Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ»
Сахалинский филиал
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по эксплуатации
Сахалинского филиала
»
____________ А. М. Шушаков
«__»__________ 2013.
мп
Документация
«Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция объектов Глобальной морской связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к портам Российской Федерации. Реконструкция системы «НАВТЕКС»
г. Корсаков
2013 год
Раздел 1. Условия проведения открытого запроса цен
1.1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса цен, а именно:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято.
1.2. Дополнительные требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа путем проведения открытого запроса цен Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа.
Участник должен обладать достаточными организационными возможностями и квалифицированным персоналом для оказания услуг.
Участник должен иметь подтвержденный профессиональный опыт и знания.
Участник должен иметь документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса, в том числе копии действующих лицензий или свидетельств о допуске к видам работ, выданных саморегулируемой организацией, на виды работ по предмету запроса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
1.3. Участие в Запросе коллективных участников
В Запросе могут участвовать не только юридические лица, но и их объединения, способные на законных основаниях оказать требуемые услуги.
Если заявка подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.
При подаче заявки от имени Консорциума, в качестве участника Запроса должен выступать лидер, уполномоченный Соглашением о создании Консорциума и отвечающий по всем обязательствам, созданного Консорциума (в обязательном порядке подтверждается копией соглашения о создании Консорциума).
1.4. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе цен
Все документы, представленные участниками открытого запроса цен, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен (далее - Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, прошиваются в один том. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
1.5. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе цен
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
1.6. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2 и содержать следующие документы:
· Опись документов (форма 2.1.);
· Заявка на участие в открытом запросе цен (форма 2.2.);
· Анкета участника размещения заказа (форма 2.5);
· Смета на выполнение работ (подтверждение суммы заявки);
· Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника закупки (форма 2.3);
· Справка об опыте оказания аналогичных услуг (должен быть подтвержден копиями договоров) и наличии квалифицированного персонала (форма 2.4);
· Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса цен;
· П. 2.1. Копия свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах оказывающих влияние на безопасность мореплавания (Свидетельство СРО);
· Копия Устава в действующей редакции;
· Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа.
· Участник может дополнительно приложить «Сертификат соответствия требованиям государственного стандарта добросовестных поставщиков (работ, услуг)».
1.7. Общие требования к содержанию предложений
Предложение (описание) должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации.
Предложение (описание) должно содержать текущие цены на оказание услуг.
В случае, если в предложении (описании) не будут учтены какие-либо условия оказания услуг то затраты по договору будут осуществляться Участником за свой счет.
В цену на оказание услуг должны быть включены все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на оказание услуг
Цены на оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе цен и коммерческом предложении, должны быть выражены в российских рублях.
1.10. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса цен
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.
1.11. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе цен
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «Заявка на участие в Открытом запросе цен ………………………..» НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» ___ 20__ года».
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше времени, указанного в Уведомлении о проведении открытого запроса цен (далее - Уведомление).
Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Уведомлении. В день окончания срока подачи Заявок такие Заявки подаются на заседании комиссии по проведению открытого запроса цен (далее - Комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с Заявками, указанному в Уведомлении, после объявления присутствующим о возможности подать Заявки, изменить или отозвать поданные Заявки.
1.12. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе цен
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
1.13. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен
Публично в день, время и месте, указанных в Уведомлении, Комиссией вскрываются конверты с Заявками.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт, с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников (Приложение к Протоколу вскрытия конвертов).
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен.
1.14. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе цен и определение победителя открытого запроса цен
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критерием:
Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения - общая стоимость выполнения работ.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого запроса цен, условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.
1.15. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора.
1.16. Прочие положения
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от проведения процедуры запроса цен в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса цен.
