Документация

Утверждаю

Председатель закупочной комиссии

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»

__________________

«___» ____________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к ПРЯМОЙ ЗАКУПКЕ на

работы ПО авторскому надзору за строительством ОБЪЕКТа «многоквартирный жилой дом литер 2 в квартале ограниченном улицами Пугачева, рекой белой и рекой уфа, микрорайон «кузнецовский затон» в кировском районе го г. Уфа рб »

Уфа, 2013г.

Содержание документации

·  Техническое задание.

·  Проект договора

Техническое задание
Основание для закупки	Федеральный закон -ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП
Срок проведения работ	До полного исполнения обязательств по договору.
Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг	Безналичный расчет, в соответствии с Договором авторского надзора.
Квалификационные	Опыт аналогичной работы не менее 3 лет.
Требования	Членство в СРО.
предъявляемые к	Наличие допуска к данным видам работ, в том числе на организацию работ по подготовке проектной документации
поставщику, подрядчику,	(генеральный проектировщик).
Исполнителю (при
необходимости)

Договор авторского надзора № _______ /04АН

г. Уфа "___" __________ 201__ г.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем "Заказчик", . Г., действующего на основании Устава с одной стороны, и

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом № ______ от _________________ рассмотрения и оценки заявок, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение авторского надзора (в дальнейшем именуемые «работы», «услуги», «авторский надзор») за строительством ________________________________________________________________________________, (далее - "Объект"), в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте в соответствии с СП, соблюдения технологии, качества производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования.

2.  Организация авторского надзора

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости – и начального периода его эксплуатации.

2.2. Сроки проведения работ по авторскому надзору, устанавливаются календарным планом работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Авторский надзор осуществляется специалистами – разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации – Исполнителя.

2.4. Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации – Исполнителя и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно – строительного надзора.

2.5. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные планом – графиком (Приложение ), в т. ч. по специальному вызову Заказчика или Подрядчика. Такой вызов Заказчика или Подрядчика строительства должен быть совершен за 24 часа до даты промежуточной приемки или даты освидетельствования.

2.6. Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на Объекте.

2.7. При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется Исполнителем и передается Заказчику.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на:

3.1.1. Доступ в строящийся Объект и места производства строительно – монтажных работ.

3.1.2. Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту строительства.

3.1.3. Контроль за выполнением Заказчиком, Подрядчиком указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

3.1.4. Внесение предложений в органы Государственного архитектурно – строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством.

3.2. На специалистов, осуществляющих авторский надзор, возлагаются следующие обязанности:

3.2.1. Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ на соответствие утвержденной рабочей документации и требованиям строительных норм и правил, согласно Перечню (Приложения № 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.2. Выборочный контроль за качеством и соблюдением Подрядчиком технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования.

3.2.3. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97, и контроль исполнения.

3.2.4. Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией.

3.2.5. Участие:

- в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

- в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.

3.2.6. Регулярное ведение журнала авторского надзора.

3.2.7. Каждое посещение объекта строительства специалистами Исполнителя регистрируется в журнале. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Осуществлять контроль за работой Исполнителя.

3.3.2. Своевременно получать информацию от Исполнителя об выявленных отступлениях от рабочей документации и нарушениях требований нормативных документов.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с Договором.

3.4.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в выполнении авторского надзора.

3.4.3. Обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор средствами индивидуальной защиты (каски, пояса и т. д.).

3.4.4. Обеспечить нахождение журнала авторского надзора на площадке строительства до его окончания.

4.  Цена договора и порядок оплаты

4.1. Цена Договора составляет _______________________________________________ руб., в том числе НДС18%, и определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение ) на основании сметного расчета (Приложение ), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

4.2. После завершения отдельного этапа работ, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные Исполнителем этапы работ осуществляется Заказчиком в течении 5 банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Этапы авторского надзора установлены Календарным планом (Приложение )

4.3. Заказчик в течении 10 рабочих дней со дня направления ему Акта сдачи-приемки по выполненному этапу работ обязан подписать Акт или предоставить мотивированный отказ.

4.4. При невыполнении Заказчиком п.4.3. настоящего Договора, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в течение 15 рабочих дней с момента направления ему Акта сдачи-приемки по выполненному этапу работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны

несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, представленных в п.2.2 и п.2.5. Договора, Заказчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком, Исполнитель имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

6. Условия расторжения и внесение изменений

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной Исполнителем до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора (ст.717 ГК РФ).

В случае возврата уведомления, направленного по юридическому адресу Исполнителю, о невозможности вручения ею адресату, процедура расторжения Договора считается исполненной.

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.3. Все изменения в условия Договора вносятся путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. Прочие условия

7.1. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания настоящего Договора и материалов, документов, относящихся к нему.

7.2. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют сою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.6. Уступки прав по настоящему Договору одной из Сторон допускается с согласия другой Стороны по Договору.

7.7. Рассмотрение споров по настоящему Договору производится в Арбитражном Суде Республики Башкортостан.

8. Перечень документов прилагаемых к настоящему Договору

8.1. Приложение «Календарный план авторского надзора».

8.2. Приложение «План-график осуществления авторского надзора».

8.3. Приложение «Перечень отдельных ответственных конструкций, видов работ и основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, подлежащих контролю в рамках авторского надзора».

8.4. Приложение «Протокол согласования Договорной цены».

8.5. Приложение «Расчет стоимости на осуществление авторского надзора»

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель

ГУП «ФЖС РБ» /3, р/с в филиале в г. Уфа, г. Уфы К/с ,
Генеральный директор _______________________

Приложение

к Договору № ______

от «___» ______________ 20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Наименование работ, основные этапы	Срок выполнения работ	Стоимость этапа, руб. с НДС
начало	окончание

Заказчик Исполнитель

Приложение

к Договору № ______

от «___» ______________ 20__г.

«Согласовано»

Генеральный директор

ГУП «ФЖС РБ»

____________________________

ПЛАН-ГРАФИК

осуществления авторского надзора сотрудниками Исполнителя

на объекте: ________________________________________________

Состав группы авторского надзора (фамилия, инициалы)	Должность, отдел	По какой части проекта

Трудозатраты на авторский надзор (чел.*дней)

№ п. п.	Состав группы авторского надзора	20___ год												ИТОГ
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО

Исполнитель

Приложение

к Договору № ______

от «___» ______________ 20__г.

«Согласовано»

Генеральный директор

ГУП «ФЖС РБ»

____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных ответственных конструкций, видов работ и основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, подлежащих контролю в рамках авторского надзора.

Объект: _______________________________________________________________

Наименование работ и конструкций	Представители Исполнителя, участвующие в приемке	Примечания

Исполнитель

Приложение

к Договору № ______

от «___» ______________ 20__г.

ПРОТОКОЛ

согласования Договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,

От Заказчика Генеральный директор ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»

и Исполнителя ______________________________________

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены работ на осуществление авторского надзора по объекту «_________________________________»

в сумме ________________ руб. (_________________________ руб. ______ коп.), в том числе НДС __________ руб. (________________________ руб. ______ коп.).

Настоящее Соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик Исполнитель

Приложение

к Договору № ______

от «___» ______________ 20__г.

«Согласовано»

Генеральный директор

ГУП «ФЖС РБ»

____________________________

РАСЧЕТ

стоимости на осуществление авторского надзора по объекту

«_________________________________»

№ п. п.	Виды работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
	ИТОГО

Исполнитель