Документация

Информационная карта запроса предложений

№ п/п	Наименование
1.	Покупатель: Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Центр информационных технологий»
2.	Адрес Покупателя: Краснодарский край, 27/; почтовый адрес: Краснодарский край, 27/, офис 5А.
3.	Официальный сайт в сети Интернет: http://www. *****
4.	Контактное лицо:
5.	Телефон: (88, факс: (88 адрес электронной почты: для направления заявок в форме электронного документа: o. *****@ для направления запросов о разъяснении документации: o. *****@
6.	Предмет запроса предложений: поставка оборудования (Товара) согласно Спецификации
7.	Описание поставки: Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Договора осуществляет поставку
8.	Количественные характеристики оказываемых услуг: Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т. ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки).
9.	Качественные характеристики оказываемых услуг: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации
10.	Место оказываемых услуг: 27/А.
11.	Форма оплаты услуг: Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежным поручением в течение 30 (тридцати) банковских дней, с момента представления Поставщиком, подписанных Сторонами товарной накладной, и счета-фактуры (при наличии)
12.	Обеспечения исполнения договора: 10% от стоимости договора. Предоставляется в день подписания договора
13.	Начальная (максимальная) цена договора: 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей, 00 копеек с НДС 18%
14.	Порядок формирования цены договора: Цена формируется в соответствии с условиями договора.
15.	Валюта запроса предложений: Российский рубль.
16.	Требования к содержанию и форме заявки на участие в запросе предложений: Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору осуществления закупки (лично или через своего полномочного представителя, либо посредством почтового отправления, электронной почты, факсимильной связи, курьерской службы и иным способом) в установленный срок свое Коммерческое предложение, содержащее информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в соответствии с условиями договора;
17.	Порядок, место, дата начала подачи предложений: Предложения направлять в виде коммерческих предложений Краснодарский край, 27/, офис 5А., по факсу12, или по адресу электронной почты o. *****@ с 29.01.2013 года
18.	Время и дата окончания срока подачи заявок: Заявки предоставляются в срок до 10.00 часов «05» февраля 2013 года.
19.	Требования к участникам запроса Предложений: - соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
20.	Критерии оценки заявок и порядок оценки Предложений: Сопоставление ценовых предложений, выбор наименьшего
21.	Порядок и срок отзыва заявки на участие в закупке: в соответствии с действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП КК «ЦИТ»
22.	Срок и порядок подписания проекта договора: в течение трех дней после публикации протокола

Приложение к информационной карте

«Требования запроса предложений»

На поставку оборудования (Товара) согласно Спецификации

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений обязаны оформить коммерческое предложение по образцу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего запроса предложений (Пункт 3)

Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае в составе коммерческого предложения, необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности.

2. Порядок формирования цены договора.

2.1. Поставка товаров.

2.1.1. Начальная (максимальная) цена составляет: двести семнадцать тысяч) рублей, 00 копеек с НДС 18% Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский рубль.

2.1.2.Ценовое предложение представляет собой стоимость товаров в соответствии с таблицей, указанной в коммерческом предложении и техническими требованиями, включая НДС.

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену.

2.1.3.Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, тару, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других платежей, связанных с поставкой.

2.1.4.Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки;

в) требования и условия, сформулированные в технических требованиях;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по договору.

2.1.5 Ценовое предложение представляет собой стоимость оказания услуг в полном объеме, которые должны быть оказаны в соответствии со Спецификацией, с даты заключения договора, но не позднее чем в течении двух недель со дня заключения договора, включая НДС.

2.1.6. Авансирование не предусматривается.

2.1.7.Договор с победителем будет заключен до полного исполнения договора.

3. Форма заявки на участие в запросе Предложений

«Образец коммерческого предложения на поставку товаров»

Коммерческое предложение

Дата: «____»____________________ года

Кому: наименование заказчика _____________________________________________

Участник_____________________________________________________________

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый и телеграфный адрес, номер телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные реквизиты, включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку

________________________________________________________________________ (наименование товара)

на сумму ___________________________________________________________________________,

(цифрами и прописью с НДС)

подтвержденную прилагаемой таблицей цен[1]:

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование товара	Ед. изм.	Наименование изготовителя товара. Страна изготовитель	Функциональные характеристики поставляемого товара	Срок поставки, дней	Cроки гарантии, месяцев	Цена за ед. товара, вкл. НДС (руб.)	Количество поставляемого товара	Стоимость товара, вкл. НДС (руб) (цена за ед. х ориентировочная потребность)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
2
Итого

Представленное коммерческое предложение действительно до 26 декабря 2012 года.

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор в соответствии с предлагаемым проектом договора и поставить товар в соответствии с техническими требованиями и требованиями запроса предложений.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения договора.

Приложения:…

_____________________________ ___________________________________

Руководитель организации (должность, ФИО) (подпись, печать)

4. Форма запроса на разъяснение документации о запросе предложений и форма доверенности

Форма 2

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И. о. директора ГУП КК «ЦИТ»

Запрос на разъяснение документации

_____________________________________________________________________________

(указать наименование и примет запроса котировок)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:

№ п/п	Ссылка на пункт запроса предложений, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации
1.

_____________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (ф. и.о., подписавшего заявку)

М. П.

Форма № 3

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

______________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Претендент:

______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________«____» _____________

представлять интересы __________________________________________________________

(наименование организации)

при проведении запроса предложений: _______________________________________________,

(наименование запроса котировок)

проводимого ГУП КК «ЦИТ».

В целях выполнения данного поручения Претендент уполномочивает доверенное лицо представлять, подписывать и получать от имени Претендента любые документы, связанные с проведением запроса предложений, в том числе, но не исключительно, подавать и отзывать заявки на участие в запросе предложений, вносить изменения в ранее поданные заявки на участие в запросе предложений, а также направлять запросы о разъяснении положений документации.

Подпись _______________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. поверенного) (Подпись поверенного)

Доверенность действительна до «____» ____________________ _____ г

_________________________ __________________ ______________________

(должность руководителя организации)(подпись)(Ф. И.О.)

Приложение к информационной карте

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Краснодар «___» ________ 2013 г.

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Центр информационных технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора Иващенко Владимира Владимировича, действующего на основании Приказа управления информатизации и связи Краснодарского края от 01.01.2001 г., с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является: поставка оборудования (Товара) согласно Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, цена, и количество (объем) определяются в Приложении № 1.

1.4. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет поставку. Место поставки: 27, офис 5 «А».

Общие положения Договора

2.1.  Требования к товару:

2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.1.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т. ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки).

2.1.3.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.

2.1.4.Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и от оплаты товара. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.1.5.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. Ответственность за сохранность товара до момента его полной передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.1.6.Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

2.1.7. При поставке товара Поставщик передает Заказчику копии Сертификатов соответствия Госстандарта России на каждую позицию товара, подлежащую обязательной сертификации. В случае наличия товара, неподлежащего обязательной сертификации, Поставщик передает Заказчику копию письма, свидетельствующего о том, что товар обязательной сертификации не подлежит.

2.2. Требования к условиям и способам поставки товара:

2.2.1. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара Заказчику считается дата подписания данным Заказчиком и Поставщиком товарных накладных по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.2. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками. Замена товара осуществляется Поставщиком за свой счет без изменения цены единичной расценки товара в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недоброкачественном товаре.

2.3.  Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.3.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2.  Гарантийный срок Производителя на товар составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев, гарантийный срок Поставщика на товар не менее срока, установленного производителем. Вместе с товаром Поставщик передает документы, подтверждающие предоставления гарантии качества производителя на товар, гарантии качества Поставщика на товар.

Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. Объем предоставляемой гарантии должен соответствовать условиям завода-изготовителя.

2.3.3.  В случае наступления гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость транспортировки товара к месту ремонта и обратно, Поставщик вывозит товар и доставляет его обратно Заказчику, а в случае необходимости – осуществляет демонтаж и монтаж, за свой счёт и своими силами.

2.3.4.  Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- условия эксплуатации или хранения товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;

- имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения товара, причиненные по вине Заказчика.

2.3.5. Предоставляемые по настоящему Договору гарантии качества товара распространяются и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

2.3.6. Срок гарантии на неисправный товар прерывается на все время, в течение которого производился ремонт или замена товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное количество дней.

2.3.7. По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются исполненными в полном объеме.

2.3.8. Поставщик несет все расходы по замене не соответствующего товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

2.3.9. В случае выявления Заказчиком неисправности оборудования он обязан немедленно прекратить эксплуатацию оборудования и письменно (по факсу или электронной почте) уведомить Поставщика о наступлении гарантийного случая. Поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате продолжения эксплуатации заведомо неисправного оборудования.

2.3.10. Поставщик в течение 3 (трех) дней, после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая обязан отправить к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) оборудования. Выезд специалиста осуществляется бесплатно.

2.3.11. В случае если на месте не представляется возможным провести диагностику (экспертизу), транспортировка оборудования в место диагностики (экспертизы) осуществляется Поставщиком за его счет в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 5 (пяти) дней после завершения диагностики (экспертизы).

2.3.12. По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт технического осмотра в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику, а второй остается у Поставщика. Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с Актом технического осмотра, с условиями гарантии (гарантийного обслуживания), установленными технической документации производителя.

2.3.13. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления гарантийного случая Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт поставляемого товара в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта технического осмотра. В зависимости от сложности поломки гарантийный ремонт товара может осуществляться:

а)  по месту установки товара;

б)  на базе Поставщика;

в) в сервисном центре производителя.

2.3.14. Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного оборудования, которая осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Акта технического осмотра.

В срок не более 3 (трех) дней после выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика составляет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является подтверждением выполнения гарантийных обязательств Поставщика по конкретной заявке Заказчика и подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. При надлежащем функционировании оборудования на день составления Акта, Заказчик обязан подписать данный Акт, поставить на нем свою печать и передать один экземпляр Поставщику.

2.3.15. Поставщик на период гарантийного срока за свой счет оказывает комплекс услуг:

гарантийное обслуживание товара в соответствии с условиями, определенными производителем в технической документации на поставляемое оборудование (паспорт, инструкция (правила) по эксплуатации оборудования и т. д.), лично или с привлечением третьих лиц;

по ремонту оборудования, с учетом замены запасных частей товара;

транспортные расходы по выезду специалиста к месту нахождения товара;

обеспечение наличия «горячей линии» технической поддержки.

2.4. Требования к безопасности товара:

2.4.1. Предоставление при поставке копии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории РФ.

2.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара

3.1 Общая стоимость товара по Договору составляет ______________ (__________) руб. __ копеек, в т. ч. НДС - _______ (__________) руб. ___ копеек.

Указанная цена (стоимость) Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. Соответствующие изменения положений Договора осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Договору.

3.4. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежным поручением в следующем порядке:

3.4.1. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 30 (тридцати) банковских дней, с момента представления Поставщиком, подписанных Сторонами товарной накладной, и счета-фактуры (при наличии).

4.  Порядок поставки товара

4.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

4.1.1. По итогам поставки Поставщик передаёт Заказчику подписанные товарную накладную и счет-фактуру (при наличии).

4.1.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г., принятыми постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР.»

4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком документации Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Договора.

5.  Права и обязанности Заказчика

5.1.  Заказчик вправе:

5.1.1  Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2  Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

5.1.3  Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.4  Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.1.5  Заказчик может осуществлять контроль деятельности Поставщика в следующем порядке:

В письменной форме (письмо, факс, электронное письмо), Поставщику направляется Запрос стадии работ и подробностей относительно тех или иных их участков.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику ответ в форме аналогичной форме запроса, содержащий:

- перечень этапов работ с указанием процента выполнения каждого из них, и даты планового завершения;

- ответы на частные вопросы Заказчика;

- предложение даты и времени (не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса) для демонстрации промежуточных результатов работ на территории Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1  Определить представителей для участия в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.2.2  Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.3  Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4  Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6.  Права и обязанности Поставщика

6.1.  Поставщик вправе:

6.1.1 . Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.2.  Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами, документации, предусмотренной настоящим Договором.

6.3.  Поставщик обязан:

6.3.1 . Своевременно и надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.3.2 . Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.  Ответственность Сторон

7.1.  Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления документов (документов, подтверждающих качество товара, обеспечения гарантии Поставщика на товар, документов, подтверждающих, предоставления гарантии качества производителя на товар, гарантии качества Поставщика на товар) Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости товара по Договору, за каждый день просрочки исполнения.

7.2.2. В случае несоответствия товара выполняемых работ объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара, работ поставленного и выполненных ненадлежащим образом за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара, поставленного или выполненных ненадлежащего качества, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

7.2.4.Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3.  Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор).

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

8.  Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию составляет 7 календарных дней.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.  Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1.  Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2.  Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Заказчиком.

9.3.  Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.  Прочие условия Договора

10.1.  Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.

10.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Исполнитель предоставил Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме (безотзывная банковская гарантия, передача в залог денежных средств). Способ обеспечения исполнения Договора выбирается Исполнителем самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 10% от цены настоящего Договора.

11.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору обеспечение исполнения Договора удерживается Заказчиком.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:	Заказчик:
	ГУП КК «ЦИТ»
	Юридический адрес: 350015 город Краснодар улица Северная, 327/улица Леваневского,179. Фактический адрес: 350015 город Краснодар, улица Северная, 327/улица Леваневского,179, офис 5 А Банковские реквизиты: Р/счёт: Корр/сч.: Банк: Филиал «Краснодарский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Тел. (8, И. о. директора
____________________ / ____________ /	__________________//

Приложение

к Договору № _____________

от «_____» ___________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
	Средства защиты от НСД
1	Электронный замок соболь 3.0	4
2	Средство защиты информации secretnet 7	4
3	Считыватель iboton	4
4	Идентификатор iboton	8
	Антивирусная защита
5	Антивирус kaspersky (сертифицированная)	4
	Средства аудита
6	xspider (лицензия на тестирование одного узла)	4
	Прочие средства защиты
7	Фильр сетевой помехоподовляющий*	4
8	Лицензионны сертифицированные ОС
9	microsoft windows 7 pro**	4
10	Сертификат соответсвия ФСТЭК на ОС***	4
11	итого по оборудованию и ПО на АРМ
	Средства защиты на сервер
12	Электронный замок соболь 3.0	1
13	Средство защиты информации secretnet 7	1
14	Считыватель iboton	1
15	Идентификатор iboton	2
16	Рейзер PCI-e на гибком шлейфе	1
17	итого по нормативной документации
Итого:	46

ГУП КК «ЦИТ» ______________________ / /

________________ / ___________ /