Документация (стр. 5 )

R общее сi = Rci x 0,2

Условия присвоения значения ноль баллов: значение 0 баллов присваивается при указании в предложении участника размещения заказа по оцениваемому показателю сведений:

- об отсутствии заключенных и успешно исполненных контрактов (штук) на разработку рабочих проектов по сопоставимым объектам за последние 10 лет, предшествующие дате вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, с ценой контракта, составляющей не менее 20% от начальной (максимальной) цены настоящего конкурса, где участник конкурса выступал в качестве генерального проектировщика,

или

- непредставления документов, подтверждающих качество работ и квалификацию участника конкурса, а именно:

-  копий исполненных контрактов;

-  копий актов выполненных работ и/или копий иных документов, подтверждающих сумму выполненных работ и выполнение таких работ в качестве генпроектировщика;

-  предложений по качеству работ, а именно:

-Предлагаемых проектных решений с основными объёмно-планировочными показателями различных сооружений и помещений регионального тренировочного центра;

- Предложений по расположению сооружений объекта;

- Архитектурно-строительных и планировочных решений по трамплинам с трибунами;

- Эскизное решение застройки по объекту в целом;

- Эскизное решение застройки по каждому из трамплинов;

3. Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ», значимость 45%.

Оценка в баллах (рейтинг) вычисляется по формуле:

где

- рейтинг, присуждаемый заявке i-го участника размещения заказа по критерию «срок выполнения работ»; максимальное значение Rfi равняется 100 баллам.

=240 - максимальный срок выполнения работ в полных календарных днях с даты заключения государственного контракта,

F min = 120 - минимальный срок выполнения работ в полных календарных днях с даты заключения государственного контракта,

- предложение, содержащееся в заявке i-го участника размещения заказа по сроку выполнения работ, выраженное в полных календарных днях с даты заключения государственного контракта; принимает целые значения от 120 до 240.

Для расчёта итогового рейтинга по i-й заявке, присуждаемый по критерию «Срок выполнения работ» рейтинг Rfi умножается на коэффициент значимости данного критерия:

R общее fi = Rfi x 0,45

Для целей единообразия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе условной датой заключения контракта считается 16 августа 2010 года.

Единица измерения срока выполнения работ: в полных календарных днях.

4. Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса определяется как сумма итоговых рейтингов каждой заявки по каждому из критериев:

R общее= R общее аi + R общее сi + R общее fi

5. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчёта итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются в порядке уменьшения набранного итогового рейтинга.

6. В случае, если две и более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта (получивший наибольший итоговый рейтинг с учётом значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение 6

к конкурсной документации

рег. № 000К-2-10/59001

Государственный контракт

на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для объекта «Строительство регионального тренировочного центра в г. Нижнем Новгороде

(комплекс трамплинов)»

г. Нижний Новгород «___» ________ 2010 года

Министерство строительства Нижегородской области, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, , действующего на основании доверенности -01/1, с одной стороны,

Государственное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик», именумое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с другой стороны,

____________, именуемое в дальнейшем Генпроектировщик, в лице _____________, действующего на основании Устава, имеющее свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией от ________ № _____, с третьей стороны, именуемые совместно Стороны,

на основании решения комиссии по размещению заказов (____________________) заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1.Предмет контракта

1.1.Государственный заказчик и Заказчик поручает, а Генпроектировщик принимает на себя обязательство выполнить собственными и привлеченными силами следующую работу (далее - Работа): выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию для объекта «Строительство регионального тренировочного центра в городе Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов)» (далее - Объект) и передать Заказчику материалы инженерных изысканий и проектную документацию, согласованную с сответсвующими службами и имеющую положительное заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Н.Новгорода и ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

1.2. Работа должна соответствовать требованиям СНиП, СП, технических регламентов и действующих нормативных актов Российской Федерации и Нижегородской области в части состава, содержания и оформления, а также утвержденному Государственным заказчиком заданию на проектирование (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, градостроительному плану земельного участка, техническим условиям на подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и специальным техническим условиям Объекта.

2.Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.Цена настоящего Контракта является твердой согласно ведомости договорной цены (Приложение ), которая является неотъемлемой частью Контракта, и составляет_____________________________ рублей, в том числе НДС 18 %________________.

2.2.Оплата Работ производится за счёт средств, предусмотренных областной целевой программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области».

