Документация (стр. 2 )

Туапсинского филиала

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ п. п.	Наименование
	Общие сведения
1	Наименование заказчика/организатора: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт». Адрес: Россия, г. Москва, ул. Сущевская, стр. 7. Туапсинский филиал: .
2	Предмет запроса предложений: Выполнение работ по достройке незавершенного строительством жилого дома (помещения склада мобресурсов) в с. Цыпка
3	Организатор конкурса: » Туапсинский филиал
4	Адрес: Россия, г. Туапсе, ул. Гоголя 1, Туапсинский филиал ФГУП «Росморпорт», ,
5	Источник финансирования – собственные средства » Максимальная цена – 3 рублей, включая НДС. В стоимость работ, указываемых в предложениях должны быть включены все затраты и налоговые платежи. Аванс – 30%.
6	Язык конкурса – русский
7	Валюта, в которой выражены цены – рубли РФ.
8	Срок выполнения работ – до 31.05.2011.
9	Адрес для предоставления заявок открытого запроса предложений: , Туапсинский филиал », .
10	Критерии оценки: Цена контракта; Срок выполнения работ, поставки товаров Квалификация участника размещения заказа.
11	Срок окончания приема заявок – 11.04.2011, 15.00.
12	Время и дата заседания комиссии запроса предложений - в 15.00 часов (московское время) 11.04.2011 г Туапсе, , Туапсинский филиал ».

Требования к участникам проводимого запроса предложений:

·  к участию в запросе предложений допускаются российские юридические и физические лица, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить Договор;

·  наличие необходимых лицензий на выполнение работ, поставку товаров;

·  наличие опыта выполнения работ (поставки товаров), являющихся предметом запроса предложений;

·  наличие необходимых для выполнения работ по Договору оборудования и штатного квалифицированного персонала;

·  организация не должна являться неплатежеспособной, находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Образцы форм основных документов, включаемых в предложение

Письмо о подаче оферты (Форма № 1)

(Обязательное)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Уведомление о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия, заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на выполнение следующих работ (поставку товаров):

________________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемой продукции)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом предложение, на общую сумму

__________________________________________________________________

(общая сумма предложения; рублей)

___________________________________________________________________

(сроки выполнения работ)

Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______2011

Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.  Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

2.  ______________________________

3.   

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Коммерческое предложение (Форма № 2)

(обязательное)

Общая стоимость выполнения работ, руб. включая НДС	Срок выполнения работ, суток	Место выполнения работ	Примечания

Размер аванса составляет ________ % от цены заключаемого Договора

Приложения:

- смета-ведомость на ____ листах

Прочие условия выполнения работ (поставки товара): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инструкция по заполнению

1.  Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

2.  Прилагаемая к Коммерческому предложению смета-ведомость должна быть подготовлена в строгом соответствии с электронной формой, входящей в состав настоящей Документации.

Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

(Форма № 3)

(обязательное)

№ п/п	Сроки выполнения работ (календарные даты)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание и стоимость выполненных работ, включая название судна, на котором выполнялись работы	Сведения о претензия и судебных исках, предъявленных заказчиками в связи с качеством и/или сроками выполнения работ
1.
2.
3.
…

Инструкции по заполнению

1.  Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

2.  В этой форме Участник размещения заказа указывает годовые объемы выполнения работ по ремонту морских судов (поставки товаров) не менее, чем за 3 (три) года.

3.  Участник размещения заказа может включать и незавершенные Договоры, обязательно отмечая данный факт.

4.  При наличии у Участника размещения заказа опыта по ремонту судов того же проекта, что и «Судно», либо аналогичного проекта, рекомендуется отметить это при заполнении формы.

Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)

М. П.

Справка о материально-технических ресурсах (Форма № 4)

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)	Состояние	Примечания
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1.  Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.

