Документация по проведению (стр. 6 )

____________ / ____________ / ___________

МП МП

По лоту № 3

Муниципальный контракт № ОА - ___

на выполнение работ по реконструкции клуба «Южный»

управления культуры администрации города Чебоксары

г. Чебоксары «___» __________2008 г.

Управление культуры администрации города Чебоксары, далее – «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, далее - «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года ) и на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона согласно протокола аукциона № ___ от «____» _________ 2008 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции клуба «Южный» управления культуры администрации города Чебоксары (место проведения работ: клуб «Южный», ) в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1).

1.2. Подрядчик на основании данного Технического задания составляет Смету (приложение № 2) по настоящему Контракту и выполняет работы в соответствии со Сметой и требованиями нормативно-правовых актов в области ремонтных работ.

1.3. Исполнение Контракта на выполнение работ подразумевает собой сдачу объекта полностью готового к эксплуатации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

а) поручает Подрядчику проведение работ в здании, согласно п. п. 1.1. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Контракта;

г) обеспечивает оплату за произведенные работы, выполненные для нужд управления культуры администрации города Чебоксары в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

д) в случае частичного или полного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

е) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

2.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы по п. 1.1. для нужд управления культуры администрации города Чебоксары в объеме, сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №3) и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) обеспечивает поставку материалов и оборудования, необходимых для производства работ в полном объёме, приобретаемых по согласованию с Заказчиком, а также осуществить их приёмку, разгрузку и складирование;

в) доставку материалов и специалистов, для выполнения муниципального заказа, осуществляет собственным транспортом;

г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения условий настоящего Контракта;

д) получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

е) вправе получать оплату за фактически выполненные работы, произведенные для нужд управления культуры администрации города Чебоксары, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

д) отвечает и несет ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий, техники безопасности при выполнение работ по п. 1.1.;

е) принимает меры по обеспечению безопасности, для посторонних людей вблизи проведения ремонтных работ по п. 1.1.;

ж) Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало: 01 декабря 2008 года, окончание работ: 20 декабря 2008 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении выполнения работ по п. 1.1. в целом, Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта выполненных работ для приемки и подписания.

4.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения отчетных документов (актов
выполнения работ) обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного
Заказчиком акта или мотивированный отказ.

4.3. В случае несоответствия фактически выполненных работ, условиям Контракта, Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов, замечаний и необходимых работ по
их устранению. Указанные претензия должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3
дней со дня получения им акта о выполнении работ. Подрядчик обязан произвести работы
по устранению замечаний, отраженных в акте замечаний или претензий без
дополнительной оплаты.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет __________ (__________________) рублей (в т. ч. НДС) за счёт средств бюджета города Чебоксары.

5.2. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по их видам указываются в Смете (приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта может изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт.

5.4. Оплата фактически выполненных объёмов работ и затрат производится на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) путём перечисления финансовых средств на расчётный счёт Подрядчика.

5.5. Авансирование не предусмотрено. Оплата безналичным расчётом платёжным поручением путём перечисления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Подрядчика до 27 декабря 2008 года после выполнения всего объёма работ, указанных в техническом задании и смете.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты и замечания, допущенные в работе по вине Подрядчика.

6.2. В случае не устранения указанных дефектов, замечаний согласованных Сторонами в срок, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих к восстановлению или исправлению.

6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически
произведенные затраты, на момент остановки работ.

6.4. В случае прекращения проведения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им
убытки.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

6.6. В случае возникновения споров, стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.7. За неисполнение или не надлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Сроки действия Контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре государственных и муниципальных контрактов Чувашской Республики с использованием Официального сайта Чувашской Республики для размещения информации о государственных и муниципальных заказах и действует по «31» декабря 2008 года. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

7.2. Настоящий Контракт после его вступления в действие может быть изменен,
дополнен, пролонгирован на другой срок, только по согласию Сторон. Все изменения,
дополнения к настоящему Контракту действительны лишь после подписания его уполномоченными на это лицами и скрепления печатями.

8. Разрешение споров

8.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

8.2 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствие с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующими законодательствами Чувашской Республики и Российской Федерации.

10. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК Управление культуры администрации города Чебоксары Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, дом 36, , , бюд. л/с , в/б л/с в УФК по ЧР (Финансовое управление администрации г. Чебоксары л/с ) бюд. р/с в/б р/с в ГРКЦ НБ ЧР г. Чебоксары __________________ /

ПОДРЯДЧИК Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес: _______________________ ИНН _____________, КПП_____________, Расчетный счет.№ ___________________, к/с ________________________________ БИК ____________, ОГРН _____________, ОКОНХ _________, ОКПО ___________ ___________________ / ______________

Приложение 1 - Техническое задание

Приложение 2 – Смета

Приложение 3 - Календарный план выполнения работ

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от « ___» _______2008 г.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________________

(должность Муниципального заказчика) (должность Подрядчика)

___________________________

_________________________ ________________________

(Ф. И.О.) (Ф. И.О.)

«____» ________________2008 г. «_____» ____________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции клуба «Южный»

управления культуры администрации города Чебоксары

№№ п/п	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Объём работ
1	2	3	4

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от « ___» _______2008 г.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

__________________________

(должность Муниципального заказчика) (должность Подрядчика)

___________________________

_________________________ ________________________

(Ф. И.О.) (Ф. И.О.)

«____» ________________2008 г. «_____» ___________2008 г.

СМЕТА

на выполнение работ по реконструкции клуба «Южный»

управления культуры администрации города Чебоксары

Сметная (договорная) стоимость ______(____________) рублей

в соответствии с Муниципальным контрактом № ОА - ___ от «____» ____________ 200_ г.

№ пп	Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб., в т. ч.
Цена, руб.	Стоим. руб.	Оплата труда рабоч.	Трудо-затраты чел/час	Экспл. машин всего	В т. ч. зарпл. машин	Оплата труда рабоч.	Трудо-затраты чел/час	Экспл. машин всего	В т. ч. зарпл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Составил: __________________ / __________________

Приложение

к Муниципальному контракту

№ ____ от « ___» __________ 2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по реконструкции клуба «Южный»

управления культуры администрации города Чебоксары

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость, руб.	Продолжи- тельность работы чел./дни	Начало работ	Окончание работ

Муниципальный заказчик: Подрядчик: