«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. инженер
ЭВТ»
«____»___________2012г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
Ремонт перекрытия фонаря поликарбонатом
Пенза 2012 г.
1. Информационная карта котировочной сессии.
1. Заказчик:
Наименование полное (сокращенное): Открытое акционерное общество «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники» ( ЭВТ»)
Местонахождение и почтовый адрес: 3
Контактная информация: доб. 131,
адрес электронной почты
2.Участник закупки предоставляет Котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Извещению.
3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
Требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
№ п/п | Наименование товара, товарный знак, модель, наименование работ | Технические, функциональные характеристики, ГОСТ, ТУ (мин. и (или) макс. значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) | Ед. изм. (если применимо) | Кол-во (если применимо) | Цена за единицу товара в рублях (начальная (максимальная) цена) |
1. | Подрядные работы по ремонту перекрытия фонаря поликарбонатом | Техническое задание приведено в приложении № 1 к Договору | - | - | 873999 |
Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиП и другим действующим нормативным документам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти.
4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
4.1. Подрядные работы проводятся по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина д. 13
5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в течение 2 (двух) месяцев с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена работ по договору подряда на ремонт перекрытия фонаря поликарбонатом в цехе №1 корпуса №6 включает в себя стоимость НДС, расходы на перевозку материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ.
7. Сроки и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата по договору подряда на ремонт перекрытия фонаря поликарбонатом в цехе №1 корпуса №6 производится по безналичному расчету. Заказчик перечисляет 50% стоимости договора на расчетный счет подрядчика. Окончательная оплата за выполненную работу производится после подписания акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3)
8. Начальная (максимальная) цена договора:
873999 (восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
9. Период подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Порядок подачи заявок на участие в закупке:
1. Любой участник котировочной сессии, вправе подать одну котировочную заявку по форме Приложения №1 к настоящему Извещению. Для внесения изменений в котировочную заявку участнику необходимо отозвать котировочную заявку и подать котировочную заявку заново с необходимыми изменениями.
2. Котировочная заявка подается участником Котировочной сессии в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, установленного Заказчиком образца в течение периода времени, указанного в извещении о проведении Котировочной сессии.
Дата окончания срока подачи заявок: «_11_» __июля___ 2012 г.
10. Срок подписания победителем Котировочной сессии договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
20 рабочих дней.
11. Требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным статьей 7 Положения о закупочной деятельности ЭВТ»:
11.1. Требования к участникам установленные Заказчиком:
1. При закупке продукции путем проведения котировочной сессии к участникам процедуры закупки устанавливаются следующие требования:
1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом котировочной сессии;
2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в котировочной сессии;
4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в котировочной сессии не принято.
11.2. Участник вправе приложить заверенные им копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям, изложенным в п. 11.1., либо приложить подписанное им письмо с декларированием его соответствия указанным требованиям.
12. Размер обеспечения заявки на участие в Котировочной сессии, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета ЭТП для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в Котировочной сессии:
5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет
43699,95 (сорок три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 95 (девяносто пять) копеек.
Внесение денежных средств производится до подачи заявки. ЭТП – http://www. *****
13. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе направить в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса в обязательном порядке обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в форме электронного документа.
14. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
3
15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
1) По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения котировочных заявок, который подписывается Заказчиком и в течение 3 рабочих дней со дня подписания размещается на Официальном сайте и Официальном сайте Корпорации.
2) Победителем в проведении котировочной сессии признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении котировочной сессии, в которой указана наиболее низкая цена Товаров, работ и услуг. При предложении наиболее низкой цены Товаров работ и услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
3) Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок представляет победителю 1 экз. протокола и проект договора.
4) В случае если победитель в Котировочной сессии в течение установленного Положением о закупочной деятельности срока не представил Заказчику подписанный Договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
5) В случае, если победитель в проведении Котировочной сессии признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в Котировочной сессии заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в проведении Котировочной сессии условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении Котировочной сессии. При этом заключение Договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае его уклонения от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и осуществить повторную процедуру закупки продукции.
6) Договор может быть заключен не позднее установленного Положением о закупочной деятельности срока.
7) Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении Котировочной сессии, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении Котировочной сессии или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя в проведении Котировочной сессии от заключения Договора.
Зам. гл. инженера
Приложение
к Извещению
о котировочной сессии
Бланк участника (при наличии)
Котировочная заявка «___»____________2012г.
Кому: Открытое акционерное общество «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники» ( ЭВТ»).
Почтовый адрес: 3.
Адрес электронной почты
От кого:________________________________________________________________
(Наименование участника размещения заказа)
Место нахождения_______________________________________________________
(Для юридического лица)
_______________________________________________________________________
(ФИО, место жительства для физического лица)
Телефон, факс, e-mail: ___________________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
ИНН:________________________________ КПП______________________________
Изучив размещенное Вами на официальном сайте электронной площадки www. ***** Извещение о котировочной сессии и относящиеся к ней нормативно – правовые акты, мы, нижеподписавшиеся сообщаем о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в указанных документах и предлагаем поставить (наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров), выполнить работы (наименование, характеристика), оказать услуги (наименование, характеристика) ______________________________
_______________________________________________________________________ в количестве_____________________ по цене _______________ за единицу товара (если применимо) на общую сумму _ ( ) руб. с НДС 18%, которая включает в себя расходы на перевозку материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ. Заявленная цена является твердой и не может быть нами изменена в ходе заключения и исполнения договора. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или стоимость, которые подлежат включению в эту сумму, товары (работы, услуги) будут поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями Извещения о котировочной сессии в пределах предлагаемой нами суммы.