2.  В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

Опись документов (Форма 5)

(обязательное)

представляемых для участия в Открытом запросе предложений по выбору организации

на ________________________________________________

Настоящим___________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами

направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п	Наименование	Кол-во страниц	Номера страниц
1.	Письмо о подаче оферты
2.	Коммерческое предложение
3.	Анкета Участника размещения заказа
4	Документы, подтверждающие опыт, стаж работы участника, справки о материально – технических ресурсах
5.	Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России
6.	Заверенные копии лицензий, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом запроса предложений
7.	Другие документы, необходимые для участия в запросе предложений

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (Форма 4)

(обязательное)

1. Полное наименование организации:

2. Ответственное лицо за участие в конкурсе:

3.  Юридический адрес:

Телефоны/факс: ____________________________________________________________________________

4.  Банковские реквизиты:

р/счет _______________________________________________________________

к/счет _______________________________________________________________

Банк ________________________________________________________________

ИНН ___________________ КПП ________________

ОКПО _________________ ОКВЭД ______________

5.  Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации:

6.  Профиль и срок деятельности:

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, регистрирующий орган, реквизиты действующей лицензии, дата ее выдачи, наименование территории, на которой действует лицензия и срок ее действия): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

3. ________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

4. ________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель _______________ _________________ __________________

М. П.

Дата__________________

Проект договора №___

г. Туапсе «___» __________ 2011

», именуемый в дальнейшем «Заказчик», . В. Мельникова, действующего на основании доверенности и Положения о филиале, с одной стороны, ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________, действующего на основании Устава с другой стороны, руководствуясь итоговым протоколом заседания комиссии №___ от ______ об объявлении победителя открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по достройке незавершенного строительством жилого дома (помещения склада мобресурсов) в с. Цыпка, заключили настоящий договор о следующем:

1.  Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, своими силами или силами субподрядных организаций, по достройке незавершенного строительством жилого дома (помещения склада мобресурсов) в с. Цыпка.

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы, согласно сводной ведомости объемов работ (Приложение №___) и утверждённой локальной сметы (Приложение №___) собственными силами и силами привлечённых подрядчиком организаций, передать Заказчику результаты работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, на основании утвержденной локальной сметы (Приложение № ), на момент подписания договора составляет руб. ( руб. коп.).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: начало - 2011г., окончание - 2011г.

3.2. В случаях, когда в ходе осуществления договора возникает необходимость внесения изменений в сроки производства работ, эти изменения должны оформляться дополнительным соглашением.

4. Порядок расчетов и приемо-сдачи работ

4.1.  Заказчик в течении 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора и получения счета выплачивает подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ. Остальная сумма выплачивается после выполнения работ в полном объеме.

4.2.  Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в течение 3-х календарных дней, с момента извещения Подрядчиком об окончании работ по актам формы КС-2, КС-3, ОС-3.

5. Обязанности сторон

5.1.  Заказчик обеспечивает пропуск на территорию объекта работников, механизмов и транспорта Подрядчика по письменной заявке Подрядчика.

5.2.  Заказчик назначает ответственных представителей Заказчика для освидетельствования и обеспечивает приемку работ.

5.3.  Подрядчик несет ответственность за санитарно-экологическое состояние, безопасное производство работ, осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает чистоту на стройплощадке.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно было обстоятельствами непреодолимой силы: пожар, наводнение, акты государственных органов, война, забастовки, технологические аварии. Выполнение обязательств сторон будет отложено на срок действия этих обстоятельств.

6.2  . Сторона, лишенная возможности выполнять свои обязательства по договору ввиду обстоятельств форс-мажор, должна в течение 10 дней уведомить об этом контрагента.

6.3  . Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев, каждая сторона будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из сторон не будет предъявлять претензий по поводу понесенных убытков.

6.4  . Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, при этом сторонами должны быть произведены взаиморасчеты по обязательствам между собой.

7. Порядок рассмотрения и разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Краснодарского края, международный арбитражный суд.

8. Заключительные положения

8.1. Срок действия договора – до 30.04.2011.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформляются письменно и подписаны обеими сторонами.

8.3. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для обеих сторон.

Приложения к настоящему договору

Приложение - Локальная смета

Приложение - Сводная ведомость объемов работ

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

» г. Москва ул. Сущевская, стр.7 Туапсинский филиал федерального Государственного унитарного предприятия «Росморпорт» Факт. адрес: Краснодарский край г. Туапсе ул. Р/с в Филиале в г. Краснодаре, Кор/счет № 000 018 101 000  ОКПО ОКОПФ - 90 ОКФС - 12 тел/ /86167/ 76-6-20 факс /86167/ 76-6-21 Email: *****@***ru Заместитель директора Туапсинского филиала » по развитию __________________

_____________ /__________________/