7.5. Каждая из сторон вправе досрочного расторгнуть настоящий Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев подряд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Ответ на претензию по настоящему договору направляется стороной, получившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до выполнения ими всех обязательств по договору.
8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.6. Право на интеллектуальную собственность в отношении результата работ принадлежит Заказчику.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
9.1.Задание на проектирование;
9.2.Расчет объемов и стоимости проектных работ;
9.3.Перечень исходных данных.
10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
» Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская,., стр.7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » 9 ИНН// р/с Филиал «ВТБ» в г. Краснодаре , к/с | «ПРОЕКТИРОВЩИК» «………..» |
___________________/___________/ мп | ________________ ………….. мп |
Лот №3 Проект
ДОГОВОР №______
г. Новороссийск «___»_____________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________Азово-Черноморского бассейнового филиала »___________________, действующего на основании доверенности №_______ от ________ г., с одной стороны, и «______________________________», именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице __________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется по Заданию на проектирование (Приложение ) на основании предоставленных Заказчиком исходных данных (Приложение ) разработать проектно-сметную документацию по системе молниезащиты СБМ на РЦУС объекта «Объект ГМССБ РЧМ, Морской район А2 РЦУС-ДООБ» (инв. № 000) АЧБФ » (далее по тексту договора – Документацию), согласовать готовую Документацию с Заказчиком и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, а также требования действующей нормативно-технической документации при выполнении проектно-сметных работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. договора, определяется согласно Расчету объемов и стоимости проектных работ (Приложение ) и составляет ………..(………..) рублей, в том числе НДС 18% _______________________.
2.2. В цену работ, указанную в п.2.1, включаются все расходы Проектировщика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Проектировщика.
2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Проектировщику сумму в размере 100% от цены работ по настоящему договору, что составляет ………..(…………….. ) рублей, в том числе НДС 18% _______________________. Основанием для перечисления является счет и счет-фактура Проектировщика, представленные Заказчику.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента (дня) поступления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Проектировщик, вместе со счётом и счётом-фактурой на соответствующую сумму представляет Заказчику подписанный уполномоченным лицом Проектировщика и заверенный печатью Проектировщика акт о приёмке-сдаче выполненных работ, далее по тексту договора – «Акт», с приложением к нему результата работ в следующем количестве: 4-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf.
3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта, Заказчик направляет Проектировщику подписанный Акт, или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
3.3. При наличии замечаний по Документации Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного п.3.2. настоящего договора срока подписания Акта, направляет Проектировщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недоработок и срока для их устранения.
3.4. После устранения Проектировщиком замечаний в срок, установленный Заказчиком, Заказчик производит приёмку выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.
3.5. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
4.1. Проектировщик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. договора, в полном объеме в течение _________(____________) с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Проектировщика, при условии предоставления Заказчиком исходных данных.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Проектировщика.
5.1.1. выполнять работу в соответствии с Заданием на проектирование, исходными данными на проектирование, нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ;
5.1.2. сдать работу Заказчику в сроки и в объемах, установленных договором;
5.1.3. согласовать готовую Документацию с Заказчиком;
5.1.4.передать Заказчику готовую Документацию.
5.1.5.проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.1.6.проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком Документации.
5.1.7.Проектировщик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных с согласия Заказчика организаций. При этом Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченными организациями.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора предоставить Проектировщику исходные данные в соответствии с Приложением №3.
5.2.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Проектировщику выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Проектировщик.
6.4. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику в момент подписания акта выполненных работ.
6.5. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации по настоящему договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации системы молниезащиты СБМ на РЦУС объекта «Объект ГМССБ РЧМ, Морской район А2 РЦУС-ДООБ» (инв. № 000) АЧБФ », после ее модернизации в соответствии с проектно-сметной Документацией, разработанной Проектировщиком. В таком случае Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию, произвести необходимые дополнительные проектно-сметные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6.6. В случае нарушения Проектировщиком срока выполнения работ по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату Проектировщиком неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. Сумма неустойки, подлежащая выплате Заказчику, может быть удержана Заказчиком из любого платежа по договору.
Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение договора:
а) военные действия, восстание или гражданская война;
б) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими - пожар, наводнение, землетрясение);
в) принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на такие обстоятельства.
7.4. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы являются справки, выданные соответствующими компетентными органами.
7.5. Каждая из сторон вправе досрочного расторгнуть настоящий Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев подряд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Ответ на претензию по настоящему договору направляется стороной, получившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до выполнения ими всех обязательств по договору.
8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.6. Право на интеллектуальную собственность в отношении результата работ принадлежит Заказчику.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
9.1.Задание на проектирование;
9.2.Расчет объемов и стоимости проектных работ;
9.3.Перечень исходных данных.
