Документация (стр. 3 )

Подпись руководителя ФИО / /

МП

2.2.  Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации

Ф. И.О.	Должность	Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием	Стаж работы, лет
общий	в том числе, по специальности
2	3	4	5	6

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

- копии документов, подтверждающих квалификацию персонала;

- копии документов, дополнительно подтверждающих высокий уровень профессиональной квалификации основных исполнителей (дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, прочее).

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

5.5. Форма Предложения о сроке предоставления гарантии качества

Наименование предмета договора	Срок предоставления гарантии качества (мес.)

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника запроса предложений и скреплена печатью участника – юридического лица (для участника размещения заказа – юридического лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность)

VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____________

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «___» ________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое далее ЗАКАЗЧИК, «Сибирский региональный центр» («Сибирский РЦ») Кальченко Владимира Ильича, действующего на основании Доверенности № 01-12/409 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое далее ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, вместе именуемые СТОРОНЫ, на основании проведенного открытого запроса предложений и решения Закупочной комиссии «Сибирского РЦ», протокол № ___ от _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  ПОДРЯДЧИК обязуется своими силами, своими средствами и из своих материалов выполнить, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить следующие работы: «Проектирование, монтаж и пуско-наладка установки объемного газового пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте филиала РТРС «Сибирский РЦ» по адресу: г. Новосибирск, /1, ГРРС п. Новосибирск (АК-1 Центра формирования мультиплексов)».

1.2. Состав выполняемых работ определен на основании Технического задания, утвержденного ЗАКАЗЧИКОМ (Приложение к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ по настоящему Договору определена на основании Локальной сметы (Приложение к Договору), и составляет: __________ (прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ руб. _____ копеек.

2.2. Оплата работ по данному Договору, производится следующим образом:

- в течение 10-ти банковских дней с момента получения счёта от ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж в размере 50% от цены работ по Договору, что составит: _________________ ( прописью ) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ рублей ____ копеек. ПОДРЯДЧИК приступает к работам по Договору только после получения аванса от ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

- дальнейшая оплата по Договору производится на основании представленных ПОДРЯДЧИКОМ актов сдачи-приемки выполненных работ установленной формы (типовые межотраслевые формы № КС-2 и № КС-3, утвержденные Госкомстатом России от 11.11.99 № 000), подписанных ЗАКАЗЧИКОМ, счета и счет - фактуры в течение 10-ти банковских дней (за минусом выплаченного аванса).

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. Своими силами, своими средствами и из своих материалов выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, соответствующем рабочей документации.

3.1.2. Нести риск случайного повреждения результата выполненной работы до принятия ее ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1.3.  Немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный срок. При этом сроки выполнения работ изменяются и стороны подписывают дополнительное соглашение.

3.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

3.1.5. Информировать ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.1.7. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, внутри-объектному режиму и охране строительной площадки.

3.2. ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.3.1. Назначить представителя технического надзора ЗАКАЗЧИКА за производством работ на объекте.

3.3.2. Обеспечить допуск работников ПОДРЯДЧИКА к месту производства работ.

3.3.3. Предоставить работникам ПОДРЯДЧИКА помещение для бытовки и складирования инструмента, материалов.

3.3.4. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ участок для размещения монтажного строительного оборудования и материалов.

3.3.5. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ место и разрешение на подключение электроэнергии - 380 В.

3.3.6. Производить отключение технологического оборудования в согласованные сроки.

3.3.7. Принять от ПОДРЯДЧИКА выполненные согласно СНиП и технических требований работы, а также исполнительную документацию.

3.3.8. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего Договора за минусом выплаченного аванса.

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за соответствием их действующим нормативным документам, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится невозможным, а также не соблюдает технологию работ, применяет несертифицированные, некачественные материалы, несоответствующие уровню цен, заложенных в смете.

3.4.3. Назначить ПОДРЯДЧИКУ разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет ПОДРЯДЧИКА, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.4. В случае необходимости выполнения каких-либо работ или оказания услуг, не предусмотренных настоящим Договором, стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за качество предоставленных материалов.

4.2. Уплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

4.3. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором, устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке законченных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

4.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

4.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

4.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК, по требованию ЗАКАЗЧИКА, уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,05% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 8%, за исключением случаев, когда просрочка произошла по вине ЗАКАЗЧИКА или вызвана обстоятельствами, указанными в п. 8.2 настоящего Договора.

4.7. В случае задержки оплаты выполненных работ более 5-ти банковских дней согласно п. 2.2 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК, по требованию ПОДРЯДЧИКА, уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости работ по Договору, но не более 8 %.

4.8. Любые штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренные условиями настоящего Договора или установленные законодательством РФ, могут быть применены соответствующей Стороной только при условии предварительного письменного уведомления в адрес другой Стороны о намерении применить санкции.

4.9. Применение штрафных санкций (пени) является правом, но не обязанностью Стороны. В любом случае, Стороне предоставляется право и возможность устранения нарушения обязательств в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования от другой Стороны.

4.10. За действия субподрядчиков, привлекаемых в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора, ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  На следующий день после окончания работ ПОДРЯДЧИК уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА и передает ему оформленный и подписанный двусторонний Акт сдачи-приемки работ, товарные накладные, сертификаты на изделия, паспорта качества на материалы.

5.2.  ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) дней после заявления ПОДРЯДЧИКА об окончании работ произвести инспекцию работ. В случае согласия ЗАКАЗЧИКА на прием работ, он направляет ПОДРЯДЧИКУ подписанный Акт сдачи-приемки работ. В случае выявления недостатков, в течение трех дней оформляется Акт о выявленных недостатках с указанием характера таких недостатков, объема, срока, необходимого для их устранения, за счет ПОДРЯДЧИКА.

5.3.  В случае не поступления ПОДРЯДЧИКУ мотивированного отказа от приемки работ, в установленный срок, и отсутствия замечаний (выявленных недостатков) работа считается принятой.

5.4.  ЗАКАЗЧИК, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.5.  Окончательная приемка работ осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

5.6.  ЗАКАЗЧИК, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом ПОДРЯДЧИКА в 10-ти дневный срок по их обнаружении. ПОДРЯДЧИК устраняет их в совместно согласованный сторонами срок.

5.7.  Право собственности на результаты работ по данному договору, и право использования этих результатов переходят к ЗАКАЗЧИКУ только после приемки и полной оплаты результатов работ, в соответствии с условиями настоящего договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных в Договоре и предусмотренных законодательством.

6.2.  ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по настоящему Договору в срок – до _______________ г., при условии перечисления авансового платежа ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА – до ______________ г.

6.3.  ПОДРЯДЧИК имеет право сдать работы по Договору досрочно.

6.4.  Любая задержка, возникшая по вине ЗАКАЗЧИКА и ограничивающая возможность ПОДРЯДЧИКА выполнить свои обязательства в договорные сроки, фиксируется двусторонним актом и позволяет ПОДРЯДЧИКУ пересмотреть сроки сдачи окончания работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

7.2. СТОРОНЫ устанавливают, что все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с возмещением убытков понесенных СТОРОНАМИ.

7.4. СТОРОНА, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки ПОДРЯДЧИКОМ выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, увеличивается более чем на один месяц;

- снижается качество работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора.

7.6. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:

- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий один месяц;

- утраты ЗАКАЗЧИКОМ возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.7. При расторжении Договора по совместному решению ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА, незавершенные работы передаются ЗАКАЗЧИКУ, который оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

8.3. СТОРОНА, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую СТОРОНУ о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение СТОРОНОЙ своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.

8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, СТОРОНА должна без промедления известить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде. При этом СТОРОНА должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

8.7. Если состояние невыполнения обязательств длится более двух месяцев, то каждая СТОРОНА имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязанности возместить другой СТОРОНЕ возможные убытки, известив об этом другую СТОРОНУ за 30 дней до даты расторжения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между СТОРОНАМИ.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, каждая из СТОРОН имеет право обратиться в Арбитражный суд, в установленном законодательством порядке.

9.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в 30-дневный срок с момента получения претензии.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

10.2. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью:

10.2.1.  Приложение «Техническое задание».

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: РТРС

Юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева,13

Почтовый адрес : тот же.

ИНН, ,

Представитель (плательщик) Заказчика: Филиал РТРС «Сибирский РЦ»

Почтовый адрес: г. Новосибирск, /1.

Р/св , г. Москва,

К/с, , .

Телефон (3, Факс (3

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
Директор филиала РТРС «Сибирский РЦ»
____________________		____________________ / /
«_____»______________2012г.		«_____»______________2012г.
м. п.		м. п.

Приложение

к Договору № ______

от ____________ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала РТРС

«Сибирский РЦ»

______________

«_____»_______________2012 г.

Техническое задание

на проектирование, монтаж и пуско-наладку установки объемного газового пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте филиала РТРС «Сибирский РЦ» по адресу: г. Новосибирск, /1, ГРРС п. Новосибирск (АК-1 Центра формирования мультиплексов)

1.  Характеристика и объем выполняемых работ.

1.1.  Проектирование выполняется на стадии «Рабочий проект».

1.2.  Проектирование установки газового пожаротушения должно соответствовать Федеральному закону от 01.01.01г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приказу Минрегиона РФ № 000 от 01.01.01г. (п. II, 10) и другим действующим требованиям нормативной документации по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений, зданий. Сметные расчеты к контракту должны быть выполнены в соответствии со «Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты».

1.3.  Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО ( ISO ).

1.4.  Проектная документация должна быть основана на оптимальном выборе оборудования, использовании современных технических средств и, при необходимости, согласована в установленном порядке с органами Государственного пожарного надзора.

1.5.  Проектируемые оборудование и материалы должны полностью отвечать современным требованиям, иметь необходимые сертификаты соответствия пожарной безопасности.

1.6.  Установка газового пожаротушения и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируется для аппаратной кодирования Центра формирования мультиплексов c общей площадью 42 кв. м. и высотой потолков – 3.2 м. Имеется подвесной потолок и пластиковая перегородка. Фальшполы - отсутствуют. Количество окон – 3 шт.; дверей - 2 шт.

1.7.  Установка газового пожаротушения должна включаться в систему пожарной сигнализации административно-технического здания с отображением и дистанционным управлением с автоматизированного рабочего места оператора, расположенного в помещении поста охраны.

1.8.  Установка газового пожаротушения должна быть модульной. Тип огнетушащего вещества (газа) определить проектом. Метод тушения – объемный.

1.9.  Сигналы установки газового пожаротушения должны отображаться в соответствии с СП5..

1.10.  Установка газового пожаротушения при пожаре должна формировать управляющие сигналы для систем оповещения о пожаре, системы сигнализации, дымозащиты, системы вентиляции и кондиционирования, других инженерных систем.

1.11.  Газодымоудаление после срабатывания установки газового пожаротушения должно производиться с использованием переносного дымососа (поставляется Исполнителем), находящихся вблизи окон и дверей.

2.  Сроки выполнения работ, оказания услуг.

2.1.  В течение 30 (Тридцати) календарных дней после заключения контракта.

3.  Требования к качеству работ.

3.1. При проектировании и разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми Заказчиком.

3.2. Проектная документация по составу и объему должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 01.01.01г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3.3. Гарантия качества на выполненные монтажные и пуско-наладочные работы – не менее 1 года.

4.  Представляемая документация.

4.1.  В результате работы Исполнителем представляется:

- согласованный (при необходимости) с органами Государственного пожарного надзора рабочий проект в 3-х экз. на бумажном и один на электронном носителе;

- локальный сметный расчет на монтажные и пуско-наладочные работы в 2-х экземплярах на бумажном и один на электронном носителе;

- полная техническая документация на оборудование;

- сертификаты на оборудование и материалы.

5. Документы, представляемые заказчиком.

5.1. Заказчик предоставляет:

- план защищаемого помещения;

- проектные материалы по существующей системе пожарной сигнализации;

- другие материалы по запросу Исполнителя, имеющие отношение к защищаемому помещению (при необходимости).

Составил:

Ведущий инженер

по пожарной безопасности

Согласовано:

Начальник службы СЦС ТРВ НСО

Начальник РРЦ-2

Главный энергетик