество элементов	Примечание
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Пескоилоотделитель	1	V=5.0 м3
3.	Бензомаслоотделитель	1	EuroPEK NS 6
4.	Блок доочистки	1	EuroPEK CF 6
5.	Колодец для отбора проб	1
6.	Канализационный колодец	2
Очистные сооружения №2
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Пескоилоотделитель	1	V=15.0 м3
3.	Бензомаслоотделитель	1	EuroPEK NS 20
4.	Блок доочистки	1	EuroPEK CF 20
5.	Колодец для отбора проб	1
6.	Канализационный поворотный колодец	2
Очистные сооружения на р. Данилиха
Очистные сооружения №1
№ п. п.	Наименование элемента	Количество элементов	Примечание
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Распределительная камера	1
3.	Решётка для очистки от крупного мусора	1
4.	Емкостной блок	1
5.	Отстойник	1	Сорбционные боны
6.	Блок с тонкослойными элементами	1	Ламелевый сепаратор
7.	Осадочный фильтр	1	Промывные фильтры
8	Сорбционный фильтр	1	С заменяемой загрузкой
9	Перепускная камера	1
Очистные сооружения №2
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Приёмная камера	1
3.	Распределительная камера	1
4.	Ёмкостной блок	1
5.	Накопительная ёмкость	1
6.	Оборудование доочистки	2
Очистные сооружения на р. Егошиха
Очистные сооружения №1,2
№ п. п.	Наименование элемента	Количество элементов	Примечание
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Распределительная камера	1
3.	Накопительная ёмкость	1
4.	Блок доочистки	1
5	Перепускная камера	1
Очистные сооружения на р. Ива
Очистные сооружения №2,3,4
№ п. п.	Наименование элемента	Количество элементов	Примечание
1.	Дождеприёмный колодец	1
2.	Распределительная камера	1
3.	Решётка для очистки от крупного мусора	1
4.	Емкостной блок	1
5.	Отстойник	1
6.	Фильтр доочистки	1
7.	Установка приготовления и дозирования коагулянта	1
8	Сорбционный фильтр	1
9	Перепускная камера	1

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: