ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________
Поставка медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части
для нужд _____________________________________
(указывается наименование Заказчика)
г. _________ | «___»________ 201__ г. |
____________________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – Заказчик), от имени и в интересах Воронежской области в соответствии с Уставом, утвержденным __________________________________, в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа __________ (протокол №_______ от __.__.201____ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, поставить Заказчику _______________________________ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 2), Техническим заданием__________ (Приложение 1), планом-графиком поставки (если предполагается поставка Товара к определенной дате), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.
1.2. Техническое задание на поставку Товара (Приложение 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составляется Заказчиком в свободной форме и подлежит согласованию с Поставщиком. Одностороннее изменение условий согласованного Технического задания не допускается.
1.3. Номенклатура и количество поставляемого Заказчику Товара указываются в Спецификации (Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. В Спецификации к Контракту указывается номенклатура, цена по каждой позиции, согласно утвержденным результатам конкурса, и сумма товара всего (с учетом НДС).
1.5. Спецификация составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. В счетах-фактурах Поставщик указывает номер Контракта и Спецификации.
1.6. Обязательства по данному Контракту возникают при условии доведения до Заказчика лимитов бюджетных обязательств и в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Контракт финансируется за счет средств (указывается, за счет какого источника финансируется контракт: федерального, республиканского, областного, краевого бюджетов, внебюджетных средств, средств ФОМС и др.).
2.2. Цена на Товар устанавливается в рублях в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение ) на основании (документа о результатах закупки).
2.3. Общая стоимость Товара, поставленного в рамках настоящего Контракта, не может превышать _____________________, в том числе НДС ____________________________.
2.4. Стоимость каждой позиции, указанная в Приложении № 2 к настоящему Контракту, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта.
2.5. Стоимость Товара включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара.
2.6. Оплата Товара по Контракту осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в течение ____ банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара (при условии доведения до Заказчика лимитов бюджетных обязательств) путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств на основании счета, выставленного Поставщиком.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. В случае прекращения поставок по Контракту по соглашению Сторон или по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически понесенные затраты на поставку Товара и оказание Услуг с учетом уровня рентабельности, предусмотренного структурой контрактной цены.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[Перечень прав и обязанностей Сторон является рекомендуемым и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика].
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В предусмотренный настоящим Контрактом срок поставить Товар Заказчику:
· по количеству;
· по ассортименту в соответствии со Спецификацией (Приложение 2).
3.1.2. Передать Товар свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащую поставку Товара и оказание Услуг, за координацию деятельности привлекаемого персонала.
3.1.4. Своевременно устранять за свой счет по требованию Заказчика нарушения и недостатки, допущенные в ходе поставки Товара и оказания Услуг.
3.1.5. Возместить ущерб, связанный с порчей поставленного Товара, нанесенного Поставщиком при поставке Товара и оказании Услуг по вине привлекаемого Поставщиком персонала.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц, при этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащие поставку Товара и оказание Услуг указанными лицами и координацию их деятельности.
3.2.2. С согласия Заказчика за отдельную плату оказывать дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Контрактом, необходимость которых обусловлена выполнением обязательств по поставке Товара.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Формировать заявку на поставку Товара, Техническое задание (Приложение ), Спецификацию (Приложение ), содержащие перечень требуемой номенклатуры Товара, количественные и качественные характеристики поставляемого Товара и оказываемых Услуг, а также предельные сроки соответственно их поставки и оказания.
3.3.2. Принять поставленный Товар и исполнение сопутствующих Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих Услуг, подписать накладную на передачу Товара и передать один экземпляр накладной Поставщику.
3.3.3. Произвести оплату поставленного Товара и оказанных Услуг в размерах и в сроки, согласованные Сторонами.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль качества, объема и сроков поставки Товара и оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.
3.4.2. Привлекать для проверки соответствия качества поставленного Поставщиком Товара и оказанных Услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, независимую экспертную организацию.
3.4.3. Отказаться от оплаты Товара, Услуг, соответственно поставленного, оказанных без сформированных Заказчиком заявки, Технического задания и Спецификации.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
[Порядок поставки Товара и оказания Услуг является примерным и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика].
4.1. Поставка Товара производится Поставщиком на условиях настоящего Контракта по адресу _______________________________________________ [указывается фактическое местонахождение Заказчика] в соответствии с заявками Заказчика или в соответствии с планом-графиком поставки, если таковой согласован Сторонами, с ___________ 20___ года до ___________20___ года.
4.2. Досрочная поставка Товара: (выбрать необходимый вариант)
· не допускается;
· допускается, только по согласованию сторон.
4.3. В день подписания Контракта, Заказчик передает Поставщику в письменной форме сведения об ответственном представителе Заказчика по Контракту (далее – Представитель Заказчика), уполномоченном представлять Интересы Заказчика по Контракту.
4.4. В день подписания Контракта, Поставщик передает Заказчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Поставщика по Контракту (далее – Представитель Поставщика), осуществляющем контроль качества поставленного Товара и оказанных Услуг, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе поставки Товара и оказания Услуг.
4.5. Поставщик приступает к поставке Товара и оказанию Услуг в течение ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки и Технического задания на поставку Товара и оказание Услуг.
4.6. Погрузка со склада Поставщика, доставка Товара до места нахождения Заказчика (или, в случае необходимости, разгрузка Товара на склад Заказчика) производится силами и техническими средствами Поставщика в срок, оговоренный в п. 4.1 настоящего Контракта.
4.7. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). Все риски, связанные с действиями привлекаемых Поставщиком для исполнения условий Контракта третьих лиц, несет Поставщик.
4.8. При получении Товара уполномоченное лицо Заказчика проверяет с участием Представителя Поставщика исправность и комплектность Товара, а также объем и качество поставленного Товара и оказанных Услуг. При обнаружении недостатков уполномоченное лицо Заказчика делает указание на выявленные недостатки в Акте сдачи-приемки Товара, который подписывается Представителем Поставщика и уполномоченным лицом Заказчика.
4.9. В случае обнаружения после приемки поставленного Товара и оказанных Услуг несоответствия или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Представитель Заказчика по их обнаружении извещает об этом Поставщика в разумный срок.
4.10. Уборка и вывоз упаковки по окончании поставки Товара производятся силами Поставщика или за его счет.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА
5.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику, должно соответствовать условиям настоящего Контракта, а при неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода.
5.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами о качестве [сертификатом соответствия, декларацией соответствия или сертификатом системы качества – условия сертификации регламентируется Постановлением Правительства РФ № 000 от 1 декабря 2009 г.], выданными аккредитованным органом сертификации, копией регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России), а также иными документами, обязательными для данного вида Товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Весь требуемый к поставке Товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, не бывшим в употреблении. Каждая единица Товара должна комплектоваться инструкцией по применению, всеми приспособлениями и запасными частями, необходимыми для эксплуатации Товара в безопасном режиме.
5.4. Упаковка должна иметь маркировку, строго соответствующую маркировке Товара и соответствующей нормативной документации, и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту нахождения Заказчика.
5.5. На поставляемый Товар распространяется срок годности – не менее ____% (как правило, 80%) от срока годности с момента подписания товарно-транспортной накладной на поставленный Товар/партию Товара.
5.6. Поставщик гарантирует безопасность и качество поставляемого Товара в пределах сроков годности, указанных на стандартной упаковке производителя (изготовителя), при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования Товара, изложенных в прилагаемой к Товару документации.
5.7. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара и оказанных Услуг, на которые не установлен срок годности, если Заказчик докажет, что они возникли до их принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
5.8. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара и оказанных Услуг, на которые установлен срок годности, если не докажет, что они возникли после принятия поставленного Товара и оказанных Услуг Заказчиком вследствие нарушения им правил использования поставленного Товара и оказанных Услуг, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.9. Все расходы по замене некачественного Товара, включая расходы на выезд представителя Поставщика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование и оказание прочих Услуг в отношении заменяемого Товара несет Поставщик. При невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость некачественного Товара.
[Пункт 5.10. указывается в случае, если установленный срок годности на поставленный Товар составляет менее двух лет]
5.10. В случае, когда недостатки поставленного Товара обнаружены Заказчиком по истечении срока годности, но в пределах двух лет, Заказчик вправе, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им поставленного Товара или по причинам, возникшим до этого момента, по своему выбору потребовать от Поставщика:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) безвозмездной повторной поставки Товара;
в) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
[Порядок сдачи приемки Услуг является примерным и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика].
6.1. По факту приемки Товара и оказания Услуг уполномоченное лицо Заказчика на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара и оказанных Услуг в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф. И.О. уполномоченного лица и даты приемки Товара и оказанных Услуг, подписывает в установленном порядке и заверяет печатью Заказчика.
6.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара и оказанию Услуг по настоящему Контракту считается момент передачи Товара и оказанных Услуг Поставщиком, что подтверждается товарно-транспортной накладной (без претензий), оформленной надлежащим образом, то есть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.
6.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.5. Передача Акта сдачи-приемки Товара и счета Заказчику производится Поставщиком в срок не позднее ______ рабочих дней со дня поставки Товара и оказания Услуг.
6.6. Заказчик в течение _____ рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Товара направляет Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товара или мотивированный отказ от приемки Товара, содержащий перечень выявленных недостатков поставленного Товара и оказанных Услуг с указанием сроков их устранения.
6.7. Факт устранения выявленных недостатков поставленного Товара и оказанных Услуг фиксируется в присутствии Представителя Заказчика и Представителя Поставщика соответствующим протоколом.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков Поставщик собственными силами или за свой счет осуществляет замену некачественного Товара на Товар, лишенный выявленных недостатков, и последующий вывоз некачественного Товара.
6.8. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком разногласий по поводу поставки Товара и оказания Услуг Поставщик по своей инициативе или по требованию Заказчика направляет Товар на экспертизу и оплачивает ее проведение.
Если по результатам такой экспертизы будет установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась.
6.9. Не устранение в сроки, установленные в соответствии с пунктом 6.6., выявленных Заказчиком недостатков является основанием для обращения Заказчика в суд о расторжении Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе потребовать от Поставщика полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.
7.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки, в том числе:
[Приведенный в пунктах 7.3.1.-7.3.3. перечень случаев, когда Заказчик вправе потребовать неустойку, является примерным и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика. При этом, при определении размера неустойки, необходимо учитывать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно ст. 333, согласно которой, суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства].
7.3.1. в случае поставки Товара ненадлежащего качества - неустойку в размере ___ от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день с момента получения Поставщиком от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки Товара, Услуг до момента устранения выявленных в поставленном Товаре, оказанных Услугах недостатков;
7.3.2. в случае несвоевременного устранения выявленных в поставленном Товаре и оказанных Услугах недостатков - неустойку в размере ___ [не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ] за каждый день просрочки срока, установленного в мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки Товара, Услуг, со дня истечения такого срока;
7.3.3. в случае нарушения сроков начала поставки Товара, оказания Услуг более одного дня - неустойку в размере ___ за каждый день просрочки со дня истечения срока начала поставки Товара, оказания Услуг.
7.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение соответствующего обязательства по Контракту произошло по вине Заказчика.
7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
7.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению по настоящему Контракту. Факт наличия таких обстоятельств должен быть подтвержден справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. «Государственный заказчик» вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае существенных нарушении Контракта Поставщиком и в иных случаях, предусмотренных настоящим гражданским законодательством, другими законами РФ или Контрактом.
9.4. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются посредством переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.
11.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.
11.3. Любые споры, возникающие из настоящего государственного контракта, и не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Третейском суде при Торгово-промышленной палате Воронежской области одним или несколькими третейскими судьями в соответствии с его Регламентом. Решение суда является окончательным и оспариванию не подлежит.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения к нему:
12.3.1. Приложение – Техническое задание (на ___ л.).
12.3.2. Приложение – Спецификация (на ___ л.)
12.3.3. Приложение – План-график поставки товара.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Наименование: Юридический, фактический и почтовый адрес: Платежные реквизиты: ИНН КПП УФК л/с р/с к/с БИК Отделение ОГРН ОКПО ОКТМО ОКВЭД ОКОГУ ОКФС ОКАТО ОКОПФ | ПОСТАВЩИК |
ЗАКАЗЧИК __________________ | ПОСТАВЩИК ___________________ |
М. П. | М. П. |
Приложение
к Государственному контракту №______
«____» __________20__ года
Техническое задание
Приложение
к Государственному контракту №______
«____» __________20__ года
Спецификация
№ п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара/ категория качества (ГОСТ, ТУ, категория) | Страна происхождения Товара/данные документа, подтверждающие страну происхождения Товара | Срок годности | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Стоимость Товара с НДС, руб. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Итого: | ||||||||
В том числе с НДС: |
Всего:
Цены указаны на условиях поставки__________, включая доставку, все налоги, сборы, таможенные пошлины, платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Приложение
к Государственному контракту №______
«____» __________20__ года
План-график поставки
№ п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Дата поставки | Кол-во | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Стоимость Товара с учетом НДС, руб. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Итого | ||||||
В том числе НДС |
