ДОГОВОР № ЛИ4155[1]
на выполнение работ по теме:
«Исследования керна разведочной скважин №87 Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения»
г. Томск | «____» ___________ 2013 г. |
Открытое Акционерное Общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем
Определения
Керн - Образец породы в виде цилиндрического столбика, извлекаемый из скважины для геологического исследования.
Скважина - горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.
Приложения №1–9 – приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
Работы – работы, предусмотренные Геолого-Техническим Заданием (Приложение ) и Календарным Планом на выполнение работ (Приложение ).
Акт сдачи - приемки выполненных работ - документ, после подписания обеими Сторонами удостоверяющий факт сдачи Исполнителем и приёмки Заказчиком этапа выполненных работ по настоящему Договору.
Субисполнитель - организация привлекаемая Исполнителем для выполнения отдельных этапов работ на условиях настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется провести собственными силами и средствами обусловленные Геолого-техническим заданием Заказчика работы, указанные в Приложении №1 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.2. Технические, экономические и другие требования к результату работ устанавливаются действующим законодательством, регулирующим порядок и результаты выполнения научно - исследовательских работ, действующими Руководящими документами, а также Геолого-техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ).
1.3. Объем работы в целом и по этапам определяется Календарным планом на выполнение работ, согласованным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение ).
1.4. При наличии производственной необходимости, по соглашению Сторон, Исполнитель выполняет дополнительные работы: проведение экспертизы, экспериментальных исследований и др. (далее – Дополнительные работы), перечень, объемы, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты которых определяются и согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.5. Заказчик оставляет за собой право уменьшения объемов работ в одностороннем порядке, предупредив об этом Исполнителя за 30 дней, в случае обнаружения нецелесообразности и/или возможности их дальнейшего проведения при условии оплаты фактически выполненного Исполнителем объема работ, с последующим заключением сторонами в течение 30 дней дополнительного соглашения.
1.6. Работы по настоящему договору выполняются по субподряду в рамках договора №ЛИ4155 от 01.01.2001г. «Исследования керна разведочной скважины №87 Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения».
2. Сроки выполнения
2.1. Согласованный срок начала выполнения работ _____________г., сдачи работ – _____________г. Работы, утвержденные Геолого-техническим заданием (Приложение ), разбиваются на этапы. Срок выполнения каждого этапа работ, определяется строго в соответствии с Календарным планом на выполнение работ (Приложение ).
2.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ по Договору в целом считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане на выполнение работ (Приложение ).
2.3. В случае если в ходе выполнения работ появится необходимость внести отдельные изменения в Календарный план на выполнение работ (Приложение ), то такие изменения должны совершаться в письменной форме и оформляться Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ в соответствии с Программами работ с расчетом стоимости (Приложение и Приложение ), утвержденным Сторонами, Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение ) и Графиком освоения и финансирования работ (Приложение ) составляет: _______________ (__________________________________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) ___________ (_____________________________) рублей ____ копейки.
3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена по решению Заказчика в соответствии с откорректированными Программами работ с расчетом стоимости (Приложение и Приложение ). Изменение договорной цены производится только по дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.
3.3. Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ по Договору производится на основании оригиналов подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, оригинала счета-фактуры Исполнителя с указанием номера и даты Договора, в течение 60 банковских дней, после их сдачи Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4. Обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно и качественно выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему и передать их результат Заказчику в срок, указанный в п.2.1., настоящего договора. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Геолого-техническом задании. (Приложение )
4.1.2. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору все лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору.
4.1.3. Строго соблюдать правила и требования действующего законодательства, регулирующего порядок проведения научно-исследовательских работ, правила техники безопасности, существующие экологические требования, природоохранное законодательство, санитарные нормы.
4.1.3.1. Соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах , изложенные в Приложении №7 к настоящему Договору являющееся его неотъемлемой частью и нести ответственность в случае их нарушения. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.
4.1.4. Соблюдать Стандарт Компании: «Порядок организации отбора, транспортировки, хранения и комплексного исследования кернового материала при геологоразведочных работах и разработке месторождений углеводородов. №П1-01 СЦ-043, версия 1.00 (Приложение ) и нести ответственность в случае нарушения требований данного Стандарта.
4.1.5. Соблюдать требования Технологической инструкции: «Порядок комплексного исследования образцов и обработки результатов исследования кернового материала». №П1-01 С-043 Р-001 Т-011, версия 1.00 (Приложение ) и нести ответственность в случае нарушения требований данной Технологической инструкции.
4.1.6. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, а также Результат Работ, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.
4.1.7. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
4.1.8. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности проведения работы.
4.1.10. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять акты сверок расчетов.
4.1.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Привлекать для выполнения Работ третьих лиц (далее - Субисполнителей) только при условии получения предварительного электронного согласия Заказчика на привлечение Исполнителем конкретного третьего лица для выполнения Работ. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субисполнителями, как за свои собственные действия.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Исполнителю имеющуюся у него необходимую для выполнения работ информацию в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора.
4.3.2. Своевременно принять и оплатить результат Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.3.3. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.
4.4.2. Использовать переданные Исполнителем результаты работ по своему усмотрению.
5. Выполнение работ третьими лицами
5.1. Исполнитель вправе с письменного согласия «Заказчика» привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц - Субисполнителей.
5.2. Заказчик принимает исполнение обязательств Исполнителя, осуществленных силами Субисполнителей, как выполненные силами Исполнителя.
5.3. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами.
5.4. Исполнитель должен обеспечить, чтобы все его договоры с Субисполнителями содержали положения, которые соответствовали и были бы
не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу Заказчика Исполнитель должен в любое время предоставить ему список всех своих Субисполнителей, если таковые имеются, вместе с информацией об оплате Субисполнителям за выполненные работы.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Сдача результата работы Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются Актом сдачи – приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Акт оказания услуг Заказчик вправе подписать Исполнителю после принятия данных услуг -Сибирская нефтегазовая компания» по договору №ЛИ4155 от 01.01.2001г. «Исследования керна разведочной скважины №87 Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения».
6.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 3-х дней после окончания этапа, но не позднее 1-го числа месяца следующего за отчетным первичные документы, подтверждающие выполнение работ:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ;
- отчет о выполнении работ.
6.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней после получения Акта сдачи – приемки выполненных работ обязан подписать Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке работ.
6.5. В случае не обеспечения Заказчиком приемки этапа работ и неполучением Исполнителем мотивированного отказа Заказчика в течение 5 (Пяти) дней с момента предоставления первичных документов указанных в п.6.2., Исполнитель вправе составить односторонний Акт, который является основанием для расчета.
6.6. При завершении научно - исследовательских работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику научно-технический отчет о выполненной работе (на бумажном носителе и в электронном виде) и другие документы, предусмотренные Договором и Геолого-техническим заданием (Приложение ).
6.7. Если при приемке результатов работ будет обнаружено несоответствие результатов выполненных работ Геолого-техническому заданию (Приложение ), техническим и другим требованиям вследствие неудовлетворительного изготовления, плохого качества материала или несоответствия чертежей и технической документации представленному образцу, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) дней с момента представления необходимой документации по выполненной работе. В данном случае Исполнитель производит все доработки и устраняет все недоделки своими силами и за свой счет в сроки определенные Заказчиком.
6.8. Если при приемке результатов работ будет выявлена необходимость их доработки по требованию Заказчика, в отличие от первоначального Геолого-технического задания (Приложение ), то эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока исполнения работ и порядка их финансирования.
6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования в соответствии с условиями настоящего договора и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
6.10. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по Договорной цене.
6.11. Если во время выполнения работы Заказчик или Исполнитель найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена в пределах данной работы допускается по письменно оформленному соглашению между Сторонами.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки выполнения как отдельных этапов работ, так и работы в целом по вине Исполнителя, Заказчик имеет право взыскать с него штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,125% от стоимости несвоевременно исполненного объема работ, но не более 10 % от стоимости несвоевременного выполненного этапа работ.
7.3. В случае просрочки оплаты отдельных этапов работ и работы в целом Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика банковский процент в соответствии со ст.395 ГК РФ, но не более 10 % годовых от стоимости несвоевременно оплаченных работ.
7.4. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:
- за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя;
- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной настоящим договором стоимости Работ;
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне объекта, изменения законодательных актов и т. п.) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты по месту нахождения Стороны.
8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую Сторону.
9. Право собственности на результаты работ
9.1. Право собственности на полученную в результате работ информацию и материалы принадлежит Заказчику, если иное не предусмотрено договором.
9.2. Исполнитель как автор возникших результатов работы вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд (ст. 772 ГК).
9.3. Авторские и имущественные права на привлекаемые и адаптируемые для работы программные средства Заказчику не передаются.
9.4. Право собственности на результат работ по настоящему Договору возникает у Заказчика с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
10. Особые условия
10.1. Предмет Договора, результат, стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. Срок конфиденциальности 3(три) года с момента подписания настоящего договора.
10.2. Если в процессе выполнения работ по настоящему договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3х-дневный срок после приостановления работ. В этом случае Заказчик обязан в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и условиях продолжения работ и оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения результата (ст. 775 ГК).
11. Арбитраж
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров.
11.2. Если Стороны не найдут согласованного решения спорных вопросов, их дальнейшее разрешение осуществляется в Арбитражном суде Томской области, в порядке установленном АПК РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 01.11.2013г, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с письменным предупреждением Исполнителя за 30 (тридцать) дней до расторжения. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю все фактически понесенные им расходы по исполнению настоящего договора на основании составленного и подписанного Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 дней.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение Геолого-техническое задание.
Приложение Календарный план на выполнение работ.
Приложение Программа работ с расчётом стоимости по скважине № 000 Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения
Приложение Программа работ с расчётом стоимости по скважине № 000 Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения
Приложение Протокол соглашения о договорной цене.
Приложение График освоения и финансирования работ.
Приложение Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах .
Приложение Стандарт Компании: «Порядок организации отбора, транспортировки, хранения и комплексного исследования кернового материала при геологоразведочных работах и разработке месторождений углеводородов. №П1-01 СЦ-043, версия 1.00.
Приложение Технологическая инструкция: «Порядок комплексного исследования образцов и обработки результатов исследования кернового материала». №П1-01 С-043 Р-001 Т-011, версия 1.00.
13. Юридические адреса Сторон
ЗАКАЗЧИК Открытое акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» () РФ, г. Томск, пр. Мира, 72 Государственный регистрационный номер: ОГРН
Расчетный счет 40 В Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске Корр/счет 30 В ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Томской области | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
14. Подписи сторон
Заказчик: Генеральный директор /___________________/ / | Исполнитель: /___________________/_______________/ |