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе цен
Опись документов
представляемых для участия в открытом запросе цен
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе цен нами направляются ниже перечисленные документы:
№ п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
1. | Заявка на участие в открытом запросе цен (по форме в Разделе 2) | ||
2. | Анкета Участника размещения заказа (по форме в Разделе 2) | ||
3. | Смета на выполнение работ (подтверждение суммы заявки). | ||
4. | Справка об опыте оказания аналогичных услуг (должен быть подтвержден копиями договоров) и наличии квалифицированного персонала (по форме в Разделе 2) | ||
5. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса цен; ; | ||
6. | Копия свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах оказывающих влияние на безопасность мореплавания (Свидетельство СРО) | ||
7. | Копия Устава в действующей редакции | ||
8. | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |
2.2. Форма заявки на участие в открытом запросе цен
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора
________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные открытым запросом цен, в соответствии с требованиями, указанными в уведомлении, а также на условиях, которые мы представили в настоящем предложении,
с ценой договора __________________________________________ рублей, с учетом НДС,
(суммарная цена цифрами и прописью)
сроком оказания услуг ______ дней.
3. К заявке на участие в открытом запросе цен прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, влияющими на стоимость договора.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, составляющих полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом открытого запроса цен, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с Техническим заданием.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации открытого запроса цен и Техническим заданием и согласно нашим предложениям.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола.
9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя открытого запроса цен, а Победитель открытого запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу.
11. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)
м. п.
2.3. Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
Опыт проведения оценочных работ участником открытого запроса цен
№ п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Объект оценки | Сроки | Стоимость | Сведения о претензиях (судебных исках), предъявленных заказчиком в связи с качеством услуг и/или срывов сроков оказания услуг |
1. | |||||
2. | |||||
… |
Перечень должен быть подтвержден:
1.Копиями договоров, заключенных с заказчиками, на выполнение работ аналогичных предмету открытого запроса цен.
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа!
2. В этой форме Участник размещения заказа указывает перечень договоров на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг за 3 (три) года.
3. Участник размещения заказа может указать сведения и по незавершенным договорам (отметить данный факт).
Наличие у участника открытого запроса цен персонала, необходимого для проведения оценочных работ
№№ п/п | Ф. И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы | |
Общий, лет | Количество выполненных отчетов об оценке | ||||
1. | |||||
2. | |||||
… |
Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)
М. П.
2.4. Форма анкеты участника размещения заказа
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | |
2. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
Адрес | |
3. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс | |
4.Наличие/отсутствие статуса субъекта малого предпринимательства (указать статус) |
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены: · копию акта сверки, выданную ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации. |
Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)
2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________
_____________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)
Организация – Участник размещения заказа __________________________________________
________________________________________________________________________________
доверяет _________________________________________________________________________
(Ф. И.О., должность)
паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________ ________________________________________________________________________________
представлять интересы
________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом запросе цен_____________________________________________________________________,
(название)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по « _____ » _______________20__ г.
Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)
М. П.
Раздел 3. Проект договора
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
на выполнение инженерно-изыскательских работ
г. Корсаков «__» _____ 20___ года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Сахалинского филиала » Власенко Вячеслава Николаевича, действующего на основании Положения о Сахалинском Филиале » и доверенности № 000 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны, руководствуясь протоколом заседания комиссии проведенной процедуры закупки от «__» ________ 2013 г. № ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по объекту: «Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к портам Российской Федерации. Реконструкция системы «НАВТЕКС» в Холмске».
Техническая документация должна соответствовать действующим нормативно-техническим документам (СНиП, ГОСТ и техническому заданию)
1.2 Сроки работ:
Начало работ – поступление аванса по Договору на расчётный счёт Исполнителя
Окончание работ – в течение 60 – ти дней со дня начала работ
1.3 При несоблюдении условий оплаты, предусмотренной в п. 2.5 Договора, сроки выполнения работ корректируются по усмотрению Исполнителя.
1.4 Дополнения, изменения по объёмам и видам работ согласовываются с Заказчиком и оформляются дополнительными соглашениями.
2.Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Договорная цена на выполнение изыскательских работ определяется на основании смет, составляемых Исполнителем.____________________________ руб. (__________________________), в том числе НДС 18% - _________________________ руб. (__________________________)
2.2. Договорная цена на работы является твёрдой и изменению не подлежит.
2.3. Для подтверждения согласия на договорную цену Заказчик подписывает Протокол соглашения о договорной цене.
2.4. Оплата производится с авансовым платежом. В течение 5-ти банковских дней со дня подписания Договора, Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора на основании выставленного счёта, что составляет ___________, в том числе НДС 18% - ______________.
2.5. Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1 Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания и действующими нормативными документами.
3.2 По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику технической документации: 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (диск SD) текстовая документация – форматы MS Word и графическая документация представляется в формате Autodesk AutoCAD 2000, акт сдачи - приемки работ.
3.3 В течение 5-ти рабочих дней, со дня следующего за днем получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.2. Договора, Заказчик обязуется принять работу и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.
3.4 В случае мотивированного отказа сторонами (в течение 3-х рабочих дней со дня следующего за днем получения Исполнителем мотивированного отказа) составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков.
3.5 Доработки по мотивированному отказу производятся при условии, что они не выходят за пределы технического задания. Повторное предъявление и повторная приемка результатов работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.
3.6 Если в процессе изысканий выявляется нецелесообразность их дальнейшего проведения, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя за 5 календарных дней до приостановки работ.
Стороны в течение 15 календарных дней оформляют акт приостановки с указанием выполненных Исполнителем физических объёмов и их стоимости на день приостановки работ, что является основанием для компенсации затрат Исполнителя.
3.7 В случае задержки Заказчиком подписания акта сдачи-приемки работ свыше указанного срока (п.3.3 договора), Исполнитель считает работы принятыми.
3.8 Момент перехода права владения, пользования и распоряжения изыскательской продукцией, являющейся предметом договора, от Исполнителя к Заказчику наступает с момента выполнения всех договорных отношений.
4. Ответственность сторон
4.1 За невыполнение или за ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами
4.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.
4.4. В случае несвоевременного представления выполненной работы Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% цены договора, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
4.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% цены договора, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, а также обстоятельства, ставшие следствием принятия органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора) и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении упомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
5.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным компетентным государственным органом.
5.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств возникла вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков другой Стороне.
6. Срок действия договора
6.1 Договор заключается путём обмена подписанными экземплярами и вступает в силу со дня, когда направивший подписанный Договор Исполнитель получит обратно завизированный Заказчиком экземпляр и действует до полного выполнения обязательств по Договору.
6.2 Стороны пользуются средствами факсимильной, электронной связи, вследствие чего, документы, переданные по факсу, электронной почте имеют юридическую силу и влекут за собой все правовые последствия, в случае предоставления получающей стороне оригинальных экземпляров в течение 10 дней.
7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
7.1 Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 1) - _ л.
7.2 Техническое задание на выполнение работ (приложение № 2) - _ л.
7.3 Сметный расчет на выполняемые работы (приложение № 3) - _ л.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель: ______________ / _____________ мп | Заказчик: » Юридический адрес: Российская Федерация, стр. 7, Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» р/с в ГПБ (ОАО), г. Москва к/с » Сахалинский филиал Почтовый адрес: 694020 г. Корсаков, ул. Портовая, д. 13/2, т/ф. (424 Дальневосточный банк России» г. Хабаровск К/с. в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, Р/с. , Директор Сахалинского филиала » __________ мп |
Приложение к договору подряда № _________ от «__» ___________ 20__ г. |
Протокол соглашения о Цене Договора
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Директор Сахалинского филиала » и от лица Исполнителя – ________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на выполнение инженерно изыскательских работ по объекту: «Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к портам Российской Федерации. Реконструкция системы «НАВТЕКС» в Холмске», как ниже указано в сумме ________________ (________ ) включая НДС (18 %) – _____________ (_________________).
Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена и сроки выполнения работ
№ этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ (рублей), без НДС | |
дата начала | дата окончания | |||
1 | ||||
2 | ||||
….. | ||||
Стоимость работ | ||||
кроме того НДС (18 %) | ||||
Общая стоимость работ |
Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным _________________________________________________________.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.
Исполнитель: ______________ / _____________ мп | Заказчик: Директор Сахалинского филиала » __________ Мп |
Приложение к договору подряда № _________ от «__» ___________ 20__ г. | ||
УТВЕРЖДАЮ Директор Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» _______________ «___» ______________ 20___ г. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно – изыскательских работ
I. Общие сведения
1. Наименование объекта (по титульному списку): «Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к портам Российской Федерации. Реконструкция системы «НАВТЕКС» в Холмске»
2. Объекты изысканий:
Объект изысканий: «Базовая станция НАВТЕКС в районе пос. Поляково»
3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Сахалинская область, Холмский район, г. Холмск, ул. Пригородная (район бывшего пос. Поляково).
4. Вид строительства: реконструкция.
5. Стадия проектирования: проектная документация.
6. Генпроектировщик: » в лице Дальневосточного филиала (г. Владивосток).
7. Заказчик (титулодержатель) объекта: ».
8. Год начала строительства объекта: год.
9. Срок проектирования: г.
10. Сроки и порядок представления материалов изысканий: 27.09.2013 год.
11. Наименование организации (предприятия), подписывающей договор:) Сахалинский филиал » (г. Корсаков)
12. Сведения о наличии материалов по ранее выполненным работам: нет.
13. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21. CПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».
14. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства объектов капитального строительства. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 87.
II. Инженерно-геодезические работы
1. Объект изысканий расположен на острове Сахалин, на восточном побережье Татарского пролива в 2-х км к юго-западу от г. Холмск. Ситуационный план см.
2. Топосъемку для объекта изысканий выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м с границами изысканий, указанными на прилагаемом ситуационном плане (Приложение А), площадь – 1,485 га) и под проектируемую трассу КЛЭП в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 1,0 м с границами изысканий, указанными на прилагаемом ситуационном плане (Приложение А), площадь 0,18*га.
3. Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать:
- общие сведения; краткую физико-географическую характеристику района работ; топографо-геодезическую изученность района изысканий; сведения о методике и технологии выполнения топографо-геодезических работ; полученные результаты; сведения о проведении технического контроля и приемки топографо-геодезических работ; сведения по используемым геодезическим пунктам и реперам; линии ЛЭП и т. д. заключение.
Текстовые приложения должны содержать:
- техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий;
- копии свидетельств о допуске к работам, сертификатов, свидетельств о поверке;
- абрисы закрепленных пунктов;
- схема планово-высотного обоснования;
- каталог координат и высот закрепленных пунктов;
- карточки геодезических пунктов;
- схема расположения и каталог координат и высот горных выработок;
Графические приложения включают:
- топосъемку для объекта изысканий А в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м под площадку строительства, общая площадь 1,485 га (Приложение А) ;
- топосъемку под проектируемую трассу КЛЭП 0,4 длиной 300* м общая площадь 0,18* га (Приложение А) в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 1,0 м. Ориентировочная длина трассы между начальным и конечным пунктом 0,3 км.
Инженерно-топографические планы должны быть согласованы с эксплуатирующими организациями инженерных сетей (лист согласований с подписями ответственных лиц). При отсутствии инженерных сетей на площадках изысканий представить документы, подтверждающие их отсутствие. На плане указать пикеты, репера, пункты полигонометрии, линии ЛЭП и т. п.
Особые требования к выполнению работ и отчетным материалам
№ п/п | Особые требования к выполнению работ и отчетным материалам |
1 | План участка исследований составить в масштабе 1:500, сечения рельефа через 0,5 м |
2 | План участка под трассу КЛЭП оставить в масштабе 1:1000, сечения рельефа через 1,0 м |
3 | Система координат: местная, принятая для района исследований. Система высот: Балтийская, 1977 г. |
4 | Предписание на производство работ согласовать с заказчиком. |
5 | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СНиП , СП , приложениями к Техническому заданию. |
6 | Отчет должен содержать: |
- ведомость координат и высот горных выработок и других точек (остановок, пересечений с инженерными коммуникациями, ЛЭП, дорог и т. п.; | |
- картограмму топографо-геодезической изученности; | |
- схему созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанными системами высот и координат; | |
- акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью (с номером, датой и подписями ответственных лиц), либо обоснование того, что данные пункты и знаки устанавливать не требуется; | |
- карточки обследования с абрисами исходных геодезических пунктов, абрисами закрепленных пунктов (точек) и каталогом их координат и высот; | |
- данные (копии свидетельств) о метрологической аттестации средств измерений; | |
- акт сдачи-приемки полевых работ (с номером, датой и подписями ответственных лиц); | |
- свидетельство о регистрации (разрешение) производства инженерно-геодезических работ. | |
7 | Отчет предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экз. – на электронном носителе. В электронном виде документы должны быть представлены в формате:-текстовая часть – MS Word; |
8 | Отчеты по инженерным изысканиям должны быть подготовлены для государственной экспертизы и сопровождаться при ее прохождении. |
III. Инженерно-геологические и гидрогеологические работы
1 Объект изысканий расположен на восточном побережье Татарского пролива в 2-х км к юго-западу от г. Холмск. Ситуационный план см.