В соответствии с п.1 ст.767 Гражданского кодекса РФ, ст.161 Бюджетного кодекса РФ при уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

На основании соответствующего уведомления Заказчика выполнение работ производится в пределах средств областного бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» на соответствующие финансовые года при наличии лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. В отношении выполненных сверх этого работ в соответствии с ч. 3 ст. 161 БК РФ оплата может быть приостановлена, уменьшена или прекращена о чем Заказчик обязан в разумный срок письменно уведомить Генпроектировщика.

2.3.В течение 20-ти банковских дней с даты подписания Контракта (дополнительного соглашения о выделении средств бюджета на соответствующий год) Заказчик перечисляет Генроектировщику аванс в размере 30% от цены Контракта (но не более 30% лимита бюджетного обязательства, подлежащего исполнению в текущем финансовом году). Зачет аванса производится путем удержания пропорциональных сумм из последующих платежей.

2.4.Оплата Работ по Контракту производится Заказчиком на расчетный счет Генпроектировщика поэтапно в соответствии с календарным планом (приложение № 3) в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненного этапа работ на основании счета-фактуры, выставленного Генпроектировщиком.

2.5.Оплата услуг ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» осуществляется Заказчиком на основании отдельного договора.

3.Срок и порядок выполнения работ

3.1.Работы по контракту должны быть начаты со дня заключения Контракта.

3.2. Окончательный срок передачи Заказчику результатов Работ по Контракту: ______________.

3.3.Сроки окончания отдельных этапов Работ отражены в календарном плане (приложение № 3).

3.4.Если это не противоречит действующему законодательству, сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию Сторон ввиду наступления форс-мажорных и других непреодолимых обстоятельств, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возникших помимо их воли. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон, если иное прямо не предусмотрено Контрактом.

4.Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Сдача Работ (этапов Работ) осуществляется Генпроектировщиком по акту приемки-передачи документации по месту нахождения Заказчика уполномоченному им лицу.

4.2.Приемка Работ (этапов Работ) Заказчиком осуществляется поэтапно в течение 10 рабочих дней от даты подписания акта приема-передачи документации выполненного этапа работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ (этапа работ) или направить Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки работ.

4.3.Основаниями для отказа в приемке Работ (Этапов Работ) является несоответствие материалов инженерных изысканий и проектной документации, выполненных Генпроектировщиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Нижегородской области, государственным стандартам, техническим регламентам, заданию на проектирование, градостроительному плану и техническим условиям, а также иным мотивированным требованиям и указаниям Государственного заказчика или Заказчика.

4.4.В случае отказа Заказчика от приемки работ Заказчик и Генпроектировщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Генпроектировщиком мотивированного отказа составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5.При наличии неурегулированного спора о качестве работ любая Сторона вправе назначить соответствующую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их свойств, при этом, если таковые назначаются Государственным заказчиком или Заказчиком, Генпроектировщик безусловно гарантирует полную и своевременную оплату указанной экспертизы за счёт собственных средств, выступая третьей стороной-плательщиком по договору между Государственным заказчиком или Заказчиком и экспертом либо иным специалистом, что не лишает Генпроектировщика права требовать впоследствии возмещения разумной части понесённых им расходов в судебном порядке в случае доказанности факта явного злоупотребления Государственным заказчиком или Заказчиком, предоставленным настоящим пунктом Контракта правом. За исключением случаев отсутствия соответствующей технической возможности экспертиза (исследование) поручается эксперту (специалисту), находящемуся в Нижегородской области.

4.6.В случае уклонения Генпроектировщика в течение пяти рабочих дней со дня направления уведомления от составления указанного в пункте 4.4 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

5.Права и обязанности Сторон

Основные права и обязанности Сторон по Контракту отражены в специальных разделах Контракта. В дополнение к специальным разделам Контракта стороны согласуют следующее:

5.1.Государственный заказчик вправе осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта и контроль за целевым использованием Заказчиком денежных средств.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1.Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего контракта представителя Заказчика, ответственного за приемку работ по Контракту, официально известив об этом Генпроектировщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2.2.Получив от Генпроектировщика проектную документацию (ее этап) и отчет о результатах инженерных изысканий (этап) по акту приема-передачи документации и накладной, в течение 7 рабочих дней рассмотреть представленную документацию и направить Генпроектировщику подписанные акт о приемке выполненных работ и акт о приеме-передаче документации или мотивированный отказ.

5.2.3.Сообщать письменно об изменении лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в течение 5 (пяти) календарных дней со дня внесения таких изменений.

5.2.4.В течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта передать Генпроектировщику градостроительный план земельного участка.

5.3.Заказчик вправе:

5.3.1.Участвовать в необходимых случаях вместе с Генпроектировщиком в согласовании результатов инженерных изысканий и проектной документации с соответствующими государственными и муниципальными органами, иными организациями.

5.3.2.Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генпроектировщиком по настоящему Контракту, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.3.3.Удерживать оплату до 20% от цены Контракта и осуществить окончательный расчет за выполненные Работы по Контракту в течение 10-ти банковских дней от даты получения положительного заключения ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

5.4.Генпроектировщик обязуется:

5.4.1. Своевременно, должным образом и в полном объеме выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.2.Выполнить необходимые инженерные изыскания, расчет энергетических нагрузок, водоснабжения, теплоснабжения, канализационных стоков, радио - и телефонных точек для Объекта и обеспечить техническое сопровождение при получении технических условий.

5.4.3.При отсутствии права и возможности выполнить самостоятельно разработку специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты Объекта заключить соответствующий договор на такую разработку со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России.

5.4.4.Предоставить Заказчику материалы инженерных изысканий и разработанную проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4.5.Выполнять письменные указания Государственного заказчика и Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Нижегородской области.

5.4.6.Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Генпроектировщик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Государственного заказчика и Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о приостановлении Работ.

5.4.7.Участвовать в согласовании результатов инженерных изысканий и проектной документации с соответствующими государственными и муниципальными органами, иными организациями.

5.4.8.При обнаружении недостатков в материалах инженерных изысканий и проектной документации по требованию Государственного заказчика и (или) Заказчика в минимально короткий срок и за собственный счет произвести необходимые дополнительные инженерные изыскания и откорректировать проектную документацию по получении от Государственного заказчика или Заказчика письменной претензии относительно качества, полноты документации или несоответствия ее условиям Контракта.

5.4.9.После завершения Работы (этапа Работ) передать Заказчику (уполномоченному им лицу) по акту приема-передачи документации предусмотренные Контрактом материалы инженерных изысканий и проектную документацию, а также итоговый акт о приемке выполненных работ.

5.4.10.Оплатить повторные экспертизы, если по материалам инженерных изысканий и проектной документации получены отрицательные заключения.

5.5.Генпроектировщик вправе:

5.5.1.Привлекать к выполнению Работ, предусмотренных Контрактом, третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Государственным заказчиком и Заказчиком.

6.Ответственность Сторон

6.1.В случае неисполнения Генпроектировщиком не подлежащих оценке в денежном выражении обязанностей по Контракту или в связи с ним, если иной размер ответственности прямо не предусмотрен законом или Контрактом, за каждый день просрочки такого обязательства Генпроектировщик несет ответственность в размере 0,5% от цены Контракта, определенной в п.2.1. Контракта.

6.2.В случае неисполнения Генпроектировщиком подлежащих оценке в денежном выражении обязанностей по Контракту или в связи с ним, если иной размер ответственности прямо не предусмотрен законом или Контрактом, за каждый день просрочки такого обязательства Генпроектировщик несет ответственность в размере одной десятой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства, но не менее 0,5% от цены Контракта, определенной в п.2.1. Контракта.

6.3.Генпроектировщик гарантирует уплату исчисленных на основании п.6.1 и п.6.2 Контракта сумм в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования.

6.4.Если иное прямо не предусмотрено законодательством, в процессе досудебного урегулирования спора размер исчисленных на основании п.6.1 и п.6.2 Контракта сумм может быть снижен вплоть до одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5.В случае просрочки обязательства по оплате Работ Генпроектировщик вправе потребовать уплату неустойки от суммы просроченного обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.6.Уплата неустойки и (или) прочих штрафных санкций не освобождает от исполнения обязательств по Контракту.

6.7.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумные для таких обстоятельств сроки известить о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту. В противном случае, не известившая Сторона может быть обязана возместить убытки, причиненные по причине неизвещения или несвоевременного извещения.

6.8.Стороны согласовали, что выполнение взаимных обязанностей Сторон и реализация взаимных прав Сторон по Контракту приостанавливаются полностью или в части на период действия Административных препятствий, под которыми Стороны понимают обязательные для Государственного заказчика и (или) Заказчика правовые акты или иные фактические действия уполномоченных органов власти Российской Федерации и (или) органов власти Нижегородской области, которые Государственный заказчик и (или) Заказчик при разумной предусмотрительности не мог предвидеть заблаговременно, и в результате которых Государственный заказчик и (или) Заказчик вне зависимости от его воли и желания утрачивает возможность исполнения своих обязательств по Контракту. Под Административными препятствиями Стороны понимают, в том числе, но не исключительно: уменьшение соответствующих бюджетных ассигнований, полное или частичное приостановление операций с выделенными бюджетными средствами. Государственный заказчик и (или) Заказчик принимает все возможные разумные меры, чтобы своевременно направить Генпроектировщику подробное и мотивированное официальное уведомление о действии Административных препятствий, на основании которого заключается соответствующее дополнительное соглашение к Контракту.

6.9.В случае, если срок действия Административных препятствий продлится свыше 60 рабочих дней, каждая их Сторон вправе потребовать досрочно завершить действие Контракта, о чём при достижении соглашения составляется соответствующее дополнительное соглашение.

7.Официальные уведомления

7.1.Все сообщения по настоящему контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются в форме уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

7.2.Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (если это допускается законом, то уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, а также, если это предусмотрено законом, главным бухгалтером, содержит контактные данные исполнителя.

7.3.Уведомление направляется факсимильной связью. Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.

7.4.В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением. При невозможности установления в порядке п. п.7.3 сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

8.Срок действия и порядок расторжения контракта

8.1.Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и может быть расторгнут исключительно в соответствии с положениями ч.8 ст.9 Федерального закона -ФЗ.

8.2.Контракт может быть расторгнут досрочно, в том числе на основании положений п.8.3 Контракта, и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.Признавая, что нарушение условий Контракта, допущенное одной из Сторон, является существенным, если оно влечет за собой такой вред для другой Стороны, что последняя в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании Контракта, Стороны согласовали, что безусловными основаниями для одностороннего отказа Заказчика от продолжения исполнения контракта являются следующие:

-нарушение срока выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

-нарушения условий контракта Генпроектировщиком, влекущего такой ущерб, что Государственный заказчик и Заказчик лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении контракта;

-если выявленные недостатки в производстве работ, являются существенными и неустранимыми;

-аннулирование актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генпроектировщика права исполнения Контракта.

8.4.При возникновении предусмотренного п.8.3 Контракта основания для расторжения Контракта и при наличии намерения расторгнуть на этом основании Контракт Государственный заказчик и (или) Заказчик направляет Генпроектировщику соответствующее официальное уведомление. Генпроектировщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого уведомления представить на него свои возражения.

8.5.Если Государственный заказчик и (или) Заказчик сочтёт предусмотренные п.8.4 Контракта возражения неудовлетворительными, либо данные возражения не поступят в установленный срок, Государственный заказчик и (или) Заказчик становится вправе воспользоваться своим правом обратить взыскание на обеспечение исполнения Контракта и, прибегнув к процедуре расторжения Контракта, с этого момента приостановить дальнейшее исполнение обязательств, о чём направляет Генпроектировщику соответствующее официальное уведомление.

8.6.Положения п.8.5 Контракта не лишают в дальнейшем Генпроектировщика права требовать разумной оплаты, в том числе, в судебном порядке, и не лишают Заказчика права требовать от Генпроектировщика компенсации ущерба, причинённого Генпроектировщиком, а также компенсации стоимости мероприятий по устранению последствий ненадлежащих действий Генпроектировщика, однако не связывают Заказчика обязательствами по резервированию соответствующих денежных средств с момента направления уведомления, предусмотренного п.8.5 Контракта.

8.7.Настоящий Контракт не предусматривает дополнительных оснований и специального порядка одностороннего расторжения Контракта Генпроектировщиком, помимо прямо предусмотренных законом.

8.8.Датой расторжения Контракта считается дата подписания соответствующего документа. Окончание срока действия настоящего Контракта, в том числе, его расторжение в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контракта.

9.Общие положения

9.1.Контракт составлен в письменной форме на русском языке в трех экземплярах равной юридической силы (по одному – для каждой из Сторон).

9.2.Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3.В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

9.4.В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, а также в случае намерения использовать для расчётов иной счёт, в том числе, счёт третьего лица, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу и несёт всю ответственность и риски, возникающие в связи с использованием счёта третьего лица.

9.5.В случае реорганизации (ликвидации) одной из Сторон такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о реорганизации (ликвидации) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9.6.Если изменения, указанные в п. п. 9.3 – 9.5 Контракта будут иметь для одной из Сторон обстоятельства аналогичные по действию обстоятельствам непреодолимой силы, такая Сторона незамедлительно уведомляет противные Стороны об этом.

9.7.Со дня получения Стороной официального уведомления о смене контактных данных, официального уведомления о смене банковских реквизитов, официального уведомления о реорганизации (ликвидации) последствия указанных изменений становятся обязательными для такой Стороны, как если бы содержание таких официальных уведомлений было бы закреплено дополнительным соглашением к Контракту.

9.8.В отступление от положений п.9.1 Контракта Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Государственным заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а также оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов будет датировка и нумерация экземпляра, находящегося у Государственного заказчика.

9.9.В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

10.Обеспечение исполнения государственного контракта

10.1.Контракт заключается только после предоставления обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику денежных средств (способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных определяется Генпроектировщиком самостоятельно). Обеспечение исполнения Контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. Обеспечение исполнения контракта в размере 36 000 000-00 рублей должно быть предоставлено Заказчику до заключения Контракта, не позднее срока, установленного для подписания Контракта.

10.2.Для целей реализации п.10.1 Контракта надлежаще предоставленным обеспечением считается обеспечение, отвечающее всем установленным документацией торгов и гражданским законодательством требованиям, в том числе, но не исключительно:

-условия предоставления обеспечения должны предусматривать наступление любого из предусмотренных п.8.3 Контракта обстоятельств в качестве бесспорного основания удовлетворения Заказчика за счёт обеспечения, при этом в качестве разумного срока рассмотрения лицом, предоставившим обеспечение, требований Заказчика должен быть определен срок не свыше 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.

-условия предоставления обеспечения должны предусматривать обязанность выдавшего гарантию банка или поручителя перечислить Заказчику на указанный Заказчиком счёт и в соответствии с указанными Заказчиком получателем, реквизитами и назначением платежа, в полном объёме сумму обеспечения не позднее, чем на седьмой банковский день со дня получения соответствующего требования, выставленного Заказчиком на основании п.8.3 Контракта и ответственность в размере не менее одной десятой ставки рефинансирования за несвоевременное перечисление обеспечения.

-обеспечение не может быть предоставлено на срок, завершающийся ранее сорокового календарного дня со дня завершения оказания Работ.

11.Разрешение споров Сторон

11.1.Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. При этом Стороны подтверждают своё согласие в ходе рассмотрения спора в отношении Контракта считать доказанное наличие любого из указанных в п.8.3 Контракта оснований в качестве доказанного существенного нарушения условий Контракта, безусловно достаточного для расторжения Контракта.

11.2.Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

12.Конфиденциальность

12.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения настоящего контракта, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Контракта.

12.2.Требования п. 12.1 настоящего контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

12.3.Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 12.1 Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13.Права сторон на результаты работы

13.1.С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему контракту, Генпроектировщик передаёт Государственному заказчику и Заказчику исключительные права на использование результата изыскательских работ, проектной и рабочей документации, выполненной и разработанной Генпроектировщиком по настоящему контракту, а именно:

1)право на воспроизведение результата работ и документации для строительства (реконструкции);

2)право на публичный показ результата работ до его реализации;

3)право на практическую реализацию результата работ путем строительства объекта, указанного в пункте 1.1. контракта.

13.2.Генпроектировщик гарантирует Государственному заказчику и Заказчику, что все возможные разработки, входящие в документацию, по настоящему контракту, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Генпроектировщиком и в силу имеющихся с ним трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование разработок.

13.3.В случае предъявления к Государственному заказчику и Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в техническую документацию, разработанную по настоящему контракту, Генпроектировщик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Государственного Заказчика и Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причинённых Государственному заказчику убытков.

14.Прочие условия

14.1.Для согласования и решения всех рабочих вопросов Государственный заказчик, Заказчик и Генпроектировщик назначают своих представителей.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Генпроектировщик.

14.3.После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат Контракту.

15.Приложения

Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой его частью:

1.Задание на проектирование.

2.Ведомость договорной цены.

3.Календарный план.

4.Копия свидетельства (или свидетельств) о допуске к работам, выданного подрядчику саморегулируемой организацией начиная с 01.07.2010 г. (с видами работ в соответствии с приказом министерства регионального развития РФ от 01.01.01 г. № 000).

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Государственный заказчик: Министерство строительства Нижегородской области г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 1 л/сч в УФК по Нижегородской области л/сч министерства финансов Нижегородской области на р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области ___________________ В. C.Нестеров	Заказчик: ГУ НО «Нижегородстройзаказчик» т/ф / л/сч в УФК по Нижегородской области л/сч министерства финансов Нижегородской области на р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области , ___________________
Генпроектировщик: