Оперативная закупка № _____ от ___________

Уважаемые господа!

, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения по лоту Кап. ремонт телефонной канализации: ПС Северная-ТЭЦ2; ПС Северная-СРЭС; СРЭС-РШ УГТС.

1.  Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во
1	Люк телефонный: ГТСЛ (легкий) ГОСТ 8591-76	шт.	20
2	Консоль и кронштейн для установки в колодец	шт.	20

2.  Ведомость работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка и согласование технической документации, ППР на капитальной ремонт телефонной канализации.	шт.	В полном объёме
2	Поставка материалов и других комплектующих.	шт.	В полном объёме
3	Понятие горловины колодца на уровень «0» .	шт.	20
4	Чистка колодца от мусора и выкачка воды.	шт.	20
5	Цементирование телефонного колодца и кабельных вводов.	шт.	20
6	Установка телефонного люка	шт.	20
7	Установка консолей и кронштейнов	шт.	20
8	Восстановление/благоустройство территории	шт.	20

3.  Требования к подрядчику:

№ п/п	Показатель	Описание
1	Квалификационные требования к подрядчику	Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиям правил, предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - наличие 2-й группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках; - наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов.
2	Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком	Наличие сертификата соответствия; Заводские паспорта на материалы (документ заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технические характеристики, срок годности Используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными, изготовленной не ранее 2011 года. Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-разработчика.
3	Гарантийные обязательства на СМР и оборудование	Гарантийный срок на СМР не менее 12 месяцев Гарантийный срок на материалы и оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
4	Требования к составлению сметной документации	Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %.
5	Порядок оплаты	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.
6	Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности	Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм.
7	Иные требования к подрядчику	- Подрядчик должен входить в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ № 000 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Исполнитель должен иметь прямые отношения с производителем оборудования предлагаемом для проектирования ИКСБ, либо его официальным дилером в регионе. Отношения должны быть подтверждены документально.
8	Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес	1., 2.телефон/факс 8-(347); -078 3.адрес электронной почты

4.  Прочее (указывается на усмотрение Инициатора закупки):

Транспортировку ТМЦ со склада БашРЭС-УГЭС до места выполнения работ осуществляется подрядчиком (при наличии давальческого материала).

5.  Срок начала работ: 01.07.12.

6.  Срок окончания работ 30.07.12.

7.  Место выполнения работ: РБ, г. Уфа

8.  Требования к сроку действия оферты: до окончания работ

9.  Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

10.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.

11.  Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

12.  Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

13.  Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».

14.  Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

15.  Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

16.  В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.

17.  Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Для справок обращаться:

- по техническим вопросам: , телефон/факс 8-(347); -078

адрес электронной почты - по организационным вопросам: инженер тел.[phone]

Приложение.

Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______

Форма 2 Анкета Участника

Форма 3 Проект договора

Форма 4 Дополнительное соглашение к договору

Форма 5 Протокол разногласий к договору

Предложения (Форма 1)

Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___  от ___________

От: (наименование и местонахождение юр. лица )

ФИО, адрес физ. лица

Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____  от _______предлагаем ____________________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата проведения работ	Цена единицы, (руб.) без НДС	Общая сумма, (руб.) без НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС ( %)
Всего с НДС:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

Договор подряда №

на капитальный ремонт

«__» ______________2012г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности_______________., с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по _____________________________________ в здании ________________, расположенного по адресу _________________ , далее по тексту «объект».

Объем работ : _______________________________________.

Работы выполняются поэтапно.

Первый этап : _____________________________

Второй этап : _____________________________

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. «Подрядчик» обязуется завершить капитальный ремонт и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и (ориентировочно) составляет ______________(_______________) рублей. Стоимость объема работ по первому этапу на основании утвержденных смет составляет ________________руб. (_________________), в т. ч. НДС 18% ___________________ руб.

2.2.  Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы по первому этапу определены сторонами :

Начала работ: _______________

Окончания работ: _______________

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.

4.2. Все поставляемые для капитального ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального ремонта объекта.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим условиям.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.

5.8. Подрядчик не в праве использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.9. Передать по окончании капитального ремонта Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.

6.2. Осуществлять технический надзор за капитальным ремонтом.

6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых приемной комиссии.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.

7.3. Приемка объекта из капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из капитального ремонта один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей документации.

7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 12 месяцев, оборудования 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9. Оплата работ и взаиморасчеты

9.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.

9.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после полного завершения его капитального ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

10. Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, капитальному ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность сторон

11.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

11.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.

11.3. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента выставления претензии.

11.4. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Подрядчиком НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает сам Подрядчик.

12. Внесение изменений в договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность капитального ремонта, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки капитального ремонта и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

14. Прекращение договорных отношений

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания капитального ремонта;

- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

- при принятии решения о консервации объекта.

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- банкротства Заказчика;

- остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, независящим от Подрядчика;

14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.

15. Особые условия

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате капитального ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.4. Ни одна из сторон не вправе уступать или передавать иным образом третьим лицам права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то другой стороны.

15.5. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.

15.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Директор__________________ /_____________/

Подрядчик Юридический адрес:_____________________ Почтовый адрес:_______________ р/сч: _____________ в _________________ к/с БИК ___________ ОКПО _____________ ИНН/КПП _________ / __________ ОГРН __________________ Директор______________/______________/

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)