2 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнить согласно требованиям п. 6 СНиП и СП .
3 На площадке изысканий разработать две скважины под радиомачту высотой 35* метров, согласно прилагаемой схеме (см. приложение А). Мачта ферменного типа высотой 35* метров с устройством столбчатых монолитных фундаментов, предусматривается строительство мобильных зданий поста охраны, технологического и энергетического модулей на рамных* фундаментах. Также на антенном поле располагается полотно противовеса 40х60 метров (см. черт 1403НАВТЕКС-2-ГП лист 2).
4 При изыскании линии электропередачи должен быть выполнен полный комплекс необходимых изыскательских работ в соответствии с требованиями СНиП «Инженерные изыскания для строительства».
5 Отчет по результатам инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий должен содержать в т. ч.:
- характеристику изученности инженерно-геологических и геолого-гидрогеологических условий участка работ;
- результаты лабораторных определений физических и химических свойств грунтов по скважинам, наличия и качество подземных вод, камеральной обработки материалов;
- данные по коррозийной активности грунтов к стали и меди;
- рекомендации для принятия проектных решений по выбору типа фундаментов и уровня сейсмичности для данной площадки строительства;
- материалы о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, о факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения;
- исходные данные для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации;
- заключение.
Ситуационный план расположения площадки изысканий по см. Приложение А и
IV Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнить согласно требованиям п. 7 СНиП и СП
В отчете необходимо дать климатические условия участка: данные по максимальным значениям ветрового давления, снегового покрова, толщины стенки гололеда.
Отчет должен включать в т. ч. рыбохозяйственную характеристику в районе строительства объекта (ст. 17, ч. 4 Федерального закона от 01.01.2001 №66-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
V Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнить согласно требованиями п. 8 СНиП и СП на базе выполненных инженерно-геологических изысканий. При выполнении инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации необходимо обеспечить достоверность и достаточность полученных материалов для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и разработки решений относительно территории предполагаемого строительства, получение исходных данных для разделов проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Оценке воздействия на окружающую среду». Предусмотреть комплекс работ по изучению природной среды и ландшафтов территории, а так же состояние наземных экосистем, источников и признаков загрязнения, направленные на решение следующих задач:
- исследовать растительный покров и животный мир территории объекта изысканий;
-провести исследование почв территории по химическим компонентам с определением категории по уровню загрязнения;
- определить основные источники загрязнения территории ;
- охарактеризовать условия для строительства объекта с точки зрения загрязненности территории изысканий;
- дать прогноз вероятного влияния строительных работ на экосистему территории, определить объемы возможного загрязнения;
- предложить варианты рекультивации участка работ с восстановлением первоначального состояния растительного покрова.
В отчете указать водоохранную зону исследуемого участка.
Ситуационный план расположения площадки изысканий по см. Приложение А и
VI Дополнительные указания
и особые требования к выполнению работ и отчетным материалам
1. Разработка программы инженерных изыскания – не требуется.
2. К отчетам приложить свидетельство о допуске СРО к выполнению работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса).
3. Срок выполнения работ и предоставления отчетных материалов –по истечении 60-ти дней после начала работ по договору.
4. Графическая документация представляется в формате Autodesk AutoCAD 2000; текстовая документация – форматы MS Word.
Заказчик:
Главный инженер
Сахалинского филиала »
Начальник ОКСиР
Сахалинского филиала »
Согласовано:
И. о. начальника проектно-конструкторского бюро Дальневосточного филиала » - , , E-mail: G. *****@***rosmorport.
Исполнитель:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1) Ситуационный план выполнения инженерных изысканий.
М 1:2000, 1 лист.
2) Разбивочный план. М 1:500, 1 лист;
3) Ситуационный план СЗЗ и ЗО, 1 лист