10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
» Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская,., стр.7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » 9 ИНН// р/с Филиал «ВТБ» в г. Краснодаре , к/с | «ПРОЕКТИРОВЩИК» «………..» |
___________________/___________/ мп | ________________ ………….. мп |
Лот №4 Проект
ДОГОВОР №______
г. Новороссийск «___»_____________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________Азово-Черноморского бассейнового филиала »___________________, действующего на основании доверенности №_______ от ________ г., с одной стороны, и «______________________________», именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице __________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется по Заданию на проектирование (Приложение ) на основании предоставленных Заказчиком исходных данных (Приложение ) разработать проектно-сметную документацию по системе молниезащиты поста ПУД СУДС «Южная Озереевка» на объекте «Аппаратно-программный комплекс с энергообеспечением» (инв. № 000) АЧБФ » (далее по тексту договора – Документацию), согласовать готовую Документацию с Заказчиком и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, а также требования действующей нормативно-технической документации при выполнении проектно-сметных работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена работ, указанных в п.1.1. договора, определяется согласно Расчету объемов и стоимости проектных работ (Приложение ) и составляет ………..(………..) рублей, в том числе НДС 18% _______________________.
2.2 В цену работ, указанную в п.2.1, включаются все расходы Проектировщика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Проектировщика.
2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Проектировщику сумму в размере 100% от цены работ по настоящему договору, что составляет ………..(…………….. ) рублей, в том числе НДС 18% _______________________. Основанием для перечисления является счет и счет-фактура Проектировщика, представленные Заказчику.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента (дня) поступления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Проектировщик, вместе со счётом и счётом-фактурой на соответствующую сумму представляет Заказчику подписанный уполномоченным лицом Проектировщика и заверенный печатью Проектировщика акт о приёмке-сдаче выполненных работ, далее по тексту договора – «Акт», с приложением к нему результата работ в следующем количестве: 4-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf.
3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта, Заказчик направляет Проектировщику подписанный Акт, или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
3.3.При наличии замечаний по Документации Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного п.3.2. настоящего договора срока подписания Акта, направляет Проектировщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недоработок и срока для их устранения.
3.4. После устранения Проектировщиком замечаний в срок, установленный Заказчиком, Заказчик производит приёмку выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.
3.5. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
4.1.Проектировщик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. договора, в полном объеме в течение _________(____________) с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Проектировщика, при условии предоставления Заказчиком исходных данных.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Проектировщика.
5.1.1. выполнять работу в соответствии с Заданием на проектирование, исходными данными на проектирование, нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ;
5.1.2. сдать работу Заказчику в сроки и в объемах, установленных договором;
5.1.3. согласовать готовую Документацию с Заказчиком;
5.1.4.передать Заказчику готовую Документацию.
5.1.5.проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.1.6.проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком Документации.
5.1.7 Проектировщик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных с согласия Заказчика организаций. При этом Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченными организациями.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора предоставить Проектировщику исходные данные в соответствии с Приложением №3.
5.2.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Проектировщику выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Проектировщик.
6.4. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику в момент подписания акта выполненных работ.
6.5. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации по настоящему договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации системы молниезащиты поста ПУД СУДС «Южная Озереевка» на объекте «Аппаратно-программный комплекс с энергообеспечением» (инв. № 000) АЧБФ », после ее модернизации в соответствии с проектно-сметной Документацией, разработанной Проектировщиком. В таком случае Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию, произвести необходимые дополнительные проектно-сметные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6.6. В случае нарушения Проектировщиком срока выполнения работ по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату Проектировщиком неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. Сумма неустойки, подлежащая выплате Заказчику, может быть удержана Заказчиком из любого платежа по договору.
Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение договора:
а) военные действия, восстание или гражданская война;
б) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими - пожар, наводнение, землетрясение);
в) принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на такие обстоятельства.
7.4. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы являются справки, выданные соответствующими компетентными органами.
7.5. Каждая из сторон вправе досрочного расторгнуть настоящий Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев подряд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Ответ на претензию по настоящему договору направляется стороной, получившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до выполнения ими всех обязательств по договору.
8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.6. Право на интеллектуальную собственность в отношении результата работ принадлежит Заказчику.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
9.1.Задание на проектирование;
9.2.Расчет объемов и стоимости проектных работ;
9.3.Перечень исходных данных.
10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
» Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская,., стр.7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » 9 ИНН// р/с Филиал «ВТБ» в г. Краснодаре , к/с | «ПРОЕКТИРОВЩИК» «………..» |
___________________/___________/ мп | ________________ ………….. мп |
Лот №5 Проект
ДОГОВОР №______
г. Новороссийск «___»_____________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________Азово-Черноморского бассейнового филиала »___________________, действующего на основании доверенности №_______ от ________ г., с одной стороны, и «______________________________», именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице __________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется по Заданию на проектирование (Приложение ) на основании предоставленных Заказчиком исходных данных (Приложение ) разработать проектно-сметную документацию по системе аварийного электроснабжения поста СУДС «Маяк Дооб» и поста СУДС «Маяк Пенай» на объекте «Система управления движения судов» (инв. № 000) АЧБФ » (далее по тексту договора – Документацию), согласовать готовую Документацию с Заказчиком и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, а также требования действующей нормативно-технической документации при выполнении проектно-сметных работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена работ, указанных в п.1.1. договора, определяется согласно Расчету объемов и стоимости проектных работ (Приложение ) и составляет ………..(………..) рублей, в том числе НДС 18% _______________________.
2.2.В цену работ, указанную в п.2.1, включаются все расходы Проектировщика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Проектировщика.
2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Проектировщику сумму в размере 100% от цены работ по настоящему договору, что составляет ………..(…………….. ) рублей, в том числе НДС 18% _______________________. Основанием для перечисления является счет и счет-фактура Проектировщика, представленные Заказчику.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента (дня) поступления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Проектировщик, вместе со счётом и счётом-фактурой на соответствующую сумму представляет Заказчику подписанный уполномоченным лицом Проектировщика и заверенный печатью Проектировщика акт о приёмке-сдаче выполненных работ, далее по тексту договора – «Акт», с приложением к нему результата работ в следующем количестве: 4-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf.
3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта, Заказчик направляет Проектировщику подписанный Акт, или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
3.3.При наличии замечаний по Документации Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного п.3.2. настоящего договора срока подписания Акта, направляет Проектировщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недоработок и срока для их устранения.
3.4. После устранения Проектировщиком замечаний в срок, установленный Заказчиком, Заказчик производит приёмку выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.
3.5. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
4.1.Проектировщик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. договора, в полном объеме в течение _________(____________) с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Проектировщика, при условии предоставления Заказчиком исходных данных.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Проектировщика.
5.1.1. выполнять работу в соответствии с Заданием на проектирование, исходными данными на проектирование, нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ;
5.1.2. сдать работу Заказчику в сроки и в объемах, установленных договором;
5.1.3. согласовать готовую Документацию с Заказчиком;
5.1.4.передать Заказчику готовую Документацию.
5.1.5.проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.1.6.проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком Документации.
5.1.7 Проектировщик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных с согласия Заказчика организаций. При этом Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченными организациями.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора предоставить Проектировщику исходные данные в соответствии с Приложением №3.
5.2.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Проектировщику выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Проектировщик.
6.4. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику в момент подписания акта выполненных работ.
6.5. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации по настоящему договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации системы аварийного электроснабжения поста СУДС «Маяк Дооб» и поста СУДС «Маяк Пенай» на объекте «Система управления движения судов» (инв. № 000) АЧБФ », после ее модернизации в соответствии с проектно-сметной Документацией, разработанной Проектировщиком. В таком случае Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию, произвести необходимые дополнительные проектно-сметные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6.6. В случае нарушения Проектировщиком срока выполнения работ по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату Проектировщиком неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. Сумма неустойки, подлежащая выплате Заказчику, может быть удержана Заказчиком из любого платежа по договору.
Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение договора:
а) военные действия, восстание или гражданская война;
б) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими - пожар, наводнение, землетрясение);
в) принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на такие обстоятельства.
7.4. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы являются справки, выданные соответствующими компетентными органами.
7.5. Каждая из сторон вправе досрочного расторгнуть настоящий Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев подряд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Ответ на претензию по настоящему договору направляется стороной, получившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до выполнения ими всех обязательств по договору.
8.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.6. Право на интеллектуальную собственность в отношении результата работ принадлежит Заказчику.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
9.1.Задание на проектирование;
9.2.Расчет объемов и стоимости проектных работ;
9.3.Перечень исходных данных.
10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
» Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская,., стр.7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » 9 ИНН// р/с Филиал «ВТБ» в г. Краснодаре , к/с | «ПРОЕКТИРОВЩИК» «………..» |
___________________/___________/ мп | ________________ ………….. мп |
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ссылки на пункты документации | Сведения |
Раздел 1 | Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – , Телефон/факс: (86, (86; (8617)676-502 |
Раздел 1 | Предмет запроса предложений: разработка проектно-сметной документации на объектах безопасности мореплавания АЧБФ » по пяти лотам. |
Раздел 2 | Начальная (лимитная) цена договора: Лот №1 – сто пятьдесят тысяч) руб. Лот №2 – четыреста пятьдесят тысяч) руб. Лот №3 – 300 000 (триста тысяч) руб. Лот №4 – сто пятьдесят тысяч) руб. Лот №5 – 200 000 (двести тысяч) руб., с учетом НДС. Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях. В цену на оказание услуг должны быть включены все возможные расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации. |
Раздел 1 | Финансирование: собственные средства Заказчика. |
Раздел 1 | Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений |
Раздел 2 | Требования к участникам запроса предложений: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: - непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
Раздел 5 | Порядок расчетов: В течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Проектировщику сумму в размере 100% от цены работ по договору. Основанием для перечисления является счет и счет-фактура Проектировщика, представленные Заказчику. |
Раздел 2 | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений · Опись документов (форма 3.1.) · Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.); · Коммерческое предложение (форма 3.3.); · Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4); · Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5). · Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал и копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; · Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений; · Копии регистрационных документов; · Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта) · Копия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим видам работ: -3. Работы по подготовке конструктивных решений. |
Раздел 1 | Обеспечение заявки: не требуется |
Раздел 1 | Обеспечение исполнения контракта: не требуется |
Раздел 1 | Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 01 ноября 2012 года |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