В случае признания нас победителем в проведении котировочной сессии, мы согласны заключить договор и осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями к техническим характеристикам продукции, к качеству и на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии и проектом договора (приложение № 2 к Извещению о котировочной сессии) по цене, указанной в настоящей котировочной заявке со сроком и порядком оплаты поставки, предусмотренных договором.
Направляем Вам копии документов, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным п.11 Извещения о котировочной сессии на_______ листах.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у уполномоченных нами в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в Котировочной сессии, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Извещения о котировочной сессии и условиями нашего предложения.
Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, специализированной организацией нами уполномочен _________________________________________.
(Ф. И.О., должность, телефон, факс, e-mail)
_______________________________________________________________________ Все сведения можно сообщать ему.
В случае присуждения нам права заключить договор с даты получения соответствующего протокола и проекта договора и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений. Настоящим также подтверждаем согласие на рассмотрение любых споров, возникших в процессе Котировочной сессии, в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростехнологии». Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии» являются окончательными и обжалованию не подлежат.
К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки согласно следующему списку Приложений:
Руководитель организации ___________________________ Ф. И.О.
М. П.
Приложение
к Извещению
о котировочной сессии
Д О Г О В О Р П О Д Р Я Д А № ________
г. Пенза «____» __________ 2012 года
ЭВТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Ревунова Владимира Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________ ______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения котировочных заявок от _______________ заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту перекрытия фонаря поликарбонатом в цехе №1 корпуса №6 (далее – работа) в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работу.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работы по настоящему договору составляет ______________ (____________________________________________________________) рубля, в том числе НДС 18% - ___________. Стоимость работы включает расходы на перевозку материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ
2.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в течение 2 (двух) месяцев с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. В указанный срок Подрядчик представляет Заказчику справки формы КС-2 и КС-3 о выполнении всего объема работ и Акт выполненных работ.
3.2. Задержка сроков выполнения работ по вине Заказчика влечет увеличение сроков строительства на срок задержки.
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику до выплаты им аванса всю техническую документацию, необходимую для выполнения работы.
4. Порядок и условия расчетов и платежей.
4.1. Заказчик обязуется перечислить 50% стоимости Договора на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы производятся по справкам формы КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, которые составляются и подписываются обеими сторонами в трехдневный срок.
4.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 15 дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ.
5. Прочие условия.
5.1. В случае невыполнения одной из сторон договорных обязательств, противоположная сторона имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке.
5.2. При расторжении договора виновная сторона компенсирует ущерб, возникший в результате расторжения договора.
5.3. Если в ходе выполнения договора возникает необходимость изменения его отдельных статей, либо принятия сторонами дополнительных обязательств, все изменения договора или дополнения к нему должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнительного соглашения или протокола разногласий.
5.4. Настоящий договор составлен в двух равнозначных экземплярах: по одному для каждой из сторон.
5.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а а также по поводу его недействительности, разрешаются в Третейском суде при ГК «Ростехнологии» в соответствии с утвержденным регламентом. Решения Третейского суда признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
6. Реквизиты сторон:
«Подрядчик»:
«Заказчик»:
ЭВТ»
3
,
р/с в «Новикомбанк» в г. Москве
к/с ,
«Заказчик» «Подрядчик»
__________________ _________________ _____________
Приложение
к Договору подряда от_________№______
Техническое задание на выполнение работ по ремонту перекрытия фонаря поликарбонатом в цехе №1 в корпусе №6
В соответствии с техническим заданием должен быть произведен ремонт перекрытия светоаэрационного фонаря в цехе №1 корпуса №6 поликарбонатом. Работы выполняются на высоте 12 метров, в стесненных условиях действующего производства при 3-сменном режиме работы «Заказчика» и состоят из нескольких этапов:
1.Установка защитной сетки для обеспечения безопасности работающих внизу людей:
2. Укладка и крепление дополнительных металлических балок на существующие ж/б конструкции.
3. Последующая огрунтовка и окраска металлических конструкций.
4. Укладка и крепление перекрытия из сотового поликарбоната.
5. Установка и разборка инвентарных лесов.
Наименование и объемы работ приведены в «Ведомости объемов работ (Приложение к Техническому заданию»)
Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в период строительства, должны вестись в соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».
До утверждения и ввода в действие технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в период строительства, реконструкции и капитального ремонта должно вестись с соблюдением требований СНиПов и других, действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке
. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов обеспечение их безопасности должно осуществляется в соответствии с проектной документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в соответствии с действующим законодательством.
Используемая в строительстве продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их появления - ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия.
При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве используемая продукция должна быть подвергнута входному контролю.
Ведомость объемов работ.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
1 | Установка защитной сетки при монтаже перекрытия из поликарбоната | 100м2 | 8,64 |
2 | Укладка металлических балок | 1т | 3,6 |
3 | Установка дополнительных крепежных элементов | 1т | 0,1 |
4 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей уложенных балок | 100м2 | 1,152 |
5 | Укладка перекрытия из сотового поликарбоната толщиной 16 мм | 100м2 | 4,32 |
6 | Установка и разборка инвентарных лесов | 100м2 | 8,85 |
