Муниципальный контракт № _ на выполнение работ по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры

«Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС

администрации Мариинско-Посадского района ЧР

г. Мариинский Посад «____» __________2010 г.

Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, -Посадского района Александра Ивановича Дмитриева, действующего на основании распоряжения -л и Устава Мариинско-Посадского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, в лице __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны с соблюдением требований Федерального закона -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР (далее - Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе согласно техническому заданию (Приложение ) и Календарному плану (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.


1.3 Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, имеющие лицензии, сертификаты либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 10 % от первоначальной стоимости Контракта. Подрядчик обязан представить проект договора субподряда с определением вида, объема и графика работ; квалификационные сведения о субподрядчике, позволяющие Заказчику принять решение о способности субподрядчика исполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.5. Финансирование реставрации Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет субвенции из средств бюджета Мариинско-Посадского района, выделяемых из федерального фонда компенсации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2010 год.

2. Цена контракта.

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________ с учетом НДС.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Заказчик в счет предусмотренных Контрактом платежей выплачивает Подрядчику аванс в размере до 30% от цены Контракта. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 5 банковских дней с момента регистрации настоящего Контракта в реестре контрактов.

2.3. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем 10 (десять) процентов такой цены.

2.4. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Календарным планом работ. Изменения в Календарный план работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

Начало работ - ……………… 2010 г.;

Окончание работ - ……………… 2010 г.

4. Обязательства сторон.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить финансирование работ в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.1.2. Представители Заказчика и контролирующие организации имеют право беспрепятственного доступа на Объект ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода реставрации, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении нарушений и отступлений от утвержденного проекта и действующих нормативно-технических документов.


4.1.3. Освободить ремонтируемые помещения и сдать их Подрядчику для выполнения ремонтных работ не позднее, чем за 3 дня до начала выполнения работ.

4.1.4. Исключить доступ персонала в зону строительной площадки и в ремонтируемые помещения.

4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить и сдать Заказчику предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, календарным планом работ, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, не противоречащие проектно-сметной документации, устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5. Порядок выполнения работ.

5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ.

5.2. Подрядчик письменно, за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и (или) исправлению некачественно выполненных работ.

6. Порядок приемки-сдачи работ.

6.1. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и акта выполненных работ по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

6.3 Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и справки о стоимости выполненных работ в пределах договорной цены. Оплата фактически выполненных работ производится на основании подписанных обеими Сторонами справки КС-3 и акта о приемке выполненных работ КС-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.4 Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.5 Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-  возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 5 лет с даты сдачи выполненных работ Заказчику.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружению.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию либо независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации либо независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик, обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию по вине Подрядчика, последний выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта (но не более 10% от цены Контракта) за каждый день просрочки.

8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту по причине форс-мажорных обстоятельств (с оформлением двухстороннего соглашения), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны извещают друг друга в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их наступления.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта Объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

9.3. Если Стороны не могут в течение 30 (тридцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре контрактов с использованием Автоматизированной информационной системы «Государственный Заказ». Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Подрядчиком от графика производства работ более, чем на 1 (один) месяц;

- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований нормативных документов, СНиП.

- в случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия или приостановление ее действия на срок более 3 недель, издание других актов государственных органов в рамках Российской Федерации;

- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае, если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.

10.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. Если по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом в установленном порядке.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

12.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего государственного Контракта.

Приложения:

1.  Техническое задание

2.  Календарный план работ.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Чувашская Республика,

,

 210 

л/с № в отделении по Мариинско-Посадскому району Управления федерального казначейства по Чувашской Республике

р/с 402 048 103 000 001 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары

Подрядчик:

Приложение

к муниципальному контракту

от «__»_________ 2010 г. №

Техническое задание

на выполнение работ по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР

1. Местоположение объекта.

Чувашская Республика, , памятник истории и культуры регионального значения «Дом, в котором выступала в 1919 г.»

2. Общая характеристика объекта

Данное задание определяет цели, порядок и предполагаемый характер работ на памятнике.

Цель проекта - проведение реставрации и приспособления памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Памятник истории и культуры регионального значения.

Поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры постановлением Совета Министров ЧАССР от 01.01.2001 г. № 000.

Двухэтажный каменный жилой дом, выходящий главным фасадом на ул. Набережную (ул. Набережная, д.20), построен во 2-й половине XIX в. Здание представляло собой купеческий особняк, возведенный в период эклектики. В это время в российской архитектуре (с средины XIX в.) практикуется сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления зданий, происходит копирование прошлых стилей и элементов. Дом № 20 по ул. Набережная является характерным примером подобного строения.

Богатство декора отличается главный фасад строения. О формах классического зодчества напоминают центрическая композиция, угловые и центральные пилястры, прямоугольные на первом этаже и полукруглые на втором, а также рустовка стены первого этажа. Кокошники окон второго этажа напоминают элементы древнерусской архитектуры.

Оконные проемы как первого, так и второго этажей имеют дугообразное завершение. Однако, оформление окон различное. Окна первого этажа подчеркнуты ленточным профилированным наличником с замковым камнем. Богатство архитектурного декора отличается окна второго этажа. Боковые части наличника, выступающие в виде пилястр, имеют живописную нижнюю часть (базу) являющуюся обрамлением подоконной филенки. Верхняя часть является декоративным кронштейном сандрика, выполненным в виде кокошника. Центр фасада акцентирован балконом второго этажа, с кованным металлическим ограждением, опирающимся на металлические кованые кронштейны. Центричность композиции подчеркнута также пилястрами, фланкирующими проем балконной двери с треугольным сандриком и окно первого этажа, расположенного в центре карниза (в месте разрыва) розеткой и аттиком. Первый этаж от второго делится междуэтажным карнизов. Стена завершается полосой фриза с кронштейнами и развитым карнизом, также с кронштейнами. Здание было увенчано парапетом из балясин (не сохранились).

В конце XIX в. особняк, использовавшийся в качестве административного здания, перестроен. Изменена внутренняя планировка, к дворовой стене пристроен новый объем.

Размеры подлежащей реставрации части здания в плане 19,70 м. x 17,45 м. Наибольшая высота – 13,45 м.

Физический объем здания – памятника согласно расчету, равняется 3000 куб. м. Памятник относиться к III категории сложности проектных работ (архитектурное и конструктивное решение и II категории (историко - архивные изыскания).

3. Рекомендации по выполнению работ:

Реставрация, ремонт и приспособление первого этажа под ЗАГС памятника истории и культуры XIX века по адресу: Чувашская Республика, предусматривает выполнение следующих видов работ:

- замена конструкций надподвального перекрытия с устройством монолитных и деревянных полов по лагам;

- усиление межэтажного перекрытия с возможностью его замены без ущерба для эксплуатации первого этажа;

- замена оконных и дверных блоков первого этажа на новые в деревянном исполнении;

- реставрация фасадов с восстановлением утраченных фрагментов кирпичной кладки цоколя, стен, карнизов, архитектурных деталей;

- реставрацию (ремонт) элементов крыши и кровли с восстановлением систем водоотведения;

- приспособление (перепланировку) первого этажа для размещения отдела ЗАГС с устройством нового входного узла, помещений приема граждан, архива, залов ожидания, подготовки и торжественной регистрации новобрачных с необходимыми подсобно-вспомогательными помещениями;

- подготовка Дизайн-проекта, разработка интерьеров залов торжественной регистрации отдел ЗАГС;

- инженерное обеспечение первого этажа новыми системами отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения;

- авторский надзор.

4. Научно-проектная документация.

Охранное обязательство № 23/1 по недвижимому памятнику истории и культуры от 01.01.01 г., согласованное Министерством культуры по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

Акт технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории согласованный «Государственным центром по охране культурного наследия» Министерства культуры по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 8 июля 2008 года.

Техническое задание.

5. Режим и перечень работ на объекте реставрации.

Для участия в конкурсе составить смету для реставрации и приспособления памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, согласно прилагаемому техническому заданию.

Приложения:

1.Дефектная ведомость.

