Предложение сделать оферту

Открытое акционерное общество «60 арсенал» 248032 г. Калуга, ул. e-mail: *****@***ru
От ________________ № _____________
На №______________ от _____________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

Уважаемые господа!

60 арсенал» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас в срок до 24час.00мин. (время московское.) до 25.04.2011 года сделать предложение (оферту) по поставке эмали ФП-566 для нужд 60 арсенал» согласно техническому заданию Приложение к тексту настоящего приглашения.

Предложения о поставляемой продукции должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем приглашении. Предложение о поставке продукции должно быть оформлено в соответствии с техническим заданием. По форме «Коммерческое предложение Претендента» (Приложение ) к тексту настоящего приглашения.

Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня решения подписать Договор (Приложение ), прилагаемый к настоящему приглашению и являющийся его неотъемлемой частью. Отказ победителя от условий данного договора полностью или частично может быть расценен как отказ от предложенной им оферты с возможностью аннулирования результатов тендера.

I Оферта Претендента должна содержать:

1. Коммерческое предложение (Приложение );

2. Анкету Претендента (Приложение );

Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте: www. *****.

II. Документы Претендента при заключении договора должны содержать:

1.  полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения предложение делать оферты выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2.  заверенные в установленном порядке копии учредительных документов(устав с изменениями и дополнениями);

3.  заверенное в установленном порядке свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;

4.  нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет;

5.  балансовый отчет за последние 2 года с отметкой налоговой инспекцией;

6.  банковские реквизиты юридический и фактический адреса, номер телефона, факса

7.  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

8.  копию лицензии на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну (при наличии).

Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Заказчик имеет право продлить срок подачи оферты.

С более подробной информацией можно познакомиться по телефонам:

• по вопросам оформления документов:

(48или *****@***ru

• по техническим вопросам и по вопросам доставки продукции:

(48или *****@***ru

Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки с возможной рассрочкой платежа до 1 месяца.

Сроки поставки продукции: до 01.г

Место поставки:

№	Адрес
1	1

Исполнительный директор

Приложение

Техническое задание

на закупку лакокрасочной продукции

для нужд

60 арсенал»

Требования по поставке:

1)Продукция должна соответствовать техническим условиям и ГОСТам, иметь соответствующие сертификаты (паспорта) качества.

2)Отгрузка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.

3)Товар должен быть упакован в транспортную упаковку, которая отвечает требованиям для перевозки железнодорожным, автомобильным и другим транспортом и иметь маркировку

Исполнительный директор

Приложение

На бланке организации

Дата, исх. Номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На поставку материалов и запасных частей

Наименование организации и организационно-правовая форма: ________________________,

расположенный по адресу: ________________________________________________________,

телефон: _________________, факс: _______________

в лице _________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О.)

Уважаемые господа!

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставку материалов и запасных частей в соответствии с условиями настоящей оферты, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.

№ п/п	Наименование поставляемой продукции	Кол-во	Цена за ед. (руб.) включая НДС 18%	Стоимость руб., включая НДС 18%
ИТОГО

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ продукции составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.

Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы отгрузка, доставка до склада и разгрузка. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения выполнить работы, оказать услуги в сроки указанные в настоящем коммерческом предложении.

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

А также подтверждаем, что у _______________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 60 арсенал» на поставку материалов и запасных частей в соответствии с требованиями предложения делать оферты и условиями наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня со дня решения подписать Договор.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)

Приложение

На бланке организации

Дата, исх. Номер

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

№	Наименование	Сведения о Претенденте
1	Наименование организации – для юридического лица, Ф. И.О. – для физического лица
2	Организационно-правовая форма (для юридического лица)
3	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица)
4	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
5	Юридический адрес (для юридического лица)
6	Фактическое местонахождение (для юридического лица) Адрес места жительства (для физического лица)
7	Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение (для юридического лица)
8	Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9	Телефоны Участника размещения заказа (с указанием кода города)
10	Факс Участника размещения заказа (с указанием кода города)
11	Адрес электронной почты Участника размещения заказа

(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)

Приложение

Проект договора

г. Калуга "___" ______________20___ г.

Открытое акционерное общество «60 арсенал» именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании доверенности №10 от 5.08.2010г., с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и передаче Заказчику Продукции 1, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим договоре порядке, форме и размере.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), и включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы отгрузка, доставка до склада и разгрузка. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.

2.3. Расчеты производятся по факту поставки Продукции с отсрочкой платежа на 30 дней при предоставлении Поставщиком Заказчику: счета-фактуры с указанием ассортимента, цены, объема и общей стоимости Продукции, фактически переданной Заказчику партии Продукции; накладной с отметкой Заказчика о приемке; счета выставленного Поставщиком на поставленную Продукцию, путем перечисления на его расчетный счет стоимости поставленной и принятой партии Продукции.

3. Условия поставки продукции.

3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и качество. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика.

3.2.Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и подписания Акта приемки-сдачи товара (накладной) уполномоченными представителями Заказчика.

3.3.Срок (период) поставки Продукции - ________________.

4. Порядок приемки продукции по количеству и качеству.

4.1.Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему сертификату изготовителя.

4.2.Поставщик передает продукцию по количеству и качеству, соответствующих требованиям настоящего договора, а также законодательству Российской Федерации на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения продукции до момента фактической передачи продукции Заказчику.

4.3.Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными документами, обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, поставляемая продукция должна сопровождаться накладной, подписанной руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью; другими документами, необходимыми для проведения приемки Продукции по количеству и качеству.

4.4.При поставке продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего договора Заказчик вправе отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.

4.5. Тара и упаковка продукции должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока при соблюдении установленных нормативными актами условий хранения.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить

недопоставленное количество продукции в пределах сроков действия договора.

4.7. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид продукции.

В случае обнаружения в ходе приемки продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик (Грузополучатель) обязан приостановить приемку продукции, принять его на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика (в том числе и по средством факсимильной и телефонной связи) о вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения уведомления прибыть для участия в дальнейшей приемке продукции.

4.8. При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о прибытии для участия в дальнейшей приемке продукции, приемка продукции производится Заказчиком (Грузополучателем) в одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта.

5.Ответственность сторон

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Замена некачественной продукции и продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна производиться Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.4. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. При поставке оплаченной продукции ненадлежащего качества или в таре и упаковке, несоответствующей требованиям п. 4.5. и 4.6. настоящего договора, Поставщик производит замену этой продукции или возмещает Заказчику (по желанию последнего) стоимость некачественной продукции поступившей в ненадлежащей упаковке, погрузо-разгрузочных и транспортных расходов связанных с поставкой и возвратом этой Продукции.

5.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик обнаружит продукцию, не соответствующий требованиям пунктов 1.2, 4.1 Договора по качеству, то такая продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик обнаружит продукцию, не соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного количества продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью недопоставленной продукции по Договору.

5.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки продукции, поставка которой просрочена, а также от восполнения недопоставленного количества продукции.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности.

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

6.3.  Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить о расторжении Контракта, известив об этом другую Сторону.

7. Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по ______________ 20___ года в части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.

8. Расторжение договора.

8.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

8.1.1.По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора другой стороной.

8.1.2.В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего договора.

8.1.3. По соглашению сторон.

8.2. В случае расторжения договора по соглашению сторон (п.8.1.3. договора) договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.

9. Особые условия

9.1.Все изменения и дополнения договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.4.В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

9.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.

9.6. Все, указанные в договоре приложения, являются его неотъемлемой частью.

Приложения :

Приложение - Спецификация поставляемой продукции на ______л.

10.Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи сторон

Заказчик:	ПОСТАВЩИК:
60 арсенал» 248032 , / КПП р/с к/с Калужское ,	(наименование организации) Юридический адрес: __________________ Фактический адрес: __________________ тел/факс ___________________________ ИНН/КПП _________________, БИК _________________ р/сч _______________________________ в ______________________________________ к/сч __________________________________

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Исполнительный директор 60 арсенал»

// ____________/____________/

М. П. М. П.

Приложение

к договору №_____ от _____________ 20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование продукции и технические характеристики	Кол-во	Цена за единицу товара с учетом всех расходов и НДС. (руб.)	Общая стоимость товара с учетом всех расходов и НДС. (руб.)
1.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ // _______________ /________________/

М. П. М. П.