Составил:

Главный архитектор индивидуальный предприниматель

Проверил:

Приложение

к техническому заданию

от «__»_________ 2010 г. № ____

Дефектная ведомость

Реставрации и приспособления памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под повешение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Двухэтажное кирпичное здание по ул. Набережной д. 20 поставлено на государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения постановлением Совета Министров ЧАССР от 01.01.2001 г. № 000. Балансодержателем объекта наследия является администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. В настоящее время в здании размещается Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

В ходе предварительного обследования памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала », расположенном по адресу: Чувашская Республика, , изучения имеющейся документации и проведения необходимых архитектурных обмеров установлено следующее:

Здание представляло собой купеческий особняк, возведенный в стиле классического направления эклектики. Богатством декора отличается главный фасад строения. Здесь на фасаде, имеющем центрическую композицию, присутствуют пилястры, филенки, междуэтажный карниз, рустовка. Центр фасада акцентирован балконом второго этажа, с кованным металлическим ограждением. В конце XIX в. особняк, использовавшийся в качестве дворовой стены пристроен новый объем. В 1894 г. в Мариинском Посаде открывается Низшая лесная школа, которая готовила лесных кондукторов (помощников лесничих). Указанное здание покупается у Мариинско-Посадского общества под размещение данного учебного заведения. В 1919 г. Низшая лесная школа переименовано в Лесную школу, в 1920 г. – в лесной техникум, в 1932 г. – лесотехнический техникум. Размеры подлежащей реставрации части здания в плане 19,70 м. x. Наибольшая высота – 13,45 м.

На основе обмеров памятников, даты постройки, своеобразия объемно – планировочного решения и декора сделаны следующие выводы:

Физический объем здания-памятника согласно расчету, равняется 3000 куб. м. Памятник относиться к III категории сложности проектных работ (архитектурное и конструктивное решения) и II категории (историко – архивные изыскания).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

На реставрацию и приспособление памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР

Шифр и №

Единица

Коли-

п/п

Наименование

позиции

изме-

чество

норматива

рения

1

2

3

4

5

РАЗДЕЛ.1 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА

1

РУЧНАЯ РАСЧИСТКА СТЕН ФАСАДА, КОЛОНН, ТЯГ

ССН -84, 4-60-а

м2

95

3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СУХАРЕЙ ШТУЧНЫХ

ССН-84, ДИЗ 12-13-а

1 модель

15

4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ СУХАРЕЙ ШТУЧНЫХ

ССН-84, ДИЗ 12-27-а

1 гипсовая модель

15

5

ОТЛИВКА СУХАРЕЙ ШТУЧНЫХ

ССН-84, ДИЗ 12-32-а

1 гипсовая отливка

15

6

УСТАНОВКА СУХАРЕЙ ШТУЧНЫХ

ССН-84, ДИЗ 12-42-а

1 деталь

15

7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ БАЛЯСИН

ССН -84, 12-19-А-м

1 форма

34

8

ОТЛИВКА БАЛЯСИН

ССН -84, 12-28-А-м

1 м отливки

12

9

УСТАНОВКА БАЛЯСИН

ССН -84, 12-37-А-м

1 м

12

10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ПОГОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ССН-84, ДИЗ 12-19-А-м

1 форма

15

11

ОТЛИВКА ПОГОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ССН-84, ДИЗ 12-28-м

1 м гипсовой отливки

15

12

УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ССН-84, ДИЗ 12-37-м

1 метр

15

13

РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ССН -84, 3-1-А-б

м3

16,03

14

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ССН -84, 3-5-ж

м3

2,32

15

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КАРНИЗА С УЗОРАМИ, ТЯГАМИ

ССН-84, 3-5-В-д

м3

0,50

16

ЗАГОТОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ КИРПИЧЕЙ ПРИ ТЕСКЕ

ССН-84, 3-4-А-е

10 шт

63

17

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАРНИЗОВ ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ

ССН-84, 3-4-Б-б-1

10 шт

63

19

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПИЛЯСТРЫ, ОТКОСЫ, КОЛОННЫ

ССН -84,ДИЗ V, 10-9-е

м2

65

20

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЯГ

ССН -84,10-6-А-б

10 м2

2,5

21

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЗКИХ ПОЛОС И ВЫШПАРОВКА ФОНА

ССН -84, 10-6-А-а

м2

12,25

22

УСТРОЙСТВО ОЦИНКОВАННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ НАД ОКОННЫМИ ПРОЕМАМИ, НАД ТЯГАМИ, НАД КОЛОННАМИ

ССН -84,6-6-В-з

п. м

15

РАЗДЕЛ.2 ОТДЕЛКА ПОЛА

23

РАЗБОРКА ПОЛА ДЕРЕВЯННОГО

ССН-84, 5-15-А-б

м2

70,6

24

СМЕНА ЛАГ

ССН -84,5-18-б

п. м

91

25

СМЕНА ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ

ССН -84, 5-16-А-а

100 м

0,5

26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ

ССН -84, 5-16-Б-а

100 м

0,5

27

УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ

ССН -84,5-16-В-б

М

50

РАЗДЕЛ. 3 УСТАНОВКА ОКОН НА ЗДАНИИ ФАСАДА И ДВЕРЕЙ

28

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНОВЬ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ

ДиЗV, 5-28-А-и

М

100,8

29

УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ

ДиЗV, 5-28-Б-а

кор

21

30

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТВОРНЫХ

ДиЗI, 5-34-2-Б-а

м2

25,2

31

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРТОЧЕК

ДиЗI, 5-34-2-А-в

шт

21

32

ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

ДиЗ V, 5-48-Б-е

м2

100,8

33

УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ССН-84, 6-6Ав

м

31,5

34

СТОИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЯ ИЗ РЕЗИНЫ

Ц1Р1 п.1286

п. м

50,4

35

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ССНА-а

шт

21

36

УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ

ССНБ-б

шт

21

37

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОН

ССН -84,10-5-А-д

м2

120,96

38

СМЕНА ПОДОКОННЫХ ДОСОК

ССН а

м2

14,7

39

РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТНА СО СНЯТИЕ С ПЕТЕЛЬ

ССН А-б

Полотно

4

40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНОВЬ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

ССН-84, 5-28-в-г

М

164,9

41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ССН-84, 5-32-а

м2

40

42

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ССНА19-1

шт

19

43

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

ССНА-б

Комплект

19

44

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИГОНКА И НАВЕСКА ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ССН -84,5-32-А-в

м2

40

45

МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ

ДизV 10-5-д

м2

96

РАЗДЕЛ. 4 УСТОРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЛЕСОВ

46

УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЛЕСОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ СТЕН ФАСАДА, КОЛОНН, ТЯГ

ССН-84, 21-1-А-г

м2

65

47

РАЗБОРКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЛЕСОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ СТЕН ФАСАДА, КОЛОНН, ПИЛЯСТР, ТЯГ

ССН -84, 21-1-Б-г

м2

65

48

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА 100 М СВЕРХ УЧТЕННОГО НОРМАМИ

ССН -84, 21-12

тн

5,00

49

ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ ДО 10 М

ССН-84, 21-11-а

10 подъемов

5

50

СПУСК ГРУЗОВ ПРИ ПОМОЩИ КАНАТА И БЛОКА

ССН-84, 21-11-в

10 спусков

5

РАЗДЕЛ. 5 ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

51

РАЗБОРКА РЯДОВОГО ПОКРЫТИЯ НА 2-Х И 4-Х СКАТНЫХ И МНОГОСКАТНЫХ КРОВЛЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ЕНДОВАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

ССН-84,6-1-А-а

10 м2

37,50

52

РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОЩАТОГО НАСТИЛА

ССН-84, 5-1-б

100 м2

3,75

53

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ

5-26-б, Диз V

1 м2

375,00

54

УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ

ССН-84, 6-8-В-г

1 м

66,76

55

ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ

ССН-84, 6-2-В-е

м2

375,00

56

УСТАНОВКА УХВАТОВ

ССН-84, 6-11-Б-в

Шт

33,00

57

НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

ССН-84 ,6-10-Б-д

1 м

30,00

58

УСТАНОВКА КОЛЕНА

ССН-84, 6-10-Б-е

Шт

15,00

59

УСТАНОВКА ВОРОНКИ

ССН-84, 6-10-Б-ж

Шт

5,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

На реставрацию и приспособление памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР

№ п/п

Шифр расценки и код ресурсов

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Кол-во единиц

1

2

3

4

5

1

Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку

1 м3

8,

2

Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку

1 м3

6,4

3

Уплотнение грунта щебнем

100 м2

0,8

4

Устройство отмостки

100 м3

0,08

5

58-2-1

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных

100 шт.

0,02

6

Устройство слуховых окон

шт.

2,

7

Ограждение кровель перилами

100 м

0,5

8

69-10-1

Антисептирование древесины: водными растворами деревянных элементов

100 м2

0,706

9

Кладка перегородок из кирпича

100 м2

0,57

10

Разборка лестничных маршей на двух косоурах

100 м2

0,062

11

51-1-1

Разработка грунта внутри здания:

100 м3

0,59

12

Устройство бетонной подготовки под фундамнт ФМ-1

100 м3

0,0081

13

Устройство бетонных фундаментов ФМ-1

100 м3

0,0062

14

м

Изготовление балок

1 т конструкций

4,7

14,1

Металлопрокат

т

4,794

15

Монтаж балок

т

4,7

16

Подливка мест бетоном

100 м3

0,035

17

м

Изготовление колонн

1 т конструкций

2,37

17,1

Сталь швеллерная

т

2,44584

18

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т

т

2,37

19

Монтаж несъемной опалубки из профлиста

100 м2

0,611

19,1

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

м2

75,

19,2

Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям

т

0,15

20

Устройство перекрытий

100 м3

0,067

21

м

Изготовление связей

1 т конструкций

0,215

21,1

Сталь швеллерная

т

0,22188

22

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,

т

0,215

Входная группа

23

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2

1000 м3

0,01

24

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т

100 шт.

0,04

24,1

Конструкции сборные железобетонные

шт.

4,

25

Установка каркасов и сеток под монолитную лестницу

т

0,33

26

Устройство монолитной лестницы

100 м3

0,024

27

Устройство лестниц из отдельных ступеней гладких

100 м

0,03

27,1

Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м

м

3,

28

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т

100 шт.

0,08

28,1

Конструкции сборные железобетонные

шт.

8,

29

Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород

100 м

0,11

30

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

м3

1,8

31

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами

т

0,159

32

Установка каркасов и сеток для монтажа входной площадки

т

0,15

33

Устройство подливки толщиной 20 мм

100 м2

0,022

34

Hа каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать

100 м2

0,3

Устройство полов

35

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2

100 м3

0,18

36

Уплотнение грунта щебнем

100 м2

1,31

37

Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (санузел, комната для инвентаря)

100 м2

0,1288

38

Устройство подстилающих слоев бетонных

1 м3

14,19

39

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки

100 м2

0,2844

40

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм

100 м2

0,82

41

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 1

100 м2

3,28

42

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами первый слой

100 м2

0,9332

43

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами последующий слой

100 м2

0,9332

44

Устройство покрытий из керамогранита

100 м2

0,9256

45

Устройство покрытий из линолеума

100 м2

0,217

46

Устройство ламината

100 м2

0,3013

47

счет поставщика

Ламинат

м2

32,

48

Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм

100 м2

0,0259

49

Устройство покрытий из паркета

100 м2

0,5365

Отделочные работы

50

Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией

100 м2

1,0377

51

Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой

100 м2

2,23

51,1

Плиты потолочные

м2

227,46

52

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен

100 м2

1,37

53

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) шпатлевка стен

100 м2

3,84

54

Устройство декоративной штукатурки мраморная крошка

100 м2

1,5

55

Гладкая облицовка стен

100 м2

0,8979

56

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

100 м2

2,02

57

Оклейка стен обоями

100 м2

1,75

58

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2

1,19

59

Устройство низа стен из керамогранитных плиток

100 м2

0,137

60

Установка дверей однопольных: металлических глухих

м2

2,1

61

счет-поставщика

Дверь глухая однопольная

ШТ

1,

62

Установка дверей двупольных металлических глухих

м2

4,83

63

счет поставщика

Дверь металлическая двупольная

ШТ

2,

64

Установка дверей однопольных: металлических глухих в подвал

м2

2,1

65

Монтаж противопожарных витражей по металлическому каркасу

м2

13,05

Устройство выгребной ямы

66

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2

100 м3

0,27

67

Устройство основания бетонного

10 м3

0,08

68

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2

100 м3

0,15

69

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах мокрых

10 м3

0,1

70

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2

0,15

71

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в грунтах мокрых

10 м3

0,007

72

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3

0,12

74

Установка люка

шт.

1,

Отопление, канализация, водоснабжение

75

Установка конвекторов

100 кВт

1,08

76

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм

100 м

0,76

77

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

100 м

0,39

78

Установка клапанов

шт.

46,

79

Установка фильтров

10 шт.

0,1

80

Установка кранов диаметром 25 мм

шт.

12,

81

Установка крана для выпуска воздуха

шт.

23,

82

Установка кранов диаметром 50 мм

шт.

2,

83

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм

узел

1,

84

Установка счетчиков холодной воды

шт.

1,

85

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм

100 м

0,25

86

Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм

100 м

0,14

87

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм

100 м

0,2

88

Установка отводов и заглушек ф 50 мм

шт.

7,

89

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

100 м

0,1

90

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм

100 м

0,1

91

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 50 мм

шт.

9,

92

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диаметром до 100 мм

шт.

21,

93

Установка клапанов воздушных диаметром 100 мм

шт.

1,

94

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

0,3

95

Установка смесителей

10 шт.

3,3

96

7

Установка поддонов

10 компл.

0,1

97

4

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

0,5

Вентиляция

98

Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

шт.

1,

99

Установка заслонок

шт.

1,

100

Установка датчика

шт.

1,

101

А

Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2

0,11

102

А

Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 м2

0,055

103

Установка приточных решеток

шт.

12,

104

м

Вентилятор канальный

шт.

2,

105

А

Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 м2

0,4

Электромонтажные работы

106

м

ПВХ короб

100 м

3,29

107

м

Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м

3,29

108

м

Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м

1,02

109

м

Провод, количество проводов в трубке до 3, сечение провода, мм2, до 70

100 м

0,2

110

м

Кабель с ПВХ изоляцией 5*25

100 м

0,15

111

м

Провод, сечение, мм2, до 6

100 м

0,15

112

м

Провод, сечение, мм2, до 35

100 м

0,2

113

м

Шкаф распределения и учета

шт.

1,

114

м

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25

шт.

3,

115

м

Светильник потолочный

100 шт.

0,24

116

м

Светильник встроенный

100 шт.

0,24

117

м

Лампы люминесцентные

100 шт.

1,27

118

м

Коробка установочная

шт.

71,

119

м

Коробка ответвительная скрытой установки

шт.

36,

120

м

Гофротруба

100 м

1,83

121

Установка решеток вытяжных

шт.

13,

122

м

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,1

123

м

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,13

124

м

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,06

125

м1

Розетка штепсельная трехполюсная

100 шт.

0,06

126

м0

Световые настенные указатели

100 шт.

0,03

Главный архитектор проекта

Индивидуальный предприниматель

Приложение

Муниципальному контракту №

« » ______________2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План НА РЕСТАВРАЦИЮ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ «ДОМ, В КОТОРОМ ВЫСТУПАЛА Н. К. КРУПСКАЯ В 1919 г.» ПОД ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛА ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

п/п

Виды и этапы работ

Сроки исполнения

начало

окончание

1.

2.

3.

Заказчик: Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Глава администрации

Мариинско-Посадского района

Подрядчик:

Приложение

к муниципальному контракту

от _______.2010 г. №____

Протокол

согласования контрактной цены

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

и представитель Подрядчика – _____________________________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение работ по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры «Дом, в котором выступала в 1919 г.» под помещение отдела ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района ЧР в сумме ______________________________ (__________________________) руб. с учетом НДС, Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Муниципальным заказчиком и Исполнителем.

Государственный заказчик

Исполнитель


Приложение

к муниципальному контракту

от ________№____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по муниципальному контракту №__________ «___»__________2010 г.

г. Мариинский Посад

«___» ________ 2010 г.

Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, -Посадского района Александра Ивановича Дмитриева, действующего на основании распоряжения -л и Устава Мариинско-Посадского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны составили настоящий Акт о том, что услуги по муниципальному контракту № ___от «__»  ______ 2010 г., выполнены в соответствии с требованиями указанного муниципального контракта в полном объеме и в срок.

«Исполнитель» выполнил, а «Заказчик» принял объем выполненных работ согласно утвержденной проектно - сметной документацией, удовлетворяющий условиям муниципального контракта. Претензий к выполненным услугам со стороны «Заказчика» нет.

Настоящий Акт является основанием для финансовых расчетов между «Заказчиком» и «Исполнителем». Стоимость услуг в соответствии с п.3.1. муниципального контракта составляет ___________________________________________________________________________(прописью) рублей (включая НДС), перечисляемую на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания настоящего Акта.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

Заказчик

Исполнитель

Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

ЗАГС

Проекты по теме:

Мариинский Посад
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПедагогикаПенсионное обеспечениеПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПожарная безопасностьПожарная охранаПоложенияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравовые актыПравовые нормыПредложенияПредпринимательствоПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказыПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Э
Мариинск
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПожарная безопасностьПожарная охранаПолицияПоложенияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПредложенияПредпринимательствоПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Э
Мариинский муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства